1.1 Comprador
Denominación oficial
:
ADIF-ALTA VELOCIDAD
CONTRATO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA‐ALMERÍA. TRAMO: LORCA‐PULPÍ
CONTRATO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA‐ALMERÍA. TRAMO: LORCA‐PULPÍ CONTRATO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA‐ALMERÍA. TRAMO: LORCA‐PULPÍ
CPV: 71356000 Tehničke usluge, 71310000 Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu, 71311000 Savjetodavna usluge u području niskogradnje, 71311100 Prateće usluge u području niskogradnje, 71356100 Usluge tehničkog nadzora, 71356200 Usluge tehničke pomoći, 71530000 Usluge građevinskog savjetovanja, 71311230 Tehničke usluge u području gradnje željeznice
1. Comprador
2. Procedimiento
2.1 Procedimiento
Título
:
CONTRATO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA‐ALMERÍA. TRAMO: LORCA‐PULPÍ
Descripción
:
CONTRATO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA‐ALMERÍA. TRAMO: LORCA‐PULPÍ
Identificador del procedimiento
:
d4929221-13c8-4847-abb8-2e189ab2dac0
Identificador interno
:
3.21/20830.0160– CON 013/21
2.1.1 Finalidad
Clasificación principal
(
cpv
):
71356000
Servicios técnicos
2.1.4 Información general
Información complementaria
:
Adjudicatarios: UTE BETANCOURT INGENIEROS, S.L.P. (B04116679) (50%)-URCI CONSULTORES, S.L. (B04116679) (50%) abreviadamente “UTE LORCA” CIF: U-09754763
Base jurídica
:
Directiva 2014/25/UE
5. Lote
5.1 Identificación técnica del lote : LOT-0000
Título
:
CONTRATO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA‐ALMERÍA. TRAMO: LORCA‐PULPÍ
Descripción
:
CONTRATO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA‐ALMERÍA. TRAMO: LORCA‐PULPÍ
5.1.1 Finalidad
Clasificación principal
(
cpv
):
71356000
Servicios técnicos
Clasificación adicional
(
cpv
):
71310000
Servicios de consultoría en ingeniería y construcción
Clasificación adicional
(
cpv
):
71311000
Servicios de consultoría en ingeniería civil
Clasificación adicional
(
cpv
):
71311100
Servicios de asistencia en ingeniería civil
Clasificación adicional
(
cpv
):
71356100
Servicios de control técnico
Clasificación adicional
(
cpv
):
71356200
Servicios de asistencia técnica
Clasificación adicional
(
cpv
):
71530000
Servicios de consultoría en materia de construcción
Clasificación adicional
(
cpv
):
71311230
Servicios de ingeniería ferroviaria
5.1.2 Lugar de ejecución
En cualquier lugar
Información complementaria
:
5.1.6 Información general
Proyecto de contratación pública financiado total o parcialmente con fondos de la
UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
:
no
5.1.16 Información adicional, mediación y recurso
Organización de mediación
:
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE ADIF
Organización encargada de los procedimientos de recurso
:
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC)
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación
:
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE ADIF
6. Resultados
Valor de todos los contratos adjudicados en este aviso
:
3 387 544,21
Euro
6.1 Resultados: identificador de lotes : LOT-0000
6.1.2 Información de los ganadores
Ganador
:
Responsable de la parte licitadora
:
BETANCOURT INGENIEROS, S.L.P.
Denominación oficial
:
URCI CONSULTORES, S.L.
Oferta
:
Identificador de la oferta
:
Q-2802152-E
Identificador del lote o el grupo de lotes
:
LOT-0000
Valor de la licitación
:
3 387 544,21
Euro
Subcontratación
:
No
Información del contrato
:
Identificador del contrato
:
1
Título
:
CONTRATO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA‐ALMERÍA. TRAMO: LORCA‐PULPÍ
Fecha de celebración del contrato
:
03/03/2022
7. Modificaciones
7.1 Modificaciones
Identificador del aviso de adjudicación de contrato anterior
:
614029-2020
Identificador del contrato modificado
:
CON-0001
Motivos de la modificación
:
Necesidad de modificaciones debido a circunstancias que un comprador diligente no
podía predecir.
Descripción
:
Las actuaciones que contempla el proyecto se desarrollan en los términos municipales de Lorca y Puerto Lumbreras en la provincia de Murcia (Región de Murcia) y Pulpí en la provincia de Almería (Comunidad Autónoma de Andalucía) Las obras del PROYECTO DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA-ALMERÍA. TRAMO: LORCA – PULPÍ, tienen por objeto la realización de los trabajos de construcción hasta el nivel de la plataforma, incluido el subbalasto, del trazado de alta velocidad de tramo Lorca-Pulpí del Corredor Mediterráneo de alta velocidad Murcia – Almería. La longitud total del tramo es de 31,30 km, definidos para explotación de tráfico mixto. Comienza en el P.K. 51+800 del Estudio Informativo (2001), 400+500,000 del proyecto, justo después de la travesía de la población de Lorca, al sur de la misma, y a unos 200 m al norte del cruce de la vía actual con la carretera RM-11, y termina justo después del paso por la población de Pulpí, aproximadamente en el P.K. 83+163,158 de dicho estudio informativo (P.K. 0+326,58 del Estudio Informativo Complementario), 431+834,013 del Proyecto, a unos 1.000 m al sur de la actual estación de Pulpí. Cabe destacar como actuaciones principales incluidas dentro del objeto del contrato las siguientes: - Demoliciones, desmontes, terraplenes, capa de forma y subbalasto. - Túnel del Rincón con una longitud total de unos 928 metros - 10 viaductos o puentes, de diferentes tipologías y que suman más de 1.250 m. - 2 Pasos superiores para el cruce de carreteras sobre la plataforma ferroviaria y 9 Pasos superiores para el cruce de caminos sobre la plataforma ferroviaria. - 5 Pasos inferiores para el cruce de carreteras bajo la plataforma ferroviaria y 12 Pasos inferiores para el cruce de caminos bajo la plataforma ferroviaria. - 94 obras de drenaje transversal, encauzamientos y cunetones, así como la red de drenaje longitudinal para protección de la plataforma. - La adecuación de las estaciones existentes de Puerto Lumbreras y Pulpí y la construcción de un edificio nuevo para Almedricos que darán servicio al tráfico de cercanías, que discurrirá por la nueva plataforma ferroviaria que se proyecta. El contrato de Obra correspondiente a las “OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA-ALMERÍA. TRAMO: LORCA – PULPÍ” se adjudicó el 25 de enero de 2022, siendo la fecha de inicio de los trabajos el 14 de junio de 2022, con un plazo de 34 meses. Con fecha 7 de febrero de 2022, se adjudicó la Asistencia Técnica y se firmó el contrato en fecha 1 de marzo de 2022 iniciándose con fecha 4 de marzo de 2022 con un plazo de 39 meses para asistir a la ejecución del proyecto de construcción referido. Dicho plazo se corresponde con el plazo de la obra más cinco (5) meses estimados para el cierre de la documentación preceptiva desde el periodo de finalización de las obras. Motivación de la propuesta Actualmente está aprobada la modificación nº 1 del PROYECTO DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA-ALMERÍA. TRAMO: LORCA – PULPÍ, así como una ampliación de plazo de 9 meses lo que ha supuesto una nueva planificación de las obras y un aumento del plazo de estas hasta enero de 2026. Dichos cambios en la planificación y plazo de las obras requieren de ajustar el plazo y las mediciones de algunas de las unidades contempladas en el contrato de Asistencia y Control de las obras con el fin de garantizar correctamente el control y vigilancia de los trabajos de la obra. El 11 de mayo de 2025 se aprobó una ampliación de plazo de nueve (9) meses del presente contrato de servicios, debido a la ampliación anteriormente referida, realizada sobre el contrato de obras. Según lo anterior, se hace necesario la tramitación de una modificación del contrato de CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL “PROYECTO DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA-ALMERÍA. TRAMO: LORCA – PULPI” que recoja las mediciones necesarias para poder prestar los servicios requeridos, en función del nuevo plazo de obra. Asimismo, el presente contrato está sometido, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores. La presente modificación cumple los siguientes requisitos recogidos en el Artículo 111 del citado RDL 3/2020: a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo del artículo relativo a Modificaciones no previstas en el Pliego de Condiciones Particulares b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria Las modificaciones propuestas, se engloban en el supuesto a): a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes: 1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico, por ejemplo que obligara a la entidad contratante a adquirir obras, servicios o suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para la entidad contratante. En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva licitación para permitir el cambio de contratista. 2.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su
7.1.1 Modificación
Descripción de las modificaciones
:
Las actuaciones que contempla el proyecto se desarrollan en los términos municipales de Lorca y Puerto Lumbreras en la provincia de Murcia (Región de Murcia) y Pulpí en la provincia de Almería (Comunidad Autónoma de Andalucía) Las obras del PROYECTO DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA-ALMERÍA. TRAMO: LORCA – PULPÍ, tienen por objeto la realización de los trabajos de construcción hasta el nivel de la plataforma, incluido el subbalasto, del trazado de alta velocidad de tramo Lorca-Pulpí del Corredor Mediterráneo de alta velocidad Murcia – Almería. La longitud total del tramo es de 31,30 km, definidos para explotación de tráfico mixto. Comienza en el P.K. 51+800 del Estudio Informativo (2001), 400+500,000 del proyecto, justo después de la travesía de la población de Lorca, al sur de la misma, y a unos 200 m al norte del cruce de la vía actual con la carretera RM-11, y termina justo después del paso por la población de Pulpí, aproximadamente en el P.K. 83+163,158 de dicho estudio informativo (P.K. 0+326,58 del Estudio Informativo Complementario), 431+834,013 del Proyecto, a unos 1.000 m al sur de la actual estación de Pulpí. Cabe destacar como actuaciones principales incluidas dentro del objeto del contrato las siguientes: - Demoliciones, desmontes, terraplenes, capa de forma y subbalasto. - Túnel del Rincón con una longitud total de unos 928 metros - 10 viaductos o puentes, de diferentes tipologías y que suman más de 1.250 m. - 2 Pasos superiores para el cruce de carreteras sobre la plataforma ferroviaria y 9 Pasos superiores para el cruce de caminos sobre la plataforma ferroviaria. - 5 Pasos inferiores para el cruce de carreteras bajo la plataforma ferroviaria y 12 Pasos inferiores para el cruce de caminos bajo la plataforma ferroviaria. - 94 obras de drenaje transversal, encauzamientos y cunetones, así como la red de drenaje longitudinal para protección de la plataforma. - La adecuación de las estaciones existentes de Puerto Lumbreras y Pulpí y la construcción de un edificio nuevo para Almedricos que darán servicio al tráfico de cercanías, que discurrirá por la nueva plataforma ferroviaria que se proyecta. El contrato de Obra correspondiente a las “OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA-ALMERÍA. TRAMO: LORCA – PULPÍ” se adjudicó el 25 de enero de 2022, siendo la fecha de inicio de los trabajos el 14 de junio de 2022, con un plazo de 34 meses. Con fecha 7 de febrero de 2022, se adjudicó la Asistencia Técnica y se firmó el contrato en fecha 1 de marzo de 2022 iniciándose con fecha 4 de marzo de 2022 con un plazo de 39 meses para asistir a la ejecución del proyecto de construcción referido. Dicho plazo se corresponde con el plazo de la obra más cinco (5) meses estimados para el cierre de la documentación preceptiva desde el periodo de finalización de las obras. Motivación de la propuesta Actualmente está aprobada la modificación nº 1 del PROYECTO DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA-ALMERÍA. TRAMO: LORCA – PULPÍ, así como una ampliación de plazo de 9 meses lo que ha supuesto una nueva planificación de las obras y un aumento del plazo de estas hasta enero de 2026. Dichos cambios en la planificación y plazo de las obras requieren de ajustar el plazo y las mediciones de algunas de las unidades contempladas en el contrato de Asistencia y Control de las obras con el fin de garantizar correctamente el control y vigilancia de los trabajos de la obra. El 11 de mayo de 2025 se aprobó una ampliación de plazo de nueve (9) meses del presente contrato de servicios, debido a la ampliación anteriormente referida, realizada sobre el contrato de obras. Según lo anterior, se hace necesario la tramitación de una modificación del contrato de CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL “PROYECTO DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA-ALMERÍA. TRAMO: LORCA – PULPI” que recoja las mediciones necesarias para poder prestar los servicios requeridos, en función del nuevo plazo de obra. Asimismo, el presente contrato está sometido, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores. La presente modificación cumple los siguientes requisitos recogidos en el Artículo 111 del citado RDL 3/2020: a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo del artículo relativo a Modificaciones no previstas en el Pliego de Condiciones Particulares b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria Las modificaciones propuestas, se engloban en el supuesto a): a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes: 1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico, por ejemplo que obligara a la entidad contratante a adquirir obras, servicios o suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para la entidad contratante. En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva licitación para permitir el cambio de contratista. 2.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su
8. Organizaciones
8.1 ORG-0001
Denominación oficial
:
ADIF-ALTA VELOCIDAD
Número de registro
:
Q2802152E
Dirección postal
:
Avda. Pío XII, 110 – Caracola 16
Localidad
:
MADRID
Código postal
:
28036
Subdivisión del país (NUTS)
:
Madrid
(
ES300
)
País
:
España
Teléfono
:
+34 917744804
Fax
:
+34 917674490
Funciones de esta organización
:
Comprador
8.1 ORG-0002
Denominación oficial
:
BETANCOURT INGENIEROS, S.L.P.
Número de registro
:
B18496877
Localidad
:
Granada
Código postal
:
18005
Subdivisión del país (NUTS)
:
Madrid
(
ES300
)
País
:
España
Funciones de esta organización
:
Licitador
Jefe de grupo
Ganador de estos lotes
:
LOT-0000
8.1 ORG-0003
Denominación oficial
:
URCI CONSULTORES, S.L.
Número de registro
:
B04116679
Localidad
:
Madrid
Código postal
:
28003
Subdivisión del país (NUTS)
:
Madrid
(
ES300
)
País
:
España
Funciones de esta organización
:
Licitador
Ganador de estos lotes
:
LOT-0000
8.1 ORG-0004
Denominación oficial
:
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC)
Número de registro
:
S2826042J
Localidad
:
Madrid
Código postal
:
28020
Subdivisión del país (NUTS)
:
Madrid
(
ES300
)
País
:
España
Funciones de esta organización
:
Organización encargada de los procedimientos de recurso
8.1 ORG-0005
Denominación oficial
:
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE ADIF
Número de registro
:
Q2801660H
Dirección postal
:
Avda. Pío XII, 110 – Caracola 16
Localidad
:
Madrid
Código postal
:
28036
Subdivisión del país (NUTS)
:
Madrid
(
ES300
)
País
:
España
Fax
:
+34 917674490
Funciones de esta organización
:
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación
Organización de mediación
8.1 ORG-0000
Denominación oficial
:
Publications Office of the European Union
Número de registro
:
PUBL
Localidad
:
Luxembourg
Código postal
:
2417
Subdivisión del país (NUTS)
:
Luxembourg
(
LU000
)
País
:
Luxemburgo
Teléfono
:
+352 29291
Funciones de esta organización
:
TED eSender
Información del anuncio
Identificador/versión del anuncio
:
7de05b56-8d11-4095-bbfc-a21de2c9aa4d
-
01
Tipo de formulario
:
Modificación de contrato
Tipo de anuncio
:
Anuncio de modificación de contrato
Fecha de envío del anuncio
:
26/09/2025
08:14 +00:00
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente
:
español
Número de publicación del anuncio
:
00635266-2025
Número de la edición del DO S
:
186/2025
Fecha de publicación
:
29/09/2025