evergabe.com

EDFR II: Site Bellechasse, seconde étape de planification pénitentiaire

Clôture pour installation de chantier, clôture de sécurité, barbelés, portail et tourniquet. Clôture pour installation de chantier, clôture de sécurité, barbelés, portail et tourniquet.

CPV: 45216113 Börtönépület kivitelezése

A végrehajtás helye:

EDFR II: Site Bellechasse, seconde étape de planification pénitentiaire

Díjat odaítélő szervezet:

Etat de Fribourg, Service des bâtiments

Díj száma:

9be1a867-357a-4e05-99eb-a98d69721385

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Etat de Fribourg, Service des bâtiments

Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public, contrôlé par une autorité régionale

Activité du pouvoir adjudicateur : Ordre et sécurité publics

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : EDFR II: Site Bellechasse, seconde étape de planification pénitentiaire

Description : Clôture pour installation de chantier, clôture de sécurité, barbelés, portail et tourniquet.

Identifiant de la procédure : 9be1a867-357a-4e05-99eb-a98d69721385

Type de procédure : Ouverte

Justification de la procédure accélérée :

Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45216113 Travaux de construction de prisons

2.1.4 Informations générales

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : EDFR II: Site Bellechasse, seconde étape de planification pénitentiaire

Description : Clôture pour installation de chantier, clôture de sécurité, barbelés, portail et tourniquet.

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45216113 Travaux de construction de prisons

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Sugiez

Code postal : 1786

Subdivision pays (NUTS) : Fribourg / Freiburg ( CH022 )

Pays : Suisse

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/10/2025

Date de fin de durée : 01/12/2027

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :

Type : Prix

Nom : ZK 1

Description : Coût

Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d’attribution : 50

Critère :

Type : Qualité

Nom : ZK 2

Description : Organisation pour l’exécution du marché

Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d’attribution : 25

Critère :

Type : Qualité

Nom : ZK 3

Description : Qualité technique de l’offre

Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d’attribution : 10

Critère :

Type : Qualité

Nom : ZK 4

Description : Références du candidat

Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d’attribution : 15

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :

Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Voies de droit Cette décision a fait l'objet d'une notification individuelle qui pouvait, dans un délai de 20 jours, faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, section administrative, route André-Piller 21, 1762 Givisez .

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif fédéral -

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Etat de Fribourg, Service des bâtiments -

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 984 440 Franc suisse

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0000

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : FR_Wyss Zäune AG

Offre :

Identifiant de l’offre : 809f8072-8d08-47b9-8e4d-884c4e1afca3

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0000

Valeur de l'offre : 984 440 Franc suisse

L’offre a été classée : non

L’offre est une variante : non

Sous-traitance : Non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : N/A

Date de conclusion du marché : 22/05/2025

6.1.4 Informations statistiques

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00335053-2025

Numéro de publication au JO S : 99/2025

Date de publication : 23/05/2025