CAP 2020 : Travaux de création d'un écran de soutènement au droit de la berge ouest

CAP 2020 : Travaux de création d'un écran de soutènement au droit de la berge ouest CAP 2020 : Travaux de création d'un écran de soutènement au droit de la berge ouest

CPV: 45262620 Potporni zidovi, 44212400 Piloti
mjesto izvršenja:
CAP 2020 : Travaux de création d'un écran de soutènement au droit de la berge ouest
registar:
GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
nagradni broj:
25IP001

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Activité de l’entité adjudicatrice : Activités portuaires

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : CAP 2020 : Travaux de création d'un écran de soutènement au droit de la berge ouest
Description : CAP 2020 : Travaux de création d'un écran de soutènement au droit de la berge ouest
Identifiant de la procédure : c0c02dff-9033-4be2-b0c0-62fd7fdce558
Avis précédent : 5fbd2a84-b0a3-41aa-882c-002f15c0ad91-04
Identifiant interne : 25IP001
Type de procédure : Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
La procédure est accélérée : non
Principales caractéristiques de la procédure : Procédure avec négociation

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45262620 Murs de soutènement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 44212400 Palplanches

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires : Port Ouest de Dunkerque

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Le marché a été notifié le 26/09/2025. Il peut être consulté dans le respect des secrets protégés par la loi) au siège du GPMD aux jours et heures d'ouverture des bureaux.
Base juridique :
Directive 2014/25/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : CAP 2020 : Travaux de création d'un écran de soutènement au droit de la berge ouest
Description : CAP 2020 : Travaux de création d'un écran de soutènement au droit de la berge ouest
Identifiant interne : 25IP001

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45262620 Murs de soutènement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 44212400 Palplanches
Options :
Description des options : Le GPMD se réserve la possibilité de passer un ou plusieurs marchés publics sans publicité ni mise en concurrence préalable pour la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire en application de l'article R2122-7 du Code de la commande publique dans les conditions prévues au CCAP du marché.

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Port Ouest de Dunkerque
Ville : Dunkerque
Code postal : 59386
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 11 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
Informations complémentaires : Le délai d'exécution du marché est de 11 mois dont 2 mois de période de préparation de chantier (hors garantie de parfait achèvement)

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations proposées
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Qualité
Description : Qualité des moyens et de la démarche santé et sécurité au travail proposés
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Qualité
Description : Qualité et pertinence du planning prévisionnel détaillé proposé accompagné d'une note explicative de fonctionnement
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 5
Critère :
Type : Qualité
Description : Qualité de l'organisation générale du chantier et des modalités d'exécution des travaux proposées
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Qualité
Description : Qualité de la démarche environnementale proposée
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Lille

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 2 487 313 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SPIE BATIGNOLLES NORD
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE SPIE BATIGNOLLES NORD
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 2 487 313 Euro
L’offre a été classée : oui
Place sur la liste des lauréats : 1
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Oui
La valeur de la sous-traitance est connue : oui
Valeur de la sous-traitance : 270 773 Euro
Le pourcentage de la sous-traitance est connu : oui
Pourcentage de la sous-traitance : 10,9
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 25 2 055
Titre : CAP 2020 -Travaux de création d'un écran de soutènement au droit de la berge ouest
Date de conclusion du marché : 26/09/2025

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 5

8. Organisations

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif de Lille
Numéro d’enregistrement : 17590003400026
Adresse postale : 5 rue Geoffroy Saint Hilaire CS 62039
Ville : Lille
Code postal : 59014
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Point de contact : Greffe du Tribunal administratif de Lille
Adresse électronique : Greffe.ta-lille@juradm.fr
Téléphone : 0359542342
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0001

Nom officiel : GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Numéro d’enregistrement : 78359503600014
Adresse postale : 2505 Route de l'Ecluse Trystram BP 46534
Ville : Dunkerque
Code postal : 59386
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Point de contact : M. Stéphane GAVAUD
Adresse électronique : sgavaud@portdedunkerque.fr
Téléphone : 0328287433
Profil de l’acheteur : https://www.achatpublic.com/
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0003

Nom officiel : SPIE BATIGNOLLES NORD
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 34902695500394
Adresse postale : 825 rue Marcel Doret
Ville : CALAIS
Code postal : 62100
Subdivision pays (NUTS) : Pas-de-Calais ( FRE12 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 362bfc5d-c420-4240-b13e-a5e133e904d1 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 06/10/2025 12:19 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00656437-2025
Numéro de publication au JO S : 192/2025
Date de publication : 07/10/2025