démolition de l'actuelle terrasse périphérique de la résidence et reconstruction des terrasses en charpente métallique, comprenant escaliers d'accès et rampe (accessibilité PMR)

démolition de l'actuelle terrasse périphérique de la résidence et reconstruction des terrasses en charpente métallique, comprenant escaliers d'accès et rampe (accessibilité PMR) décomposition en 3 lots: - lot 1 démolition maçonnerie -lot 2 VRD - lot 3 Charpente métallique Démolition de l'actuelle terrasse périphérique de la résidence les Cygnes Reconstruction …

CPV: 45000000 Építési munkák, 45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka, 45111100 Bontási munka, 45261100 Fedélszékkészítés
Határidő:
2025. július 18. 16:00
A határidő típusa:
Ajánlat benyújtása
A végrehajtás helye:
démolition de l'actuelle terrasse périphérique de la résidence et reconstruction des terrasses en charpente métallique, comprenant escaliers d'accès et rampe (accessibilité PMR)
Díjat odaítélő szervezet:
Ehpad Residence les Cygnes
Díj száma:
LOT 1

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Ehpad Residence les Cygnes
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Santé

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : démolition de l'actuelle terrasse périphérique de la résidence et reconstruction des terrasses en charpente métallique, comprenant escaliers d'accès et rampe (accessibilité PMR)
Description : démolition de l'actuelle terrasse périphérique de la résidence et reconstruction des terrasses en charpente métallique, comprenant escaliers d'accès et rampe (accessibilité PMR) décomposition en 3 lots: - lot 1 démolition maçonnerie -lot 2 VRD - lot 3 Charpente métallique
Identifiant de la procédure : 6a4eb6c2-5e54-4e91-826c-f1e7233b056d
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure : application des marchés de travaux passé en application de l'article : R.2123-1 à R.2123-8 du Code de la commande publique 2019

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45110000 Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261100 Travaux de charpente

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : 7 RUE HENRI MERILLON
Ville : DROUE
Code postal : 41270
Subdivision pays (NUTS) : Loir-et-Cher ( FRB05 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

2.1.5 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 3
Conditions du marché :
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 3

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Démolition-Maçonnerie
Description : Démolition de l'actuelle terrasse périphérique de la résidence les Cygnes Reconstruction des terrasses en charpente métallique, comprenant escaliers d'accès et rampe (accessibilité PMR)
Identifiant interne : LOT 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45111100 Travaux de démolition
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261100 Travaux de charpente

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Loir-et-Cher ( FRB05 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 6 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom : prix
Description : 60 points La note attribuée à chaque candidat sera calculée à partir de la formule suivante : (Offre la moins disante / offre du candidat) * 60%
Critère :
Type : Qualité
Nom : valeur technique
Description : Les sous-critères suivants seront pris en compte pour la notation de la valeur technique : Présentation de la société, encadrement technique, moyens humains affectés au marché Contenu du mémoire de présentation de la société, compétences techniques du candidat, analyses des contraintes propres au chantier, délais d'exécution 20 points 20 points
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 18/07/2025 16:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 120 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratiif d'Orléans -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Ehpad Residence les Cygnes -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratiif d'Orléans -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : VRD
Description : RESEAUX EXTERIEURS SOLS ET VOIERIES
Identifiant interne : LOT 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Loir-et-Cher ( FRB05 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 6 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom : prix
Description : 60 points La note attribuée à chaque candidat sera calculée à partir de la formule suivante : (Offre la moins disante / offre du candidat) * 60%
Critère :
Type : Qualité
Nom : valeur technique
Description : Les sous-critères suivants seront pris en compte pour la notation de la valeur technique : Présentation de la société, encadrement technique, moyens humains affectés au marché Contenu du mémoire de présentation de la société, compétences techniques du candidat, analyses des contraintes propres au chantier, délais d'exécution 20 points 20 points
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 18/07/2025 16:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 120 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratiif d'Orléans -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Ehpad Residence les Cygnes -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratiif d'Orléans -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : CHARPENTE METALLIQUE
Description : CHARPENTE METALLIQUE POUR LES OUVRAGES ARCHITECTURAUX
Identifiant interne : LOT 3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45261100 Travaux de charpente

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Loir-et-Cher ( FRB05 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 6 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom : prix
Description : 60 points La note attribuée à chaque candidat sera calculée à partir de la formule suivante : (Offre la moins disante / offre du candidat) * 60%
Critère :
Type : Qualité
Nom : valeur technique
Description : Les sous-critères suivants seront pris en compte pour la notation de la valeur technique : Présentation de la société, encadrement technique, moyens humains affectés au marché Contenu du mémoire de présentation de la société, compétences techniques du candidat, analyses des contraintes propres au chantier, délais d'exécution 20 points 20 points
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 18/07/2025 16:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 120 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratiif d'Orléans -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Ehpad Residence les Cygnes -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratiif d'Orléans -

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Ehpad Residence les Cygnes
Numéro d’enregistrement : 26410016500010
Adresse postale : 7 RUE HENRI MERILLON
Ville : Droue
Code postal : 41270
Subdivision pays (NUTS) : Loir-et-Cher ( FRB05 )
Pays : France
Point de contact : Ingrid BITSCHENE
Adresse électronique : finances@residence-lescygnes.fr
Téléphone : +33 254805352
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratiif d'Orléans
Numéro d’enregistrement : 17450005800022
Adresse postale : 28 RUE DE LA BRETONNERIIE
Ville : ORLEANS
Code postal : 45000
Subdivision pays (NUTS) : Loiret ( FRB06 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0000

Nom officiel : DEMATIS
Numéro d’enregistrement : 45072478600030
Ville : Paris
Code postal : 75015
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@dematis.com
Téléphone : +33 172365548
Adresse internet : www.dematis.com
Rôles de cette organisation :
TED eSender
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : 529955b1-4914-4879-80f6-ade083eef388 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 15/06/2025 09:20 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00391405-2025
Numéro de publication au JO S : 114/2025
Date de publication : 17/06/2025