Maintenance et travaux des installations d'automatisme et de supervision (GTC/GTB)

Maintenance et travaux des installations d'automatisme et de supervision (GTC/GTB) Maintenance et travaux des installations d'automatisme et de supervision (GTC/GTB)

CPV: 50720000 Központi fűtéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
Határidő:
2025. szeptember 10. 17:00
A határidő típusa:
Ajánlat benyújtása
A végrehajtás helye:
Maintenance et travaux des installations d'automatisme et de supervision (GTC/GTB)
Díjat odaítélő szervezet:
Université Lumière Lyon 2 - DAJIM
Díj száma:

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Université Lumière Lyon 2 - DAJIM
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Enseignement

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Maintenance et travaux des installations d'automatisme et de supervision (GTC/GTB)
Description : Maintenance et travaux des installations d'automatisme et de supervision (GTC/GTB)
Identifiant de la procédure : e1cb18df-5c92-4a5d-802b-f3add3bd1ebd
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Services
Nomenclature principale ( cpv ): 50720000 Services de réparation et d'entretien de chauffage central

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Maintenance et travaux des installations d'automatisme et de supervision (GTC/GTB)
Description : Maintenance et travaux des installations d'automatisme et de supervision (GTC/GTB)

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services
Nomenclature principale ( cpv ): 50720000 Services de réparation et d'entretien de chauffage central

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 10/09/2025 17:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 120 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Nombre maximal de participants : 100
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Université Lumière Lyon 2 - DAJIM
Numéro d’enregistrement : 19691775100014
Adresse postale : 18 quai Claude Bernard
Ville : Lyon
Code postal : 69007
Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France
Téléphone : 0478697661
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d’enregistrement : 17690005800015
Ville : Lyon
Code postal : 69003
Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-lyon@juradm.fr
Téléphone : 0478141010
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 1541a47b-2f4e-4a10-b2c7-56445b2792ea - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 15/07/2025 16:20 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00466643-2025
Numéro de publication au JO S : 135/2025
Date de publication : 17/07/2025