Contrôle de la sécurité des chantiers et du respect des autorisations de construire

Mandat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage (BAMO) pour assister le Maître de l’ouvrage en défendant ses intérêts et en étant ses yeux et ses oreilles, avec tout le professionnalisme et la rigueur requis, ceci dans le domaine du contrôle des chantiers pour 6 Communes (Aigle, Bex, Chessel, Corbeyrier, Ollon et …

CPV: 71356100 Műszaki ellenőrző szolgáltatások
Határidő:
2025. július 1. 11:30
A határidő típusa:
Ajánlat benyújtása
A végrehajtás helye:
Contrôle de la sécurité des chantiers et du respect des autorisations de construire
Díjat odaítélő szervezet:
Commune d'Aigle en partenariat avec les Communes de Bex, Chessel, Corbeyrier, Ollon et Ormont-Dessous
Díj száma:

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Commune d'Aigle en partenariat avec les Communes de Bex, Chessel, Corbeyrier, Ollon et Ormont-Dessous
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public, contrôlé par une autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Contrôle de la sécurité des chantiers et du respect des autorisations de construire
Description : Mandat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage (BAMO) pour assister le Maître de l’ouvrage en défendant ses intérêts et en étant ses yeux et ses oreilles, avec tout le professionnalisme et la rigueur requis, ceci dans le domaine du contrôle des chantiers pour 6 Communes (Aigle, Bex, Chessel, Corbeyrier, Ollon et Ormont-Dessous).
Identifiant de la procédure : 480243ef-7b38-405d-a7b8-0b7804ef8c22
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Services
Nomenclature principale ( cpv ): 71356100 Services de contrôle technique

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Aigle
Description : Environ 98 interventions par année pour une estimation de 492 heures.

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services
Nomenclature principale ( cpv ): 71356100 Services de contrôle technique
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 71356100 Services de contrôle technique
Options :
Description des options : Des prestations complémentaires peuvent être requises de la part du mandataire en lien avec le contrôle des chantiers.

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Aigle
Code postal : 1860
Subdivision pays (NUTS) : Vaud ( CH011 )
Pays : Suisse
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/10/2025
Date de fin de durée : 30/09/2029

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1
Autres informations sur le renouvellement : Pour une année supplémentaire.

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés : Pas encore connues
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Critères d’adjudication
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Les critères d’adjudication sont définis dans les documents.
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

L’accès à certains documents de marché est restreint
Canal de communication ad hoc :
Nom : Simap.ch

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Non autorisée
Raisons pour lesquelles la présentation par voie électronique n’est pas possible : Outils, dispositifs ou formats de fichiers généralement indisponibles
Description : <p>Seules les offres parvenues ou déposées dans le délai fixé seront prises en considération. Il est rappelé que le cachet postal ne fait pas foi pour justifier le respect du délai.</p>
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 01/07/2025 11:30 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 913 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Pas encore connu
Conditions relatives à l’exécution du contrat : Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : oui
Montage financier : Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif fédéral -
Informations relatives aux délais de recours : Voies de droit Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, dans les vingt jours dès sa notification par publication ; le recours doit être signé et indiquer les conclusions et ses motifs. La décision attaquée est jointe au recours.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune d'Aigle en partenariat avec les Communes de Bex, Chessel, Corbeyrier, Ollon et Ormont-Dessous -

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Commune d'Aigle en partenariat avec les Communes de Bex, Chessel, Corbeyrier, Ollon et Ormont-Dessous
Numéro d’enregistrement : c87984be-5fdc-4fb6-8bf3-182ce8d9b347
Adresse postale : Place du Marché 1
Ville : Aigle
Code postal : 1860
Subdivision pays (NUTS) : Vaud ( CH011 )
Pays : Suisse
Adresse électronique : patrick.vallat@v-partenaires.ch
Téléphone : +41792056077
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif fédéral
Numéro d’enregistrement : BVGER
Adresse postale : Postfach
Ville : St. Gallen
Code postal : 9023
Subdivision pays (NUTS) : St. Gallen ( CH055 )
Pays : Suisse
Adresse électronique : info@bvger.admin.ch
Téléphone : +41584652626
Adresse internet : https://www.bvger.ch
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Simap.ch
Numéro d’enregistrement : CH001
Adresse postale : Holzikofenweg 36
Ville : Bern
Code postal : 3003
Subdivision pays (NUTS) : Bern / Berne ( CH021 )
Pays : Suisse
Adresse électronique : support@simap.ch
Téléphone : +41584646388
Adresse internet : https://www.simap.ch
Rôles de cette organisation :
TED eSender
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : 2edd7504-6cd4-4a0d-b42c-95b3ebe06bc3 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 22/05/2025 02:26 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00335660-2025
Numéro de publication au JO S : 99/2025
Date de publication : 23/05/2025