Nouvel établissement de formation de l'Ecole de Soins et Santé Communautaire ESSC à Saint-Loup (Pompaples) - CFC 283 Faux-plafonds

Le projet est planifié pour accueillir lors de sa mise en service 700 élèves réparti sur trois niveaux. Au rez supérieur et à l’étage sont aménagés les locaux destinés à l’enseignement, tandis qu’au rez inférieur se trouvent les services : le réfectoire, l’administration et les locaux pour les maîtres d’enseignement. …

CPV: 45400000 Épületbefejezési munka
Határidő:
2025. május 21. 16:00
A határidő típusa:
Ajánlat benyújtása
A végrehajtás helye:
Nouvel établissement de formation de l'Ecole de Soins et Santé Communautaire ESSC à Saint-Loup (Pompaples) - CFC 283 Faux-plafonds
Díjat odaítélő szervezet:
Ecole de soins et santé communautaire - atelier cube sa
Díj száma:

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Ecole de soins et santé communautaire - atelier cube sa
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public, contrôlé par une autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Nouvel établissement de formation de l'Ecole de Soins et Santé Communautaire ESSC à Saint-Loup (Pompaples) - CFC 283 Faux-plafonds
Description : Le projet est planifié pour accueillir lors de sa mise en service 700 élèves réparti sur trois niveaux. Au rez supérieur et à l’étage sont aménagés les locaux destinés à l’enseignement, tandis qu’au rez inférieur se trouvent les services : le réfectoire, l’administration et les locaux pour les maîtres d’enseignement. Quelques locaux de dépôt et stockage occupent un sous-sol partiel. La structure porteuse est en béton armé et les façades en béton désactivé, coulé en place, révélant une texture forte du gravier de couleur jaune clair. A l’intérieur, un grand nombre de cloisons, entre locaux sont en bois tout comme les agencements fixes, les revêtements d’absorption acoustique et les portes. Énergétiquement la construction est conçue pour atteindre des performances équivalentes au standard Minergie P 2017. La production de chaleur est assurée par le CAD. Les locaux sont ventilés par une installation mécanique à double flux avec récupération d’énergie, des capteurs photovoltaïques sont installés sur la toiture végétalisée. Surfaces et volumes : - Surface de plancher déterminante – SPd : 10'300 m2 - Surface de plancher – SP : 11'700 m2 - Surface nette – SN : 10'500 m2 - Surface de référence énergétique – SRE : 10'276 m2 - Volume bâti – VB : 47'900 m3 Le présent appel d'offre concerne tous les faux-plafonds du bâtiment pour une surface totale d'environ 4'250 m2 comprenant : - 3'700m2 de faux-plafond en ilots acoustiques suspendus en laine de bois liée au ciment ou à la magnésie dans les classes et les locaux communs, - 300m2 de faux plafond en aluminium déployé dans les zones sanitaires, - 250m2 de faux plafond en plaques de plâtre avec et sans exigences feu dans les circulations et la cuisine professionnelle.
Identifiant de la procédure : acb83b49-739d-44ef-af9e-6804b2174368
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : Nouvel établissement de formation de l'Ecole de Soins et Santé Communautaire ESSC à Saint-Loup (Pompaples) - CFC 283 Faux-plafonds
Description : Le projet est planifié pour accueillir lors de sa mise en service 700 élèves réparti sur trois niveaux. Au rez supérieur et à l’étage sont aménagés les locaux destinés à l’enseignement, tandis qu’au rez inférieur se trouvent les services : le réfectoire, l’administration et les locaux pour les maîtres d’enseignement. Quelques locaux de dépôt et stockage occupent un sous-sol partiel. La structure porteuse est en béton armé et les façades en béton désactivé, coulé en place, révélant une texture forte du gravier de couleur jaune clair. A l’intérieur, un grand nombre de cloisons, entre locaux sont en bois tout comme les agencements fixes, les revêtements d’absorption acoustique et les portes. Énergétiquement la construction est conçue pour atteindre des performances équivalentes au standard Minergie P 2017. La production de chaleur est assurée par le CAD. Les locaux sont ventilés par une installation mécanique à double flux avec récupération d’énergie, des capteurs photovoltaïques sont installés sur la toiture végétalisée. Surfaces et volumes : - Surface de plancher déterminante – SPd : 10'300 m2 - Surface de plancher – SP : 11'700 m2 - Surface nette – SN : 10'500 m2 - Surface de référence énergétique – SRE : 10'276 m2 - Volume bâti – VB : 47'900 m3 Le présent appel d'offre concerne tous les faux-plafonds du bâtiment pour une surface totale d'environ 4'250 m2 comprenant : - 3'700m2 de faux-plafond en ilots acoustiques suspendus en laine de bois liée au ciment ou à la magnésie dans les classes et les locaux communs, - 300m2 de faux plafond en aluminium déployé dans les zones sanitaires, - 250m2 de faux plafond en plaques de plâtre avec et sans exigences feu dans les circulations et la cuisine professionnelle.

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Pompaples
Code postal : 1318
Subdivision pays (NUTS) : Vaud ( CH011 )
Pays : Suisse
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 1 000 Jour

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés : Pas encore connues
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Critères d’adjudication
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Les critères d’adjudication sont définis dans les documents.
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

L’accès à certains documents de marché est restreint
Canal de communication ad hoc :
Nom : Simap.ch

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Non autorisée
Raisons pour lesquelles la présentation par voie électronique n’est pas possible : Outils, dispositifs ou formats de fichiers généralement indisponibles
Description : Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 21/05/2025 16:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 1000 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Pas encore connu
Conditions relatives à l’exécution du contrat : Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : oui
Montage financier : Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif fédéral -
Informations relatives aux délais de recours : Voies de droit Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, dans les vingt jours dès sa notification par publication ; le recours doit être signé et indiquer les conclusions et ses motifs. La décision attaquée est jointe au recours.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Ecole de soins et santé communautaire - atelier cube sa -

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Ecole de soins et santé communautaire - atelier cube sa
Numéro d’enregistrement : d5947ea3-539c-4c6d-84b1-13485bea40bf
Adresse postale : Rue du Petit Chêne 19bis
Ville : Lausanne
Code postal : 1003
Subdivision pays (NUTS) : Vaud ( CH011 )
Pays : Suisse
Adresse électronique : simap@ateliercube.ch
Téléphone : +41212130204
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif fédéral
Numéro d’enregistrement : BVGER
Adresse postale : Postfach
Ville : St. Gallen
Code postal : 9023
Subdivision pays (NUTS) : St. Gallen ( CH055 )
Pays : Suisse
Adresse électronique : info@bvger.admin.ch
Téléphone : +41584652626
Adresse internet : https://www.bvger.ch
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Simap.ch
Numéro d’enregistrement : CH001
Adresse postale : Holzikofenweg 36
Ville : Bern
Code postal : 3003
Subdivision pays (NUTS) : Bern / Berne ( CH021 )
Pays : Suisse
Adresse électronique : support@simap.ch
Téléphone : +41584646388
Adresse internet : https://www.simap.ch
Rôles de cette organisation :
TED eSender
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : 76694b65-d28b-4bd7-8ba5-8dec1ea5215a - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 25/03/2025 02:25 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00195425-2025
Numéro de publication au JO S : 60/2025
Date de publication : 26/03/2025