PRESTATION DE MISE A DISPOSITION ET GESTION DES BENNES CHANTIER POUR LE RJH

Cet accord cadre a pour objet une prestation de mise a disposition et gestion des bennes chantier pour le RJH La prestation se décompose de la manière suivante: Part estimative sur Bons de commandes (Bdc) sur Bordereau de prix unitaires (BPU) : UO 1 : Mise en place de bennes …

CPV: 44613700 Posude za otpad
rok:
12. svibnja 2025. 16:00
vrsta roka:
nadmetanje
mjesto izvršenja:
PRESTATION DE MISE A DISPOSITION ET GESTION DES BENNES CHANTIER POUR LE RJH
registar:
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
nagradni broj:
B25-00882-TEL

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Enseignement

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : PRESTATION DE MISE A DISPOSITION ET GESTION DES BENNES CHANTIER POUR LE RJH
Description : Cet accord cadre a pour objet une prestation de mise a disposition et gestion des bennes chantier pour le RJH La prestation se décompose de la manière suivante: Part estimative sur Bons de commandes (Bdc) sur Bordereau de prix unitaires (BPU) : UO 1 : Mise en place de bennes déchet UO 2 : Location de bennes chantier UO 3 : Intervention pour remplacement ou déplacement d’une benne UO 4 : Mise en déchetterie UO 5 : Enlèvement définitif de bennes de chantier Part optionnelle : Option 1 : Prolongation des prestations de l’accord-cadre pour 12 mois supplémentaires Option 2 : Prolongation des prestations de l’accord-cadre pour 12 mois supplémentaires Option 3 : Prolongation des prestations de l’accord-cadre pour 12 mois supplémentaires Part estimative : sur marchés subséquents
Identifiant de la procédure : ddb8e2f6-ff38-4eab-829c-673fbd5de1f8
Identifiant interne : B25-00882-TEL
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures
Nomenclature principale ( cpv ): 44613700 Bennes à déchets
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 44613700 Bennes à déchets

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : CEA Cadarache Projet RJH
Ville : Saint Paul Lez Durance
Code postal : 13108
Subdivision pays (NUTS) : Bouches-du-Rhône ( FRL04 )
Pays : France

2.1.3 Valeur

Valeur maximale de l’accord-cadre : 519 261 Euro

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Les documents demandés au titre de la candidature sont indiqués dans le règlement de la consultation.
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : PRESTATION DE MISE A DISPOSITION ET GESTION DES BENNES CHANTIER POUR LE RJH
Description : Cet accord cadre a pour objet une prestation de mise a disposition et gestion des bennes chantier pour le RJH. La prestation se décompose de la manière suivante: Part estimative sur Bons de commandes (Bdc) sur Bordereau de prix unitaires (BPU) : UO 1 : Mise en place de bennes déchet UO 2 : Location de bennes chantier UO 3 : Intervention pour remplacement ou déplacement d’une benne UO 4 : Mise en déchetterie UO 5 : Enlèvement définitif de bennes de chantier Part optionnelle : Option 1 : Prolongation des prestations de l’accord-cadre pour 12 mois supplémentaires Option 2 : Prolongation des prestations de l’accord-cadre pour 12 mois supplémentaires Option 3 : Prolongation des prestations de l’accord-cadre pour 12 mois supplémentaires Part estimative : sur marchés subséquents
Identifiant interne : B25-00882-TEL

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures
Nomenclature principale ( cpv ): 44613700 Bennes à déchets
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 44613700 Bennes à déchets

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : CEA Cadarache Projet RJH
Ville : Saint Paul Lez Durance
Code postal : 13108
Subdivision pays (NUTS) : Bouches-du-Rhône ( FRL04 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 84 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Se référer au Règlement de Consultation

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom : Evaluation du prix: Cf l'article 7.2 du règlement de consultation.
Description : 50%
Critère :
Type : Qualité
Nom : Méthodologie et organisation - Cf l'article 7.2 du règlement de consultation.
Description : 40%
Critère :
Type : Qualité
Nom : Prise en compte des critères de qualité, sécurité et environnement : Cf l'article 7.2 du règlement de consultation.
Description : 10%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marchespublics.gouv.fr/
Canal de communication ad hoc :
Nom : Plateforme des achats de l'Etat

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marchespublics.gouv.fr/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 12/05/2025 16:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 12 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : oui
Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Nombre maximal de participants : 20
Justification de la durée de l’accord-cadre : Application de l'article 23 de la loi 2024-450 du 21 mai 2024
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Marseille -
Informations relatives aux délais de recours : Le référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu’à la signature du marché. Le référé contractuel peut être introduit dans les conditions des articles L.55113 et suivants du Code de justice administrative. Le recours en contestation de la validité du marché par un tiers peut être intenté dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES -
Organisation qui traite les offres : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES -

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
Numéro d’enregistrement : 775 685 019 00405
Département : Projet RJH
Adresse postale : CEA Cadarache Projet RJH
Ville : Saint Paul Lez Durance
Code postal : 13108
Subdivision pays (NUTS) : Bouches-du-Rhône ( FRL04 )
Pays : France
Point de contact : Thabet EL INOUBLI
Adresse électronique : thabet.el-inoubli@cea.fr
Téléphone : +33413580606
Adresse internet : www.cea.fr
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal Administratif de Marseille
Numéro d’enregistrement : Tribunal Administratif de Marseille
Adresse postale : 31 rue Jean-François Leca
Ville : MARSEILLE
Code postal : 13002
Subdivision pays (NUTS) : Bouches-du-Rhône ( FRL04 )
Pays : France
Point de contact : Greffe du Tribunal
Adresse électronique : greffe.ta-marseille@juradm.fr
Téléphone : 04 91 13 48 13
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0000

Nom officiel : Publications Office of the European Union
Numéro d’enregistrement : PUBL
Ville : Luxembourg
Code postal : 2417
Subdivision pays (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Pays : Luxembourg
Adresse électronique : ted@publications.europa.eu
Téléphone : +352 29291
Adresse internet : https://op.europa.eu
Rôles de cette organisation :
TED eSender
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : 1c1c1d79-3830-46dd-85ac-a65e0f466341 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 09/04/2025 12:21 +00:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00231830-2025
Numéro de publication au JO S : 71/2025
Date de publication : 10/04/2025