1.1 Comprador
Denominación oficial
:
Imprenta de Billetes, S.A., Medio Propio del Banco de España (IMBISA)
Servicios de asistencia a la producción, mantenimiento y programación para los almacenes automáticos de producto intermedio y producto terminado.
Servicios de asistencia a la producción, mantenimiento y programación para los almacenes automáticos de producto intermedio y producto terminado. Servicios de asistencia a la producción, mantenimiento y programación para los almacenes automáticos de producto intermedio y producto terminado.
CPV: 42965100 Sustav za upravljanje skladištem, 51511400 Usluge instaliranja posebnih sustava transportera, 71630000 Usluge tehničkog nadzora i ispitivanja, 72212750 Usluge razvoja programske podrške za punjenje memorije, 72212780 Usluge razvoja programske podrške za upravljanje sustavom, spremanjem i sadržajem
1. Comprador
2. Procedimiento
2.1 Procedimiento
Título
:
Servicios de asistencia a la producción, mantenimiento y programación para los almacenes automáticos de producto intermedio y producto terminado.
Descripción
:
Servicios de asistencia a la producción, mantenimiento y programación para los almacenes automáticos de producto intermedio y producto terminado.
Identificador del procedimiento
:
3cce5e34-c33e-4f5f-86b6-066c70063a28
Identificador interno
:
SOLPED9451
2.1.1 Finalidad
Naturaleza del contrato
:
Servicios
Clasificación principal
(
cpv
):
72212780
Servicios de desarrollo de software de gestión de sistemas, almacenamiento y contenido
Clasificación adicional
(
cpv
):
42965100
Sistema de gestión de almacenes
Clasificación adicional
(
cpv
):
51511400
Servicios de instalación de equipos transportadores automáticos
Clasificación adicional
(
cpv
):
71630000
Servicios de inspección y ensayo técnicos
Clasificación adicional
(
cpv
):
72212750
Servicios de desarrollo de software de carga de medios de almacenamiento
2.1.4 Información general
Base jurídica
:
Directiva 2014/24/UE
5. Lote
5.1 Identificación técnica del lote : LOT-0000
Título
:
Servicios de asistencia a la producción, mantenimiento y programación para los almacenes automáticos de producto intermedio y producto terminado.
Descripción
:
Servicios de asistencia a la producción, mantenimiento y programación para los almacenes automáticos de producto intermedio y producto terminado.
Identificador interno
:
SOLPED9451
5.1.1 Finalidad
Naturaleza del contrato
:
Servicios
Clasificación principal
(
cpv
):
72212780
Servicios de desarrollo de software de gestión de sistemas, almacenamiento y contenido
Clasificación adicional
(
cpv
):
42965100
Sistema de gestión de almacenes
Clasificación adicional
(
cpv
):
51511400
Servicios de instalación de equipos transportadores automáticos
Clasificación adicional
(
cpv
):
71630000
Servicios de inspección y ensayo técnicos
Clasificación adicional
(
cpv
):
72212750
Servicios de desarrollo de software de carga de medios de almacenamiento
5.1.2 Lugar de ejecución
Subdivisión del país (NUTS)
:
Madrid
(
ES300
)
País
:
España
Información complementaria
:
5.1.16 Información adicional, mediación y recurso
Organización encargada de los procedimientos de recurso
:
Imprenta de Billetes, S.A., Medio Propio del Banco de España (IMBISA) - Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
6. Resultados
6.1 Resultados: identificador de lotes : LOT-0000
6.1.2 Información de los ganadores
Ganador
:
Denominación oficial
:
MECALUX SERVIS, S.A.
Oferta
:
Identificador de la oferta
:
REF TEN-0001/LOT-0000
Identificador del lote o el grupo de lotes
:
LOT-0000
Valor de la licitación
:
999 738,67
Euro
Subcontratación
:
No
Información del contrato
:
Identificador del contrato
:
SOLPED9451
Fecha de elección del ganador
:
28/11/2022
Fecha de celebración del contrato
:
27/12/2022
7. Modificaciones
7.1 Modificaciones
Identificador del aviso de adjudicación de contrato anterior
:
004297-2023
Identificador del contrato modificado
:
CON-0001
Motivos de la modificación
:
Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales por parte del contratista
original.
Descripción
:
Efectivamente, en este caso concreto, la modificación que se propone consiste en una ampliación del número de horas del servicio técnico, por lo que es necesario acudir al proveedor y no operar un cambio de contratista (si se operase tal cambio repercutiría negativamente en la ejecución del contrato dificultando esta de manera desproporcionada tanto desde el punto de vista técnico). En concreto, contar con un contratista diferente para realizar estos trabajos no sería posible por varios motivos: • El tiempo requerido para que una nueva empresa conociese el detalle técnico del servicio de soporte, tanto para la bóveda de producto en curso como para la de producto terminado, implicaría un retraso importante por lo que podría poner en riesgo la operativa de la instalación crítica y podría, incluso, suponer la paralización de la planta.
7.1.1 Modificación
Descripción de las modificaciones
:
Las prestaciones adicionales necesarias para dar cumplimiento al presente contrato únicamente pueden ser realizadas ampliando el número de horas del servicio de apoyo. Inicialmente, se preveía la necesitad de ayuda puntual de los técnicos de MECALUX puesto que no se conocía con exactitud el nivel de errores que se iban a generar en el día a día en la instalación, tanto para la bóveda de producto en curso como para la de producto terminado Sin embargo, durante la ejecución del contrato, se ha puesto de manifiesto que se producen, de manera recurrente, atascos de tableros en la entrada y salida de ambas bóvedas que se solucionan rápidamente si tenemos in situ la presencia del técnico, pero que provocarían, si tenemos que esperar a que la empresa nos envíe un técnico para la resolución de la/s incidencia/s, la paralización de toda la planta de fabricación (en el caso de la cámara de producto en curso) y la cancelación de las remesas previstas y acordadas con el Banco de España (en el caso de la bóveda de producto terminado). Por ello resulta necesaria la presencia permanente de un técnico, por lo que nos vemos obligados a modificar el contrato para poder incluir los servicios de dicho técnico.
Identificador de la entidad empresarial en el aviso anterior
:
RESULT
8. Organizaciones
8.1 ORG-0001
Denominación oficial
:
Imprenta de Billetes, S.A., Medio Propio del Banco de España (IMBISA)
Número de registro
:
41095910153351
Número de registro
:
A87299848
Localidad
:
Madrid
Código postal
:
28032
Subdivisión del país (NUTS)
:
Madrid
(
ES300
)
País
:
España
Punto de contacto
:
Imprenta de Billetes, S.A., Medio Propio del Banco de España (IMBISA)
Teléfono
:
+34 919077000
Otros puntos de contacto
:
Denominación oficial
:
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Localidad
:
Madrid
Código postal
:
28020
Subdivisión del país (NUTS)
:
Madrid
(
ES300
)
País
:
España
Funciones de esta organización
:
Comprador
Organización encargada de los procedimientos de recurso
8.1 ORG-0002
Denominación oficial
:
MECALUX SERVIS, S.A.
Número de registro
:
A78423522
Localidad
:
Leganés (Madrid)
Código postal
:
28914
Subdivisión del país (NUTS)
:
Madrid
(
ES300
)
País
:
España
Teléfono
:
917965200
Funciones de esta organización
:
Licitador
Ganador de estos lotes
:
LOT-0000
Información del anuncio
Identificador/versión del anuncio
:
d7f639cb-5762-4f88-89e5-b35b2b3fefc2
-
01
Tipo de formulario
:
Modificación de contrato
Tipo de anuncio
:
Anuncio de modificación de contrato
Fecha de envío del anuncio
:
21/07/2025
07:17 +02:00
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente
:
español
Número de publicación del anuncio
:
00478669-2025
Número de la edición del DO S
:
138/2025
Fecha de publicación
:
22/07/2025