Opérations anticipées définitives dans le cadre de l'opération de liaison entre la Conciergerie et la Sainte-Chapelle LOT n°1 : Installations de chantier - Curage - Dépollution - Démolition - Aménagement - RELANCE

RELANCE - Opérations anticipées définitives dans le cadre de l'opération de liaison entre la Conciergerie et la Sainte-Chapelle LOT n°1 : Installations de chantier - Curage - Dépollution - Démolition - Aménagement LOT n°1 : Installations de chantier Curage Dépollution Démolition Aménagement

CPV: 45000000 Építési munkák, 45100000 Terep-előkészítő munkák, 45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
Határidő:
2025. augusztus 27. 12:00
A határidő típusa:
Ajánlat benyújtása
A végrehajtás helye:
Opérations anticipées définitives dans le cadre de l'opération de liaison entre la Conciergerie et la Sainte-Chapelle LOT n°1 : Installations de chantier - Curage - Dépollution - Démolition - Aménagement - RELANCE
Díjat odaítélő szervezet:
Centre des monuments nationaux
Díj száma:

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Centre des monuments nationaux
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Loisirs, culture et culte

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Opérations anticipées définitives dans le cadre de l'opération de liaison entre la Conciergerie et la Sainte-Chapelle LOT n°1 : Installations de chantier - Curage - Dépollution - Démolition - Aménagement - RELANCE
Description : RELANCE - Opérations anticipées définitives dans le cadre de l'opération de liaison entre la Conciergerie et la Sainte-Chapelle LOT n°1 : Installations de chantier - Curage - Dépollution - Démolition - Aménagement
Identifiant de la procédure : 1ec70793-c367-495f-9578-0872a8039df3
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45100000 Travaux de préparation de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45110000 Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Conciergerie Palais de Justice Ile de la Cité 2 boulevard du Palais
Ville : Paris
Code postal : 75001
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France

2.1.3 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 1 231 122,64 Euro

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Appel d'offres ouvert - RELANCE du marché n°25-190-82 à la suite d'une déclaration sans suite Les opérations anticipées définitives de la Conciergerie et de la Sainte-Chapelle s'inscrivent dans une opération plus large de restauration du Palais de la cité. Les lots 2 à 5 des opérations anticipées définitives font l'objet d'une procédure MAPA "petits lots" distincte. Ces lots concernent : lot n°2 maçonnerie pierre de taille ; lot n°3 menuiserie et plâtrerie ; lot n°4 ferronnerie. Les lots n°5 et n°6 font objet d'un appel d'offres ouvert. Ces lots concernent : lot n°5 CVC-PL-Sanitaires ; lot n°6 Electricité-éclairage.
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : LOT n°1 : Installations de chantier Curage Dépollution Démolition Aménagement
Description : LOT n°1 : Installations de chantier Curage Dépollution Démolition Aménagement

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45100000 Travaux de préparation de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45110000 Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
Options :
Description des options : Conformément à l'article R.21227 du Code de la commande publique, le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de passer un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire dans le cadre de la présente mise en concurrence.

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Conciergerie Palais de Justice Ile de la Cité 2 boulevard du Palais
Ville : Paris
Code postal : 75001
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 9 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le marché est conclu à compter de sa date de notification jusqu'à la complète exécution des travaux (levée de l'ensemble des réserves) et la clôture financière et administrative de l'opération. Les délais d'exécution sont indiqués dans le calendrier prévisionnel publié dans le DCE. La visite du site est est fortement recommandée mais n'est pas obligatoire (voir modalité de visite à l'article 10 du règlement de la consultation). Les variantes sont autorisées dans les conditions définies au règlement de la consultation.

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 27/08/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Secrétariat du comité consultatif national de règlement amiable des différends ou litiges relatifs au marchés publics, direction des affaires juridiques
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris
Informations relatives aux délais de recours : La présente procédure est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris : Le recours prévu à l'article L.5511 du Code de justice administrative avant la signature du marché ; Le recours prévu à l'article L. 55113 du Code de justice administrative, pouvant être intenté dans les délais prévus à l'article R. 5517 du même code ; Un recours de pleine juridiction dans un délai de deux mois à compter de la date de publication d'un avis d'attribution ou de la date de notification au candidat du rejet de son offre.
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Centre des monuments nationaux

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Centre des monuments nationaux
Numéro d’enregistrement : 18004601300017
Adresse postale : Hotel de Sully - 62 rue Saint Antoine 62 RUE SAINT ANTOINE PARIS 4
Ville : Paris cedex 04
Code postal : 75186
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Téléphone : 0144612208
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui reçoit les demandes de participation

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal administratif de Paris
Numéro d’enregistrement : 17750005500013
Adresse postale : 7 rue de Jouy
Ville : Paris
Code postal : 75004
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.taparis@juradm.fr
Téléphone : +33144594400
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Secrétariat du comité consultatif national de règlement amiable des différends ou litiges relatifs au marchés publics, direction des affaires juridiques
Numéro d’enregistrement : 12000009600020
Département : Sous-direction de la commande publique
Adresse postale : 6 rue Louise Weiss
Ville : Paris
Code postal : 75013
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Adresse électronique : Ccra.daj@finances.gouv.fr
Téléphone : +33144970422
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de médiation

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 7dfdf50d-00bd-438d-b6fb-1c08aa1f10aa - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 25/07/2025 18:08 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00494950-2025
Numéro de publication au JO S : 143/2025
Date de publication : 29/07/2025