Contrato de obras para la rehabilitación de la edificación y reurbanización del ERRP Barrio Baladre en la plaza Jacinto Benavente (2 lotes) en el marco del Programa 1 - Barris 03 - Sagunto - finanacio por la Unión Euroipea, Next Generation EU

Rehabilitación de la edificación y mejora de las condiciones de seguridad y accesibilidad de los edificios que lo integran, para mejorar las condiciones de vida de las personas que lo habitan. Proyecto redactado por el Equipo de VTiM arquitectes presentada por Registro de Entrada en fecha 8/7/2025 Proyecto de rehabilitación …

CPV: 45200000 Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje, 42416100 Dizala
rok:
29. rujna 2025. 23:59
vrsta roka:
nadmetanje
mjesto izvršenja:
Contrato de obras para la rehabilitación de la edificación y reurbanización del ERRP Barrio Baladre en la plaza Jacinto Benavente (2 lotes) en el marco del Programa 1 - Barris 03 - Sagunto - finanacio por la Unión Euroipea, Next Generation EU
registar:
Pleno del Ayuntamiento de Sagunto
nagradni broj:
73/25-C

1. Comprador

1.1 Comprador

Denominación oficial : Pleno del Ayuntamiento de Sagunto
Naturaleza jurídica del comprador : Autoridad local
Actividad del poder adjudicador : Servicios públicos generales

2. Procedimiento

2.1 Procedimiento

Título : Contrato de obras para la rehabilitación de la edificación y reurbanización del ERRP Barrio Baladre en la plaza Jacinto Benavente (2 lotes) en el marco del Programa 1 - Barris 03 - Sagunto - finanacio por la Unión Euroipea, Next Generation EU
Descripción : Rehabilitación de la edificación y mejora de las condiciones de seguridad y accesibilidad de los edificios que lo integran, para mejorar las condiciones de vida de las personas que lo habitan.
Identificador del procedimiento : 46d613f6-bd4e-43e2-abc4-76a96bdcb63e
Identificador interno : 73/25-C
Tipo de procedimiento : Abierto
El procedimiento está acelerado : sí
Justificación del procedimiento acelerado : se estima procedente la declaración de urgencia en la medida en que los plazos para la ejecución de la obra derivados de las reglas determinadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia resultan muy ajustados, hecho que deviene de la enorme complejidad que caracteriza al proceso administrativo emprendido, en el que tienen participación numerosos actores (Consellerias, Ministerios, Ayuntamiento, propietarios) y que debe desarrollarse en fases consecutivas, desde la proyección técnica de las obras, pasando por los permisos y autorizaciones a recabar de las comunidades de propietarios, calificación de las actuaciones y finalmente a la licitación de las obras.

2.1.1 Finalidad

Naturaleza del contrato : Obras
Clasificación principal ( cpv ): 45200000 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
Clasificación adicional ( cpv ): 42416100 Ascensores

2.1.2 Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS) : Valencia / València ( ES523 )
País : España

2.1.3 Valor

Valor estimado, IVA excluido : 6 170 688,82 Euro

2.1.4 Información general

Base jurídica :
Directiva 2014/24/UE

2.1.5 Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación :
Número máximo de lotes a los que un licitador puede presentar ofertas : 2
Condiciones del contrato :
Número máximo de lotes por los que se pueden adjudicar contratos a un solo licitador : 2

2.1.6 Motivos de exclusión

Fuentes de los motivos de exclusión : Anuncio
Incumplimiento de obligaciones basadas en motivos de exclusión puramente nacionales : Los previstos en la LCSP

5. Lote

5.1 Identificación técnica del lote : LOT-0001

Título : Proyecto de rehabilitación del ERRP Barrio Baladre PL Jacinto Benavente_LOTE 1
Descripción : Proyecto redactado por el Equipo de VTiM arquitectes presentada por Registro de Entrada en fecha 8/7/2025
Identificador interno : 1

5.1.1 Finalidad

Naturaleza del contrato : Obras
Clasificación principal ( cpv ): 45200000 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
Clasificación adicional ( cpv ): 42416100 Ascensores

5.1.2 Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS) : Valencia / València ( ES523 )
País : España
Información complementaria :

5.1.3 Duración estimada

Duración : 8 Mes

5.1.5 Valor

Valor estimado, IVA excluido : 2 770 807,74 Euro

5.1.6 Información general

Participación reservada : La participación no está reservada.
Proyecto de contratación pública financiado total o parcialmente con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : no

5.1.9 Criterios de selección

Fuentes de los criterios de selección : Documento de contratación
Criterio :

5.1.10 Criterios de adjudicación

Criterio :
Tipo : Calidad
Descripción : Lote 1 - Mejoras cualitativas - 1A Oficina atención al ciudadano.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 10
Criterio :
Tipo : Calidad
Descripción : Lote 1 - Mejoras cualitativas - 1B Mejoras en ejecución de la obra.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 10
Criterio :
Tipo : Precio
Descripción : Lote 1 - Oferta económica.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 50
Criterio :
Tipo : Calidad
Descripción : Lote 1 - Reducción del plazo de ejecución de la obra.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 24
Criterio :
Tipo : Calidad
Descripción : Lote 1 - Reducción en el inicio de la obra.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 10

5.1.11 Pliegos de contratación

5.1.12 Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación :
Presentación electrónica : Obligatoria
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación : español
Catálogo electrónico : No autorizada
Plazo de recepción de ofertas : 29/09/2025 23:59 +02:00
Plazo en el que la oferta debe seguir siendo válida : 2 Mes
Información sobre la apertura pública :
Fecha de apertura : 02/10/2025 11:30 +02:00
Lugar : Ayuntamiento de Sagunto
Condiciones del contrato :
La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido : No
Facturación electrónica : Obligatoria
Se utilizarán pedidos electrónicos : no
Se utilizará el pago electrónico : sí

5.1.15 Técnicas

Acuerdo marco :
Ningún acuerdo marco
Información sobre el sistema dinámico de adquisición :
Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16 Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso : Pleno del Ayuntamiento de Sagunto - Tribunal administrativo central de recursos contractuales
Información sobre los plazos de revisión : hasta 2025-11-17+01:00
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso : Pleno del Ayuntamiento de Sagunto - Ayuntamiento de Sagunto

5.1 Identificación técnica del lote : LOT-0002

Título : Proyecto de rehabilitación del ERRP Barrio Baladre PL Jacinto Benavente_LOTE 2 Proyecto de reurbanización del ERRP Barrio Baladre PL Jacinto Benavente_LOTE 2
Descripción : Proyecto de rehabilitación presentado por el equipo técnico VETGES TU I MEDITERRANEA SLP. presentado por el 04/04/2025 mediante registro de entrada nº 19138/2025, nº 21160/2025 de 15/04/2025 y nº 37575 de fecha 08/07/2025. Proyecto de reurbanizaición presentado el día 04/04/2025 mediante registro de entrada nº 19146/2025 y nº 37582 e 08/07/2025
Identificador interno : 2

5.1.1 Finalidad

Naturaleza del contrato : Obras
Clasificación principal ( cpv ): 45200000 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
Clasificación adicional ( cpv ): 42416100 Ascensores

5.1.2 Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS) : Valencia / València ( ES523 )
País : España
Información complementaria :

5.1.3 Duración estimada

Duración : 8 Mes

5.1.5 Valor

Valor estimado, IVA excluido : 3 399 881,08 Euro

5.1.6 Información general

Participación reservada : La participación no está reservada.
Proyecto de contratación pública financiado total o parcialmente con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : no

5.1.9 Criterios de selección

Fuentes de los criterios de selección : Documento de contratación
Criterio :

5.1.10 Criterios de adjudicación

Criterio :
Tipo : Precio
Descripción : Lote 2 - Mejoras cualitativas - 1A Oficina atención al ciudadano.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 10
Criterio :
Tipo : Calidad
Descripción : Lote 2 - Mejoras cualitativas - 1B Mejoras en ejecución de la obra.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 10
Criterio :
Tipo : Precio
Descripción : Lote 2 - Oferta económica .
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 50
Criterio :
Tipo : Calidad
Descripción : Lote 2 - Reducción del plazo de ejecución de la obra.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 24
Criterio :
Tipo : Calidad
Descripción : Lote 2 - Reducción en el inicio de la obra.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 10

5.1.11 Pliegos de contratación

5.1.12 Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación :
Presentación electrónica : Obligatoria
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación : español
Catálogo electrónico : No autorizada
Plazo de recepción de ofertas : 29/09/2025 23:59 +02:00
Plazo en el que la oferta debe seguir siendo válida : 2 Mes
Información sobre la apertura pública :
Fecha de apertura : 02/10/2025 11:30 +02:00
Lugar : Ayuntamiento de Sagunto
Condiciones del contrato :
La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido : No
Facturación electrónica : Obligatoria
Se utilizarán pedidos electrónicos : no
Se utilizará el pago electrónico : sí

5.1.15 Técnicas

Acuerdo marco :
Ningún acuerdo marco
Información sobre el sistema dinámico de adquisición :
Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16 Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso : Pleno del Ayuntamiento de Sagunto - Tribunal administrativo central de recursos contractuales
Información sobre los plazos de revisión : hasta 2025-11-17+01:00
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso : Pleno del Ayuntamiento de Sagunto - Ayuntamiento de Sagunto

8. Organizaciones

8.1 ORG-0001

Denominación oficial : Pleno del Ayuntamiento de Sagunto
Número de registro : 30997950143555
Número de registro : P4622200F
Localidad : Sagunto
Código postal : 46500
Subdivisión del país (NUTS) : Valencia / València ( ES523 )
País : España
Punto de contacto : Pleno del Ayuntamiento de Sagunto
Correo electrónico : j.cortina@aytosagunto.es
Teléfono : +034 962655858
Otros puntos de contacto :
Denominación oficial : Ayuntamiento de Sagunto
Localidad : Sagunto
Código postal : 46500
Subdivisión del país (NUTS) : Madrid ( ES300 )
País : España
Correo electrónico : j.cortina@aytosagunto.es
Teléfono : +034 962655858
Otros puntos de contacto :
Denominación oficial : Tribunal administrativo central de recursos contractuales
Localidad : Madrid
Código postal : 28020
Subdivisión del país (NUTS) : Madrid ( ES300 )
País : España
Funciones de esta organización :
Comprador
Organización encargada de los procedimientos de recurso
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio : d50df3b0-391e-449c-a3a2-5bf6c6ac7ae0 - 01
Tipo de formulario : Licitación
Tipo de anuncio : Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal
Fecha de envío del anuncio : 08/09/2025 13:26 +02:00
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente : español
Número de publicación del anuncio : 00587799-2025
Número de la edición del DO S : 172/2025
Fecha de publicación : 09/09/2025