Fourniture et pose de signalisation directionnelle routière-Relance

Le marché a pour objet la fourniture et la mise en place d'une signalisation directionnelle routière sur le territoire de la Ville de Niort.Le marché est décomposé en une tranche ferme et deux tranches optionnelles. Le marché a pour objet la fourniture et la mise en place d'une signalisation directionnelle …

CPV: 44423400 Signs and related items, 34928471 Sign materials, 45316000 Installation work of illumination and signalling systems, 45233290 Installation of road signs
áit fhorghníomhaithe:
Fourniture et pose de signalisation directionnelle routière-Relance
clárlann:
Mairie de Niort
uimhir dámhachtana:
DEP24_75

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Mairie de Niort
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Fourniture et pose de signalisation directionnelle routière-Relance
Description : Le marché a pour objet la fourniture et la mise en place d'une signalisation directionnelle routière sur le territoire de la Ville de Niort.Le marché est décomposé en une tranche ferme et deux tranches optionnelles.
Identifiant de la procédure : ab8df7ce-0544-481b-961a-1bf7573859a2
Avis précédent : 7ac686a0-f06f-4299-a257-0de9def59c6d-02
Identifiant interne : DEP24_75
Type de procédure : Ouverte
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure : Le marché a pour objet la fourniture et la mise en place d'une signalisation directionnelle routière sur le territoire de la Ville de Niort. Les travaux sont décomposés en une tranche ferme et deux tranches optionnelles. Tranche ferme: Centre-ville élargi Tranche optionnelle N°1 : Pour la partie ouest de la ville Tranche optionnelle N°2 : Pour la partie est de la ville Les tranches optionnelles seront affermies par ordres de service dans un délai maximum de 36 mois pour à compter de l'ordre de service (OS) de démarrage de la tranche ferme. Les titulaires ne pourront prétendre à aucune indemnité en cas de non-affermissement d'une ou plusieurs tranches optionnelles.

2.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures
Nature supplémentaire du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 44423400 Panneaux de signalisation et articles connexes
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 34928471 Matériel de signalisation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45316000 Travaux d'installation de systèmes d'illumination et de signalisation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233290 Installation de panneaux de signalisation

2.1.3 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 646 979 Euro

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Raison pour laquelle aucun lauréat n'a été choisi : il est mis fin à la procédure d'appel d'offres suite au refus de prorogation du délai de validité des offres par les candidats.
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Fourniture et pose de signalisation directionnelle routière relance
Description : Le marché a pour objet la fourniture et la mise en place d'une signalisation directionnelle routière sur le territoire de la Ville de Niort.Les travaux sont décomposés en une tranche ferme et deux tranches optionnelles : Tranche ferme : Centre-ville élargi Tranche optionnelle N°1 : Pour la partie ouest de la ville Tranche optionnelle N°2 : Pour la partie est de la ville
Identifiant interne : Lot N°1-DEP24_75

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures
Nature supplémentaire du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 44423400 Panneaux de signalisation et articles connexes
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 34928471 Matériel de signalisation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45316000 Travaux d'installation de systèmes d'illumination et de signalisation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233290 Installation de panneaux de signalisation

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Niort cedex
Code postal : 79027
Subdivision pays (NUTS) : Deux-Sèvres ( FRI33 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 646 979 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations relatives aux avis antérieurs :
Identifiant de l’avis antérieur : 550670-2024
Informations complémentaires : Les tranches optionnelles seront affermies par ordres de service dans un délai maximum de 36 mois pour à compter de l'ordre de service (OS) de démarrage de la tranche ferme. Les titulaires ne pourront prétendre à aucune indemnité en cas de non-affermissement d'une ou plusieurs tranches optionnelles. Le délai d'exécution pour chaque tranche est fixé à 12 mois. La période prévisionnelle de début des prestations est le 1er semestre 2025.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse , il sera tenu compte des critères pondérés mentionnés au règlement de la consultation
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : CF. règlement de la consultation
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Poitiers -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Mairie de Niort -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Poitiers -

6. Résultats

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Autre

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Mairie de Niort
Numéro d’enregistrement : 21790191700013
Département : Service marchés publics
Adresse postale : 1 place martin bastard CS 58755
Ville : Niort cedex
Code postal : 79027
Subdivision pays (NUTS) : Deux-Sèvres ( FRI33 )
Pays : France
Point de contact : Service des marchés publics
Adresse électronique : marchespublics@mairie-niort.fr
Téléphone : 0549787980
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL) : https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_OJeuoKi3Gv
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro d’enregistrement : 17860004500029
Département : Instance chargée des procédures de recours tribunal administratif de Poitiers
Adresse postale : 15 rue de Blossac Cs80541
Ville : Poitiers cedex
Code postal : 86020
Subdivision pays (NUTS) : Vienne ( FRI34 )
Pays : France
Point de contact : Greffe du Tribunal administratif de Poitiers Instance chargée des recours
Adresse électronique : Greffe.ta-poitiers@juradm.fr
Téléphone : 0549607919
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL) : https://poitiers.tribunal-administratif.fr/
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 1689147a-9e28-4c94-a036-a2f0cdbed9c5 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 24/04/2025 17:14 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00270312-2025
Numéro de publication au JO S : 82/2025
Date de publication : 28/04/2025