Psychiatrische Dienste Aargau AG: Tiefgarage und Werkhof

Der Leistungsumfang der Ausschreibung bildet die Bauherrenbegleitung / Bauherrenvertretung für das geplante und zur Realisierung vorgesehene Bauprojekt „Tiefgarage und Werkhof“ mit einer vorgängigen Gesamtleistungsausschreibung / Gesamtleistungswettbewerb. Die Bauherrenunterstützung ist ab Teilphase 22 bis und mit 53 inkl. Garantieleistungen (SIA) zu erbringen und kann phasenweise ausgelöst werden aber auch gestoppt werden. …

CPV: 71541000 Építési projektvezetői szolgáltatások, 71230000 Építészeti tervpályázatok szervezése
Határidő:
2025. május 16. 16:00
A határidő típusa:
Ajánlat benyújtása
A végrehajtás helye:
Psychiatrische Dienste Aargau AG: Tiefgarage und Werkhof
Díjat odaítélő szervezet:
Psychiatrische Dienste Aargau AG
Díj száma:

1. Beschaffer

1.1 Beschaffer

Offizielle Bezeichnung : Psychiatrische Dienste Aargau AG
Rechtsform des Erwerbers : Von einer regionalen Gebietskörperschaft kontrollierte Einrichtung des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers : Gesundheit

2. Verfahren

2.1 Verfahren

Titel : Psychiatrische Dienste Aargau AG: Tiefgarage und Werkhof
Beschreibung : Der Leistungsumfang der Ausschreibung bildet die Bauherrenbegleitung / Bauherrenvertretung für das geplante und zur Realisierung vorgesehene Bauprojekt „Tiefgarage und Werkhof“ mit einer vorgängigen Gesamtleistungsausschreibung / Gesamtleistungswettbewerb. Die Bauherrenunterstützung ist ab Teilphase 22 bis und mit 53 inkl. Garantieleistungen (SIA) zu erbringen und kann phasenweise ausgelöst werden aber auch gestoppt werden.
Kennung des Verfahrens : 028c3f7f-2c2a-4dad-a72c-660f2a6acdff
Verfahrensart : Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt : nein
Begründung des beschleunigten Verfahrens :
Zentrale Elemente des Verfahrens :

2.1.1 Zweck

Art des Auftrags : Dienstleistungen
Haupteinstufung ( cpv ): 71541000 Projektmanagement im Bauwesen

2.1.4 Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage :
Richtlinie 2014/24/EU

5. Los

5.1 Technische ID des Loses : LOT-0000

Titel : Psychiatrische Dienste Aargau AG: Tiefgarage und Werkhof
Beschreibung : Der Leistungsumfang der Ausschreibung bildet die Bauherrenbegleitung / Bauherrenvertretung für das geplante und zur Realisierung vorgesehene Bauprojekt „Tiefgarage und Werkhof“ mit einer vorgängigen Gesamtleistungsausschreibung / Gesamtleistungswettbewerb. Die Bauherrenunterstützung ist ab Teilphase 22 bis und mit 53 inkl. Garantieleistungen (SIA) zu erbringen und kann phasenweise ausgelöst werden aber auch gestoppt werden.

5.1.1 Zweck

Art des Auftrags : Dienstleistungen
Haupteinstufung ( cpv ): 71541000 Projektmanagement im Bauwesen
Zusätzliche Einstufung ( cpv ): 71230000 Organisation von einem Architektenwettbewerb

5.1.2 Erfüllungsort

Stadt : Windisch
Postleitzahl : 5210
Land, Gliederung (NUTS) : Aargau ( CH033 )
Land : Schweiz
Zusätzliche Informationen :

5.1.3 Geschätzte Dauer

Datum des Beginns : 18/08/2025
Enddatum der Laufzeit : 31/12/2030

5.1.4 Verlängerung

Maximale Verlängerungen : 0

5.1.6 Allgemeine Informationen

Vorbehaltene Teilnahme : Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben : Noch nicht bekannt
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen : ja

5.1.10 Zuschlagskriterien

Kriterium :
Art : Qualität
Bezeichnung :
Beschreibung : Zuschlagskriterien
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien ausgedrückt werden kann : Die Zuschlagskriterien sind in den Dokumenten definiert.
Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde :

5.1.11 Auftragsunterlagen

Zugang zu bestimmten Auftragsunterlagen ist beschränkt
Ad-hoc-Kommunikationskanal :
Name : Simap.ch

5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe

Bedingungen für die Einreichung :
Elektronische Einreichung : Nicht zulässig
Begründung, warum eine elektronische Einreichung nicht möglich ist : Instrumente, Vorrichtungen oder Dateiformate nicht allgemein verfügbar
Beschreibung : Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können : Deutsch
Elektronischer Katalog : Nicht zulässig
Varianten : Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen : Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote : 16/05/2025 16:00 +02:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss : 365 Tag
Auftragsbedingungen :
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen : Noch nicht bekannt
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags : Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch
Elektronische Rechnungsstellung : Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt : nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet : ja
Finanzielle Vereinbarung : Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5.1.15 Techniken

Rahmenvereinbarung :
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem :
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle : Bundesverwaltungsgericht -
Informationen über die Überprüfungsfristen : Rechtsmittelbelehrung 1.Gegen diese Ausschreibung kann innert einer nicht erstreckbaren Frist von 20 Tagen seit der Publikation beim Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, Obere Vorstadt 40, 5000 Aarau, Beschwerde erhoben werden. Der Stillstand der Fristen gemäss Zivilprozessrecht gilt nicht. 2.Die Beschwerde ist schriftlich einzureichen und muss einen Antrag sowie eine Begründung enthalten. Das heisst, es ist a)anzugeben, wie das Verwaltungsgericht entscheiden soll, und b)darzulegen, aus welchen Gründen diese andere Entscheidung verlangt wird. 3.Auf eine Beschwerde, welche den Anforderungen gemäss den Ziffern 1. und 2. nicht entspricht, wird nicht eingetreten. 4.Die angefochtene Ausschreibung ist anzugeben, allfällige Beweismittel sind zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Die Eingabe ist zu unterzeichnen. 5.Das Beschwerdeverfahren ist mit einem Kostenrisiko verbunden, das heisst die unterliegende Partei hat in der Regel die Verfahrenskosten sowie gegebenenfalls die gegnerischen Anwaltskosten zu bezahlen.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt : Psychiatrische Dienste Aargau AG -

8. Organisationen

8.1 ORG-0001

Offizielle Bezeichnung : Psychiatrische Dienste Aargau AG
Registrierungsnummer : 978eb2af-80a3-422b-a23a-1102e5c49295
Postanschrift : Königsfelderstrasse 1
Stadt : Windisch
Postleitzahl : 5210
Land, Gliederung (NUTS) : Aargau ( CH033 )
Land : Schweiz
Telefon : +41564622526
Rollen dieser Organisation :
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1 ORG-0002

Offizielle Bezeichnung : Bundesverwaltungsgericht
Registrierungsnummer : BVGER
Postanschrift : Postfach
Stadt : St. Gallen
Postleitzahl : 9023
Land, Gliederung (NUTS) : St. Gallen ( CH055 )
Land : Schweiz
Telefon : +41584652626
Internetadresse : https://www.bvger.ch
Rollen dieser Organisation :
Überprüfungsstelle

8.1 ORG-0003

Offizielle Bezeichnung : Simap.ch
Registrierungsnummer : CH001
Postanschrift : Holzikofenweg 36
Stadt : Bern
Postleitzahl : 3003
Land, Gliederung (NUTS) : Bern / Berne ( CH021 )
Land : Schweiz
Telefon : +41584646388
Internetadresse : https://www.simap.ch
Rollen dieser Organisation :
TED eSender
Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung : e27511d5-a66f-405b-b0c0-578f190b1123 - 01
Formulartyp : Wettbewerb
Art der Bekanntmachung : Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung : 07/03/2025 02:25 +01:00
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist : Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung : 00154422-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe : 48/2025
Datum der Veröffentlichung : 10/03/2025