gymnase Des Muriers : Travaux de rénovation et agrandissement des locaux

chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.La présente consultation concerne la passation de 9 lots de l'opération de réhabilitation / extension du Gymnase des Muriers, situé au 10 Rue René Dunan 06150 Cannes la Bocca.Le projet global sera réalisé en deux phases :Phase 1 : il sera effectué la dépose …

CPV: 32400000 Mreže, 45223220 Radovi na oplati konstrukcija, 45262800 Radovi dogradnje zgrade, 45262650 Radovi oblaganja, 45320000 Izolacijski radovi
mjesto izvršenja:
gymnase Des Muriers : Travaux de rénovation et agrandissement des locaux
registar:
commune de cannes
nagradni broj:
20220425

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : commune de cannes
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : gymnase Des Muriers : Travaux de rénovation et agrandissement des locaux
Description : chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.La présente consultation concerne la passation de 9 lots de l'opération de réhabilitation / extension du Gymnase des Muriers, situé au 10 Rue René Dunan 06150 Cannes la Bocca.Le projet global sera réalisé en deux phases :Phase 1 : il sera effectué la dépose et le désamiantage du bardage existant sur les façades Sud, Ouest et Nord, ainsi que la création d'une nouvelle tribune et d'un bâtiment en r+1 du côté de la façade Ouest.Phase 2 : le bâtiment de la façade Est sera démoli et laissera la place au nouveau bâtiment en r+2.Cette phase 2 ne concerne pas la présente consultation, elle sera éventuellement réalisée ultérieurement
Identifiant de la procédure : 854e2b7a-c4ec-4e33-8b52-2d09edcacf56
Avis précédent : 00470398-2022
Identifiant interne : 20220425
Type de procédure : Ouverte
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45262800 Travaux d'extension de bâtiments

2.1.2 Lieu d’exécution

Ville : CANNES
Code postal : 06400
Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes ( FRL03 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : date de conclusion des contrats: les contrats ont été signés le 16/08/2023 pour les lots 01, 02 et 06 et le 22/08/2023 pour le lot 4.Les contrats sont consultables à la Direction des Achats, 06400 Cannes, sur rendez-vous.il s'agit d'un marché ordinaire
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : aménagements Extérieurs - vrd- espaces Verts
Description : aménagements Extérieurs - vrd- espaces Verts

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45262800 Travaux d'extension de bâtiments
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 32400000 Réseaux

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : gymnase des Muriers 10 Rue René Dunan 06150 Cannes la Bocca 10 Rue René Dunan
Ville : CANNES LA BOCCA
Code postal : 06150
Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes ( FRL03 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
Informations complémentaires : délai d'exécution: 10 semaines, comprenant 1 mois de période de préparation

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique au regard du mémoire technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Critère :
Type : Coût
Nom :
Description : Prix des prestations au regard de l'acte d'engagement
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Nice -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : tribunal administratif de Nice -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : terrassement - fondations Speciales - structure Metallique - gros-Oeuvre - facades - carrelage - faience
Description : terrassement - fondations Speciales - structure Metallique - gros-Oeuvre - facades - carrelage - faïence

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45262800 Travaux d'extension de bâtiments
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45223220 Travaux de gros œuvre

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes ( FRL03 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
Informations complémentaires : délai d'exécution : 26 semaines comprenant 1 mois de période de préparation

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique au regard du mémoire technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Critère :
Type : Coût
Nom :
Description : Prix des prestations au regard de l'acte d'engagement
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Nice -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : tribunal administratif de Nice -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : bardage LOT 04
Description : bardage LOT 04

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45262800 Travaux d'extension de bâtiments
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262650 Travaux de bardage

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : gymnase des Muriers 06150 Cannes la Bocca 10 Rue René Dunan 06150
Ville : CANNES LA BOCCA
Code postal : 06150
Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes ( FRL03 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
Informations complémentaires : délai d'exécution : 14 semaines comprenant 1 mois de période de préparation

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique au regard du mémoire technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Critère :
Type : Coût
Nom :
Description : Prix des prestations au regard de l'acte d'engagement
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Nice -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : tribunal administratif de Nice -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : doublage - menuiseries Intérieures - faux-Plafonds - peinture -Sols Souples
Description : doublage - menuiseries Intérieures - faux-Plafonds - peinture - sols Souples

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45262800 Travaux d'extension de bâtiments
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45320000 Travaux d'isolation

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : gymnase des Muriers 10 Rue René Dunan
Ville : CANNES LA BOCCA
Code postal : 06150
Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes ( FRL03 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
Informations complémentaires : délai d'exécution : 19 semaines comprenant 1 mois de période de préparation

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique au regard du mémoire technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Critère :
Type : Coût
Nom :
Description : Prix des prestations au regard de l'acte d'engagement
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Nice -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : tribunal administratif de Nice -

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 1 165 141,07 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : nativi B.T.P
Offre :
Identifiant de l’offre : LOT 01
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 108 897 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2022 0425
Titre : aménagements Extérieurs - vrd- espaces Verts terrassement - fondations Speciales - structure Metallique - gros-Oeuvre - facades - carrelage - faience bardage doublage - menuiseries Intérieures - faux-Plafonds - peinture -Sols Souples
Date de conclusion du marché : 22/08/2023

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : seeta Soc Expl Ets Treve Abel
Offre :
Identifiant de l’offre : LOT 02
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Valeur de l'offre : 655 185,47 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2022 0425
Titre : aménagements Extérieurs - vrd- espaces Verts terrassement - fondations Speciales - structure Metallique - gros-Oeuvre - facades - carrelage - faience bardage doublage - menuiseries Intérieures - faux-Plafonds - peinture -Sols Souples
Date de conclusion du marché : 22/08/2023

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : e m b
Offre :
Identifiant de l’offre : LOT 04
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003
Valeur de l'offre : 267 115 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2022 0425
Titre : aménagements Extérieurs - vrd- espaces Verts terrassement - fondations Speciales - structure Metallique - gros-Oeuvre - facades - carrelage - faience bardage doublage - menuiseries Intérieures - faux-Plafonds - peinture -Sols Souples
Date de conclusion du marché : 22/08/2023

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0004

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : etpe
Offre :
Identifiant de l’offre : LOT 06
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0004
Valeur de l'offre : 133 943,6 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2022 0425
Titre : aménagements Extérieurs - vrd- espaces Verts terrassement - fondations Speciales - structure Metallique - gros-Oeuvre - facades - carrelage - faience bardage doublage - menuiseries Intérieures - faux-Plafonds - peinture -Sols Souples
Date de conclusion du marché : 22/08/2023

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 8
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 8

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : commune de cannes
Numéro d’enregistrement : 21060029200010
Adresse postale : place Cornut Gentille, Cs 30140
Ville : Cannes
Code postal : 06406
Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes ( FRL03 )
Pays : France
Adresse électronique : correspondre@aws-france.com
Téléphone : +33 497064550
Télécopieur : +33 497064540
Adresse internet : http://www.cannes.com
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0002

Nom officiel : nativi B.T.P
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 74987776700014
Adresse postale : 19 Av De Grasse
Ville : Cagnes-sur-Mer
Code postal : 06800
Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes ( FRL03 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001

8.1 ORG-0003

Nom officiel : seeta Soc Expl Ets Treve Abel
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 31179804500010
Adresse postale : rue Savournin
Ville : Frejus
Code postal : 83600
Subdivision pays (NUTS) : Var ( FRL05 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0002

8.1 ORG-0004

Nom officiel : e m b
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 48014406200019
Adresse postale : 6 Crs Forbin
Ville : Gardanne
Code postal : 13120
Subdivision pays (NUTS) : Bouches-du-Rhône ( FRL04 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0003

8.1 ORG-0005

Nom officiel : etpe
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 88304744100018
Adresse postale : 98 Rte De Grenoble
Ville : Colomars
Code postal : 06670
Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes ( FRL03 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0004

8.1 ORG-0006

Nom officiel : tribunal administratif de Nice
Numéro d’enregistrement : 17060005000026
Adresse postale : 18 avenue des fleurs, Cs 611039
Ville : Nice
Code postal : 06050
Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes ( FRL03 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-nice@juradm.fr
Téléphone : +33 489978600
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0000

Nom officiel : Publications Office of the European Union
Numéro d’enregistrement : PUBL
Ville : Luxembourg
Code postal : 2417
Subdivision pays (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Pays : Luxembourg
Adresse électronique : ted@publications.europa.eu
Téléphone : +352 29291
Adresse internet : https://op.europa.eu
Rôles de cette organisation :
TED eSender

10. Modification

Version de l’avis antérieur à modifier : 564627-2023
Principale raison de la modification : Mise à jour d’informations
Description : Travaux supplémentaires demandés par le maître d'ouvrage et travaux résultant d'imprévus (article R2194-5 du code de la commande publique). Augmentation du montant des travaux de 14 300 euros HT soit 5,35%. Prolongement des délais de 18 jours.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : 7de1c2cc-ea6d-42f9-aff7-1d1f11ee301a - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 16/05/2025 10:04 +00:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00322088-2025
Numéro de publication au JO S : 95/2025
Date de publication : 19/05/2025