AAPC 416 Réhabilitation 132 logements WIESBERG - FORBACH

AAPC 416 Réhabilitation Intérieure et Extérieure d'un groupe de bâtiments situés au WIESBERG - FORBACH Lot1-Gros-OEuvre Lot2- Etanchéité Lot3-Isolation Extérieure Lot4-Menuiseries Extérieures Lot5-Métallerie Lot6-Balcons Suspendus Lot7- Cloison plâtrerie Lot8- Menuiserie int. Lot9-Carrelage Lot10-Peinture Intérieure - Revêtements de sol Lot12-Chauffage - Ventilation - Plomberie Lot13- Electricité Lot 14-Télédistribution Lot15-Portes de garage

CPV: 45000000 Építési munkák
Határidő:
2025. szeptember 18. 12:00
A határidő típusa:
Ajánlat benyújtása
A végrehajtás helye:
AAPC 416 Réhabilitation 132 logements WIESBERG - FORBACH
Díjat odaítélő szervezet:
SAS SAINTE BARBE
Díj száma:
AAPC416

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : SAS SAINTE BARBE
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Logement et équipements collectifs

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : AAPC 416 Réhabilitation 132 logements WIESBERG - FORBACH
Description : AAPC 416 Réhabilitation Intérieure et Extérieure d'un groupe de bâtiments situés au WIESBERG - FORBACH
Identifiant de la procédure : 31103692-3202-4bd5-b16b-8e2aee3bdc88
Identifiant interne : AAPC416
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

2.1.2 Lieu d’exécution

Ville : WIESBERG FORBACH
Code postal : 57600
Subdivision pays (NUTS) : Moselle ( FRF33 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Lot1-Gros-OEuvre Lot2- Etanchéité Lot3-Isolation Extérieure Lot4-Menuiseries Extérieures Lot5-Métallerie Lot6-Balcons Suspendus Lot7- Cloison plâtrerie Lot8- Menuiserie int. Lot9-Carrelage Lot10-Peinture Intérieure - Revêtements de sol Lot12-Chauffage - Ventilation - Plomberie Lot13- Electricité Lot 14-Télédistribution Lot15-Portes de garage
Description : Lot1-Gros-OEuvre Lot2- Etanchéité Lot3-Isolation Extérieure Lot4-Menuiseries Extérieures Lot5-Métallerie Lot6-Balcons Suspendus Lot7- Cloison plâtrerie Lot8- Menuiserie int. Lot9-Carrelage Lot10-Peinture Intérieure - Revêtements de sol Lot12-Chauffage - Ventilation - Plomberie Lot13- Electricité Lot 14-Télédistribution Lot15-Portes de garage

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : WIESBERG FORBACH
Code postal : 57600
Subdivision pays (NUTS) : Moselle ( FRF33 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 24 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
Informations complémentaires : Le présent marché comporte une clause d'insertion par l'activité économique. Toutes les modalités sont indiquées dans les documents de marché.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Le détail est indiqué dans le Règlement de consultation
Critère :
Type : Qualité
Description : Le détail est indiqué dans le Règlement de consultation

5.1.11 Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français
Adresse des documents de marché : https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : www.achatpublic.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 18/09/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 120 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 18/09/2025 14:00 +02:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Autorisée
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : SAS SAINTE BARBE - Tribunal JUDICIAIRE de Sarreguemines
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SAS SAINTE BARBE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : SAS SAINTE BARBE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : SAS SAINTE BARBE - Tribunal JUDICIAIRE de Sarreguemines

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : SAS SAINTE BARBE
Numéro d’enregistrement : AAPC416
Adresse postale : 2, avenue Emile Huchet
Ville : Freyming merlebach
Code postal : 57800
Subdivision pays (NUTS) : Moselle ( FRF33 )
Pays : France
Téléphone : 0387834927
Autres points de contact :
Nom officiel : Tribunal JUDICIAIRE de Sarreguemines
Ville : Sarreguemines
Code postal : 57200
Subdivision pays (NUTS) : Moselle ( FRF33 )
Pays : France
Adresse électronique : accueil-sarreguemines@justice.fr
Adresse internet : https://www.justice.fr/
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : ba742abb-f51e-45ce-9000-ce791536810f - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 25/07/2025 16:19 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00495389-2025
Numéro de publication au JO S : 143/2025
Date de publication : 29/07/2025