Opis
:
PRZED ZMIANĄ: ZGODNIE Z PAR. 9 UST. 1 PPU (wzór umowy)- KARY UMOWNE 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci właściwemu ZAMAWIAJĄCEMU, a po odbiorze faktycznym ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następującej wysokości: 1) 0,2% ceny jednostkowej brutto niedostarczonego samochodu za każdy dzień opóźnienia w wydaniu samochodu ponad termin, o którym mowa w § 5 ust. 1 zd.1, jednakże nie więcej niż 30% ceny jednostkowej brutto samochodu, 2) 0,1 % ceny jednostkowej brutto samochodu za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady samochodu ujawnionej w okresie gwarancji i rękojmi, jednakże nie więcej niż 30% ceny jednostkowej brutto samochodu, 3) 30 % wartości całkowitej brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyny, o której mowa w ust. 2. 4) 0,1 % ceny jednostkowej brutto samochodu za każdy dzień powodujący brak możliwości eksploatowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, w przypadku ujawnienia wady prawnej po odbiorze faktycznym, jednakże nie więcej niż 30% ceny jednostkowej brutto samochodu. ZGODNIE Z PAR. 10 UST. 5 PKT. 3 PPU (wzór umowy)- ODSTĄPIENIE OD UMOWY 3) łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa w § 9 Umowy, przekroczy 30% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy; PO ZMIANIE: ZGODNIE Z PAR. 9 UST. 1 PPU (wzór umowy)- KARY UMOWNE 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci właściwemu ZAMAWIAJĄCEMU, a po odbiorze faktycznym ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następującej wysokości: 1) 0,05% ceny jednostkowej brutto niedostarczonego samochodu za każdy dzień opóźnienia w wydaniu samochodu ponad termin, o którym mowa w § 5 ust. 1 zd.1, jednakże nie więcej niż 30% ceny jednostkowej brutto samochodu, 2) 0,05 % ceny jednostkowej brutto samochodu za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady samochodu ujawnionej w okresie gwarancji i rękojmi, jednakże nie więcej niż 30% ceny jednostkowej brutto samochodu, 3) 5 % wartości całkowitej brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyny, o której mowa w ust. 2. 4) 0,05 % ceny jednostkowej brutto samochodu za każdy dzień powodujący brak możliwości eksploatowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, w przypadku ujawnienia wady prawnej po odbiorze faktycznym, jednakże nie więcej niż 5% ceny jednostkowej brutto samochodu. ZGODNIE Z PAR. 10 UST. 5 PKT. 3 PPU (wzór umowy)- ODSTĄPIENIE OD UMOWY 3) łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa w § 9 Umowy, przekroczy 5% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy;