Accord cadre pour tous travaux de fluides médiaux

Le présent marché vise des travaux de rénovation et de remise en conformité au sein des divers sites du Pouvoir Adjudicateur. Les travaux d’installations de Fluides Médicaux pourront être réalisés par l’adjudicataire seul, ou devront s’intégrer dans des travaux de plus grande ampleur en collaboration avec d’autres co-traitants (gros-œuvres, Electricité, …

CPV: 45232460 Szaniterszerelési munka
Határidő:
2025. június 16. 09:00
A határidő típusa:
Ajánlat benyújtása
A végrehajtás helye:
Accord cadre pour tous travaux de fluides médiaux
Díjat odaítélő szervezet:
ASBL CHU HELORA
Díj száma:
Accord-cadre FM-2025

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : ASBL CHU HELORA
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Santé

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Accord cadre pour tous travaux de fluides médiaux
Description : Le présent marché vise des travaux de rénovation et de remise en conformité au sein des divers sites du Pouvoir Adjudicateur. Les travaux d’installations de Fluides Médicaux pourront être réalisés par l’adjudicataire seul, ou devront s’intégrer dans des travaux de plus grande ampleur en collaboration avec d’autres co-traitants (gros-œuvres, Electricité, HVAC, …). Ils pourront également s’intégrer à des travaux partiellement réalisés par le service technique du Pouvoir Adjudicateur. La liste non exhaustive des travaux est la suivante : - Placement de conduites de fluides de différents types ; - Fourniture et placement de coffret d’isolement et de détente ; - Fourniture et placement de manchons ; - Fourniture et placement de prises de fluides de différents types ; - … Les travaux seront effectués sur base de commandes subséquentes sur les différents sites hospitaliers. Certains travaux devront être réalisés en-dehors des heures ouvrables ou durant la nuit, le week-end et les jours fériés. Des postes spécifiques sont prévus dans le métré.
Identifiant de la procédure : c59de295-06f6-44f9-bca0-92a7c455072b
Identifiant interne : Accord-cadre FM-2025
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45232460 Travaux d'installations sanitaires

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Arr. Mons ( BE323 )
Pays : Belgique

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Arr. Thuin ( BE32D )
Pays : Belgique

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Arr. Soignies ( BE32C )
Pays : Belgique

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Arr. Charleroi ( BE32B )
Pays : Belgique

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Arr. La Louvière ( BE329 )
Pays : Belgique

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Arr. Nivelles ( BE310 )
Pays : Belgique

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Accord-cadre FM-2025 - 1
Description : Le présent marché vise des travaux de rénovation et de remise en conformité au sein des divers sites du Pouvoir Adjudicateur. Les travaux d’installations de Fluides Médicaux pourront être réalisés par l’adjudicataire seul, ou devront s’intégrer dans des travaux de plus grande ampleur en collaboration avec d’autres co-traitants (gros-œuvres, Electricité, HVAC, …). Ils pourront également s’intégrer à des travaux partiellement réalisés par le service technique du Pouvoir Adjudicateur. La liste non exhaustive des travaux est la suivante : - Placement de conduites de fluides de différents types ; - Fourniture et placement de coffret d’isolement et de détente ; - Fourniture et placement de manchons ; - Fourniture et placement de prises de fluides de différents types ; - … Les travaux seront effectués sur base de commandes subséquentes sur les différents sites hospitaliers. Certains travaux devront être réalisés en-dehors des heures ouvrables ou durant la nuit, le week-end et les jours fériés. Des postes spécifiques sont prévus dans le métré.
Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45232460 Travaux d'installations sanitaires

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Arr. La Louvière ( BE329 )
Pays : Belgique
Informations complémentaires :

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Arr. Soignies ( BE32C )
Pays : Belgique
Informations complémentaires :

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Arr. Mons ( BE323 )
Pays : Belgique
Informations complémentaires :

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Arr. Charleroi ( BE32B )
Pays : Belgique
Informations complémentaires :

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Arr. Nivelles ( BE310 )
Pays : Belgique
Informations complémentaires :

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Arr. Thuin ( BE32D )
Pays : Belgique
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date limite de réception des offres : 16/06/2025 09:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, avec remise en concurrence
Nombre maximal de participants : 3
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal de 1ère Instance de Mons -
Informations relatives aux délais de recours : Délais légaux

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : ASBL CHU HELORA
Numéro d’enregistrement : 0801643533_4583
Adresse postale : Boulevard Fulgence Masson 5
Ville : Mons
Code postal : 7000
Subdivision pays (NUTS) : Arr. Mons ( BE323 )
Pays : Belgique
Adresse électronique : marches.publics@jolimont.be
Téléphone : +32 64233011
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0002

Nom officiel : SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement : BE001
Adresse postale : Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Ville : Bruxelles
Code postal : 1000
Subdivision pays (NUTS) : Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad ( BE100 )
Pays : Belgique
Adresse électronique : revise@publicprocurement.be
Téléphone : +32 2 740 80 00
Adresse internet : https://bosa.belgium.be
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal de 1ère Instance de Mons
Numéro d’enregistrement : 0308357753
Ville : Mons
Code postal : 7000
Subdivision pays (NUTS) : Arr. Mons ( BE323 )
Pays : Belgique
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

10. Modification

Version de l’avis antérieur à modifier : 117802b3-5f67-4f96-9ce5-6b071e1ddf03-01
Principale raison de la modification : Mise à jour d’informations
Description : Suite à un bug, les documents du marché ont été correctement téléchargés.

10.1 Modification

Identifiant de la section : PROCEDURE
Les documents de marché ont été modifiés le : 15/05/2025
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : 129c88ac-174d-483e-b0b2-742695c329b2 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 15/05/2025 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender) : 15/05/2025 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00318261-2025
Numéro de publication au JO S : 94/2025
Date de publication : 16/05/2025