A9/A54 – Modification de la signalisation directionnelle (conception / réalisation)

Le marché portera sur la conception, la fourniture et la pose de l’ensemble de la signalisation directionnelle sur les autoroutes A9 (Orange / Lunel) et A54 (Nîmes / Arles). Les prestations comprennent également la dépose de la signalisation directionnelle existante, la fourniture, la pose du balisage lourd de chantier (SMV …

CPV: 45233290 Postavljanje prometnih znakova, 45316200 Instalacija opreme za signalizaciju, 71311220 Tehničke usluge u području gradnje autocesta, 45233292 Postavljanje sigurnosne opreme
mjesto izvršenja:
A9/A54 – Modification de la signalisation directionnelle (conception / réalisation)
registar:
Autoroutes du Sud de la France (ASF)
nagradni broj:

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Autoroutes du Sud de la France (ASF)
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Affaires économiques

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : A9/A54 – Modification de la signalisation directionnelle (conception / réalisation)
Description : Le marché portera sur la conception, la fourniture et la pose de l’ensemble de la signalisation directionnelle sur les autoroutes A9 (Orange / Lunel) et A54 (Nîmes / Arles). Les prestations comprennent également la dépose de la signalisation directionnelle existante, la fourniture, la pose du balisage lourd de chantier (SMV et atténuateur de choc), la reprise si besoin des dispositifs de retenue, de la signalisation horizontale, des rétablissements de caniveaux et l’élagage d’arbres, Ces travaux sont situés dans les départements de Vaucluse, du Gard et de l’Hérault. Les travaux seront réalisés sur autoroute en service. Les offres devront obligatoirement porter sur la totalité du marché.
Identifiant de la procédure : 77127d04-501a-42e4-87a6-079eb2f47a62
Avis précédent : 684299-2023
Type de procédure : Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233290 Installation de panneaux de signalisation

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France

2.1.3 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 7 971 166,34 Euro

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : La procédure dématérialisée suivie pour la passation du marché concerné étant de type ‘’procédure avec négociation’’, seuls les candidats retenus seront admis à remettre une offre dans le délai imparti. Le DCE ne sera mis à disposition qu’à compter de l’envoi des courriers aux candidats admis à soumissionner. Les candidats devront s'identifier sur la plateforme de dématérialisation accessible depuis l'adresse: https://consultations-asf.safetender.com en indiquant une adresse courriel électronique (mail) permettant de façon certaine une correspondance pour l'envoi d'éventuels compléments, précisions ou rectifications. Le dépôt des plis (candidature) est possible exclusivement au travers de la plateforme précitée, et ce, avant la date et l'heure limites de réception fixées en section IV.2.2 ci-avant. Les candidats procèderont à l'opération de dépôt des plis en suivant les instructions de la plateforme. Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. Seul cet accusé est la preuve de dépôt du pli. Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris. Il est vivement recommandé aux candidats de ne pas déposer leur pli « en dernière minute » et de s'être assurés, par un test préalable, qu'ils maitrisent bien le fonctionnement de la plateforme. La durée de l’opération de dépôt dépend directement de la taille des enveloppes et de la qualité de la connexion internet des candidats. Les candidats devront donc s’organiser afin que leurs plis soient transférés en totalité sur la plateforme avant la date et l’heure limites de dépôt. Sinon, les plis seront considérés hors délai. Toute question intervenant dans le cadre de cette procédure devra être posée par le biais de la plateforme. Aucune réponse ne sera apportée en dehors de celle-ci. Forme juridique de l'attributaire: le marché sera attribué à un opérateur économique unique, ou à un groupement d’opérateurs économiques solidaires avec désignation d'un mandataire commun, ou à un groupement d’opérateurs économiques conjoints avec désignation d’un mandataire commun solidaire de chacun des membres du groupement pour leurs obligations contractuelles à l’égard du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché. En cas de groupement, le mandataire du groupement sera obligatoirement désigné dès la candidature. Il est précisé qu'un opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement et ne peut signer plus d'une offre. Pour éviter de fausser la concurrence, un cotraitant ne pourra pas être retenu dans plusieurs groupements. En outre, de manière générale, un opérateur économique ne pourra signer plus d’une offre. Si plusieurs entités sans personnalité juridique (agences, établissements secondaires ...) d'un même opérateur économique, se portent candidates à une même consultation, le maître d'ouvrage demandera à ces entités que ne soit maintenue que la candidature d'une seule d'entre elles, effectivement habilitée à engager l'opérateur économique. A défaut de désistement(s) volontaire(s) permettant d'atteindre ce résultat dans le délai imparti, le maître d'ouvrage procèdera au rejet de la candidature de ces entités pour ce seul motif. Après examen de la complétude du dossier de candidature et de l'aptitude des candidats à exercer l'activité professionnelle, la capacité des candidats à exécuter les prestations objet du marché sera évaluée sur la base des renseignements et documents demandés en section III.1, au regard: — de leur capacité économique et financière, — de leur capacité technique et professionnelle ainsi que de leur expérience en rapport avec l'opération. L’attention des candidats est attirée sur l’absence de fixation préalable, par ASF, d’un nombre minimum et d’un nombre maximum de candidats qui seront admis à présenter une offre. Démarrage prévisionnel des prestations : Début 2025
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : A9/A54 – Modification de la signalisation directionnelle (conception / réalisation)
Description : Le marché portera sur la conception, la fourniture et la pose de l’ensemble de la signalisation directionnelle sur les autoroutes A9 (Orange / Lunel) et A54 (Nîmes / Arles). Les prestations comprennent également la dépose de la signalisation directionnelle existante, la fourniture, la pose du balisage lourd de chantier (SMV et atténuateur de choc), la reprise si besoin des dispositifs de retenue, de la signalisation horizontale, des rétablissements de caniveaux et l’élagage d’arbres, Ces travaux sont situés dans les départements de Vaucluse, du Gard et de l’Hérault. Les travaux seront réalisés sur autoroute en service. Les offres devront obligatoirement porter sur la totalité du marché.

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233290 Installation de panneaux de signalisation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45316200 Installation de matériel de signalisation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 71311220 Services d'ingénierie autoroutière
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233292 Installation de dispositifs de sécurité

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Gard ( FRJ12 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Hérault ( FRJ13 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 35 Mois

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 7 971 166,34 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
Informations relatives aux avis antérieurs :
Identifiant de l’avis antérieur : 00467995-2023
Informations complémentaires : Modalités de financement et de paiement : Origine du financement 100% ASF. Aucune avance ne sera accordée au titulaire. Les prix seront actualisables pour la conception et révisables pour les travaux. Les comptes seront réglés sous forme d'acomptes périodiques dans un délai de 60 jours à compter de la date d'émission de la facture ou de transmission du projet de décompte par le titulaire.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur Technique (NT)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Prix
Description : Note Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Nanterre
Informations relatives aux délais de recours : L’opérateur économique dispose de la faculté de former les recours suivants devant le Tribunal Judiciaire de Nanterre : - un référé précontractuel avant la signature du marché sur le fondement des dispositions des articles 2 et suivants de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 ; un délai de seize (16) jours sera respecté entre la date d’envoi du courrier de rejet et la date de signature du marché. Ce délai sera ramené à onze (11) jours en cas d’envoi dudit courrier de rejet par courriel. - un référé contractuel après la signature du marché et au plus tard le trente-et-unième (31ème) jour suivant la publication de l’avis d’attribution sur le fondement des dispositions des articles 11 et suivants de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Autoroutes du Sud de la France (ASF)

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 7 971 166,34 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0000

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom de la partie appelante : Groupement AXIMUM
Chef de file du soumissionnaire : AXIMUM ETS SECURITE MONTPELLIER (mandataire)
Nom officiel : INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE SAS BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX SAS
Offre :
Identifiant de l’offre : Offre groupement AXIMUM
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0000
Valeur de l'offre : 7 971 166,34 Euro
L’offre a été classée : oui
Place sur la liste des lauréats : 1
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 25-222-034
Date de conclusion du marché : 26/06/2025

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Autoroutes du Sud de la France (ASF)
Numéro d’enregistrement : 57213999603633
Adresse postale : 1973 Boulevard de la Défense, Bâtiment Hydra - CS 10268
Ville : NANTERRE Cedex
Code postal : 92757
Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine ( FR105 )
Pays : France
Point de contact : Service appel d'offre DOI Est
Adresse électronique : ao.doie@vinci-autoroutes.com
Téléphone : 0490113435
Adresse internet : www.vinci-autoroutes.com
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal judiciaire de Nanterre
Numéro d’enregistrement : 17780111500151
Adresse postale : 179-191 avenue Joliot Curie
Ville : Nanterre Cedex
Code postal : F-92020
Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine ( FR105 )
Pays : France
Téléphone : +33 140971010
Télécopieur : +33 147243161
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0004

Nom officiel : AXIMUM ETS SECURITE MONTPELLIER (mandataire)
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 58208178200598
Adresse postale : 8 rue Jean MERMOZ
Ville : MAGNY LES HAMEAUX
Code postal : 78772
Subdivision pays (NUTS) : Yvelines ( FR103 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots : LOT-0000

8.1 ORG-0005

Nom officiel : INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE SAS
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 48962613500391
Adresse postale : 18 RUE DES DEUX GARES
Ville : RUEIL MALMAISON
Code postal : 92563
Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine ( FR105 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0000

8.1 ORG-0006

Nom officiel : BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX SAS
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 88344946400049
Adresse postale : 14 RUE ROBERT SCHWINT
Ville : CHEMAUDIN ET VAUX
Code postal : 25770
Subdivision pays (NUTS) : Doubs ( FRC21 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0000

8.1 ORG-0000

Nom officiel : Publications Office of the European Union
Numéro d’enregistrement : PUBL
Ville : Luxembourg
Code postal : 2417
Subdivision pays (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Pays : Luxembourg
Adresse électronique : ted@publications.europa.eu
Téléphone : +352 29291
Adresse internet : https://op.europa.eu
Rôles de cette organisation :
TED eSender

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 77230d5e-0ef3-4c86-9d63-0c1f1a5dd559 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 24/09/2025 07:54 +00:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00629457-2025
Numéro de publication au JO S : 184/2025
Date de publication : 25/09/2025