Avis de pré-information / Marchés de travaux pour la restructuration du Collège Louise de Savoie à CHAMBERY (73)

Ceci est un avis de pré-information. En vous identifiant, vous vous assurez d'être destinataires du DCE lors de sa publication. Pour cela, il vous suffit de nous transmettre vos coordonnées et le lot ou les lots qui vous intéressent via le lien ci-après "Correspondre avec l'acheteur". Aucun formalisme demandé, un …

CPV: 45454000 Restructuring work, 45113000 Siteworks, 45214200 Construction work for school buildings, 45214220 Secondary school construction work, 45262660 Asbestos-removal work, 45223220 Structural shell work, 45261100 Roof-framing work, 45261000 Erection and related works of roof frames and coverings, 45261420 Waterproofing work, 45421000 Joinery work, 45443000 Facade work, 45300000 Building installation work, 45421150 Non-metal joinery installation work, 45442100 Painting work, 45432130 Floor-covering work, 45431000 Tiling work, 45313100 Lift installation work, 45330000 Plumbing and sanitary works, 45311200 Electrical fitting work, 45112700 Landscaping work, 45112710 Landscaping work for green areas, 45223810 Prefabricated constructions
áit fhorghníomhaithe:
Avis de pré-information / Marchés de travaux pour la restructuration du Collège Louise de Savoie à CHAMBERY (73)
clárlann:
SEMCODA, au nom et pour le compte du Conseil Départemental de la Savoie
uimhir dámhachtana:
AOO-25-07

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : SEMCODA, au nom et pour le compte du Conseil Départemental de la Savoie
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Avis de pré-information / Marchés de travaux pour la restructuration du Collège Louise de Savoie à CHAMBERY (73)
Description : Ceci est un avis de pré-information. En vous identifiant, vous vous assurez d'être destinataires du DCE lors de sa publication. Pour cela, il vous suffit de nous transmettre vos coordonnées et le lot ou les lots qui vous intéressent via le lien ci-après "Correspondre avec l'acheteur". Aucun formalisme demandé, un courrier suffit. Une première consultation pour les lots 01 à 17 a été lancée, et celle-ci a été déclarée sans suite pour dépassement de l'enveloppe prévisionnelle du maître d'ouvrage. Une première consultation pour le lot 18 a été lancée, et celle-ci a été déclarée infructueuse. Travaux de restructuration et d'extension pour le collège Louise de Savoie, situé au 262 rue Marcoz à Chambéry (73). Il s'agit d'un ERP de 2ième catégorie avec des activités de type R, N et L, qui accueillera 700 élèves et 80 membres du personnel. Les travaux de restructuration et rénovation concernent les trois ailes existants A, B et C ainsi que la conciergerie de l'établissement. Les extensions créées seront implantées à l'Est et à l'Ouest de la parcelle, donnant sur la rue Marcoz. La surface existante est de 6900 m² et les extensions viennent créer 900 m² supplémentaires. Les travaux seront réalisés sur 33 mois et se dérouleront à travers 5 phases. À noter que les logements de fonction (aile C, R+1 à R+3) ne sont pas concernés par le présent marché
Identifiant interne : AOO-25-07

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214220 Travaux de construction d'écoles secondaires

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rue Marcoz
Ville : Chambery
Code postal : 73000
Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

3. Partie

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0001

Titre : DESAMIANTAGE - DECONTAMINATION DU PLOMB - CURAGE - DECONSTRUCTION
Description : Les prestations de curage de plateau intérieur, réparties en cinq phases conformément au planning de chantier, incluent la dépose des installations de plomberie, d'électricité, de chauffage et de VMC, ainsi que l'enlèvement des encombrants. Elles couvrent également la dépose des ouvrages de plâtrerie, des menuiseries intérieures, des éléments de serrurerie, ainsi que le piquage des revêtements de sol et de faïence. Le bâtiment préfabriqué sera quant à lui désamianté, décontaminé du plomb et curé avant d'être déconstruit entièrement
Identifiant interne : 1

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262660 Travaux de désamiantage
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214220 Travaux de construction d'écoles secondaires

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rue Marcoz
Ville : Chambery
Code postal : 73000
Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://marches.semcoda.com ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0002

Titre : TERRASSEMENT GROS OEUVRE
Description : Les travaux comprennent le traitement des sous-sols, la création d'ouvertures et de trémies, ainsi que divers ouvrages tels que la réparation d'un escalier en pierre de taille, la démolition d'allèges, la démolition d'escaliers en béton armé ou encore le bouchement d'ouvertures. Elles incluent également la construction d'annexes neuves, avec terrassement, élévations du sous-sol et du rez-de-chaussée, la mise en place des réseaux d'eaux usées sous dallage et la réalisation d'escaliers et de gradins en béton
Identifiant interne : 2

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45223220 Travaux de gros œuvre
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214220 Travaux de construction d'écoles secondaires

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rue Marcoz
Ville : Chambery
Code postal : 73000
Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://marches.semcoda.com ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0003

Titre : CHARPENTE METALLIQUE
Description : Les travaux comprennent la mise en place des structures métalliques en acier galvanisé pour les deux nouvelles extensions. Ces structures comprennent les poteaux, les poutres, les pannes et les contreventements. Dans le cadre du projet, une pergola avec structure métallique en acier galvanisé et solives bois est également créée. Lors de la dernière phase des travaux, un local pour les vélos des enseignants est construit. Il s'agit d'une structure métallique en acier galvanisé couvert par une toiture métallique
Identifiant interne : 3

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261100 Travaux de charpente
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214220 Travaux de construction d'écoles secondaires

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rue Marcoz
Ville : Chambery
Code postal : 73000
Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://marches.semcoda.com ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0004

Titre : CHARPENTE BOIS - COUVERTURE BOIS - ZINGUERIE
Description : Les travaux comprennent des révisions des charpentes existantes, la création de chiens-assis ainsi que leur habillage, la création de lanterneaux et le remplacement des couvertures ardoises existantes. Les travaux incluent également la couverture bois en panneaux de CLT des nouvelles extensions
Identifiant interne : 4

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261000 Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214220 Travaux de construction d'écoles secondaires

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rue Marcoz
Ville : Chambery
Code postal : 73000
Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://marches.semcoda.com ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0005

Titre : ETANCHEITE
Description : Les travaux comprennent les étanchéités à créer au niveau des différentes toitures terrasses végétalisées des extensions (étanchéité surface courante, relevés d'étanchéité sur costières et sur acrotères BA, accessoires pour sortie en toiture). Cela inclut également la réalisation d'une étanchéité bicouche sous protection enrobé pour le réfectoire de l'établissement
Identifiant interne : 5

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261420 Travaux d'étanchéification
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214220 Travaux de construction d'écoles secondaires

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rue Marcoz
Ville : Chambery
Code postal : 73000
Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://marches.semcoda.com ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0006

Titre : MENUISERIES EXTERIEURES OCCULTATIONS
Description : Les travaux comprennent le remplacement de la quasi-totalité des menuiseries bois existantes ainsi que le remplacement des BSO à manoeuvre motorisée en fonction de l'état existant. Cela inclut également la fourniture et la mise en place de BSO retardateurs d'effraction à manoeuvre motorisée, et l'habillage en tôle d'acier comme lambrequin. Les travaux prévoient dans le même temps la mise en place de stores screen intérieurs et la création de châssis de désenfumage extérieurs en bois
Identifiant interne : 6

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214220 Travaux de construction d'écoles secondaires

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rue Marcoz
Ville : Chambery
Code postal : 73000
Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://marches.semcoda.com ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0007

Titre : TRAITEMENT DES FAÇADES
Description : Les travaux comprennent la réalisation d'enduit de façade, de peinture sur les grilles barreaudées existantes et sur les menuiseries extérieures conservées. Le lot n°07 prévoit également la fourniture et la pose des bardages métalliques simple et double peau type cassette des deux extensions ainsi que celles du bardage métallique simple peau en cassette perforée du local vélos enseignants. Les travaux incluent dans le même temps le traitement de points singuliers (encadrement d'ouvertures, bavettes sur appuis, nichoirs)
Identifiant interne : 7

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45443000 Travaux de façade
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214220 Travaux de construction d'écoles secondaires

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rue Marcoz
Ville : Chambery
Code postal : 73000
Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://marches.semcoda.com ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0008

Titre : SERRURERIE - METALLERIE
Description : Les travaux comprennent la fourniture et la pose de bloc portes aluminium thermolaqué, de garde-corps et main-courante, de portails et portillons ferronés, et d'ouvrages divers (grilles de ventilation, grilles à ventelles métalliques, grilles caillebotis, ventelle de désenfumage, arceaux métalliques vélos, supports métalliques pour trottinettes, grilles de ventilation, pose d'oeuvre d'art). Le lot n°08 inclut également la fourniture et pose de la clôture ferronée ainsi que celles de l'escalier métallique desservant le restaurant scolaire
Identifiant interne : 8

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214220 Travaux de construction d'écoles secondaires

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rue Marcoz
Ville : Chambery
Code postal : 73000
Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://marches.semcoda.com ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0009

Titre : MENUISERIES INTERIEURES
Description : Les travaux comprennent la fourniture et la pose de blocs portes battants/vitrés, celles des panneaux muraux acoustiques et panneaux acoustiques en lames bois, des modifications sur blocs portes existants et la réalisation de trappes de visite sur GT. Le lot n°09 inclut également la mise en place de mobilier (patères, tableaux triptyque, cimaises d'affichage, étagères, kitchenettes, établi), et la fourniture et la pose de châssis d'ensembles menuisés vitrés
Identifiant interne : 9

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421150 Travaux d'installation de menuiseries non métalliques
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214220 Travaux de construction d'écoles secondaires

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rue Marcoz
Ville : Chambery
Code postal : 73000
Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://marches.semcoda.com ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0010

Titre : PLATRERIE - PLAFONDS - PEINTURE
Description : Les travaux comprennent la dépose de plafonds existants (soigneusement démontés en vue d'un réemploi), l'isolation des combles, la création de doublages sur ossature, le cloisonnement en plaques de plâtre, la création de plafonds en plaques de plâtre et de plafonds suspendus, divers ouvrages de plâtrerie (joues verticales, caissons d'habillage, soffites), ainsi que des finitions intérieures (ratissage, peinture acrylique/propreté/intumescente/de sol, vernis)
Identifiant interne : 10

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45442100 Travaux de peinture
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214220 Travaux de construction d'écoles secondaires

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rue Marcoz
Ville : Chambery
Code postal : 73000
Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://marches.semcoda.com ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0011

Titre : REVETEMENTS DE SOLS MINCES
Description : Les travaux comprennent la fourniture et la pose de revêtement de sols PVC, de siphons de sol et de profils de seuil en aluminium pour l'entièreté des bâtiments de l'établissement (existant + extensions)
Identifiant interne : 11

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45432130 Travaux de revêtements de sols
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214220 Travaux de construction d'écoles secondaires

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rue Marcoz
Ville : Chambery
Code postal : 73000
Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://marches.semcoda.com ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0012

Titre : CARRELAGE FAIENCE
Description : Les travaux comprennent la fourniture et la pose de revêtement de sols grès cérame collé et de revêtements muraux. Le lot n°12 inclut également la fourniture et la pose de profils de seuil en aluminium ainsi que celles des tapis d'entrée
Identifiant interne : 12

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45431000 Carrelages
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214220 Travaux de construction d'écoles secondaires

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rue Marcoz
Ville : Chambery
Code postal : 73000
Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://marches.semcoda.com ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0013

Titre : ASCENSEUR
Description : Les travaux prévoient la fourniture et la pose d'une plateforme élévatrice verticale extérieure
Identifiant interne : 13

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214220 Travaux de construction d'écoles secondaires

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rue Marcoz
Ville : Chambery
Code postal : 73000
Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://marches.semcoda.com ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0014

Titre : CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE GTB
Description : Les travaux comprennent la fourniture et pose des CTA, celles des prises d'air neuf et rejet CTA, clapets coupe-feu, pièges à son, calorifuge, grilles et diffuseurs, et extracteurs. Le lot n°14 prévoit également des travaux de climatisation et de chauffage, des travaux de plomberie, eau froide/eau chaude, et la fourniture et pose d'appareils et d'accessoires sanitaires, ainsi que du mobilier (paillasses humides). Les travaux prévoient aussi les arrêts d'urgence et l'asservissement SSI
Identifiant interne : 14

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45330000 Travaux de plomberie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214220 Travaux de construction d'écoles secondaires

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rue Marcoz
Ville : Chambery
Code postal : 73000
Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://marches.semcoda.com ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0015

Titre : ELECTRICITE COURANT FORT COURANT FAIBLE
Description : Travaux à effectuer sur l'ensemble des bâtiments existants et sur les deux nouvelles extensions. Courant fort : travaux de dépose, armoires électriques basse tension, cheminements, circuits de terre et liaisons équipotentielles, liaisons électriques, appareillage et éclairage. Courant faible : système de sécurité incendie, sonorisation de sécurité, interphonie de sécurité, distribution de l'heure et sonnerie, contrôle d'accès et vidéophonie, ainsi que l'alarme technique et la GTC
Identifiant interne : 15

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311200 Travaux d'installations électriques
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214220 Travaux de construction d'écoles secondaires

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rue Marcoz
Ville : Chambery
Code postal : 73000
Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://marches.semcoda.com ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0016

Titre : VRD - AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Description : Les travaux comprennent les déposes de candélabres, d'arceaux vélos, des bancs béton et des bancs en bois/métal situés dans la cour centrale de l'établissement. Ces éléments seront soigneusement démontés en vue d'un réemploi. Le lot n°16 inclut également des travaux de terrassement, et la pose de revêtements extérieurs tels que de l'enrobé drainant, du stabilisé renforcé à l'arrière, des pavés à joints gravillonnés et des pavés béton sur mortier. Les travaux couvrent dans le même temps la fourniture et pose de bordures et d'un séparateur à graisses et fécules, les aménagements extérieurs avec la repose des tables de ping-pong existantes, la fourniture et la pose de bancs, de poubelles, et d'arceaux vélos, ainsi que la signalisation (place PMR, panneaux de signalisation, dalle podotactile avec clous inox). Ce lot prévoit également tous les travaux liés aux réseaux EP/EU/AEP/télécom/vidéophonie/ électrique/portail/IRVE/chauffage/éclairage (tuyaux, caniveaux à grille, regards à grille, pompe de relevage, boîtes de branchement, regards de visite, regards section intérieure, chambres de vannes préfabriquées, chambres de tirage, candélabres solaires, câbles d'alimentation etc)
Identifiant interne : 16

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112700 Travaux d'aménagement paysager
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214220 Travaux de construction d'écoles secondaires

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rue Marcoz
Ville : Chambery
Code postal : 73000
Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://marches.semcoda.com ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0017

Titre : ESPACES VERTS
Description : Travaux à effectuer sur l'ensemble de l'enceinte du collège. Les travaux comprennent notamment la taille et le soin à accorder aux arbres existants conservés, la fouille pour les plantations et la fourniture et la mise en place de terre-végétale y compris amendement. Dans le même temps, l'entreprise doit fournir et planter les nouveaux arbres, arbustes, couvre-sols, grimpantes et enherbement de prairie et de noues. La fourniture et la pose de nichoirs et d'abris pour oiseaux, chauves-souris et insectes est également prévue dans le cadre des travaux. Les travaux incluent la protection des sols par mulch en BRF, la fourniture et pose de tuteurs quadripodes et de ganivelles, et les travaux de parachèvement et confortement des plantations. Le lot n°17 englobe aussi le réseau d'arrosage sur la cour centrale du collège par système goutte-à-goutte et programmation par console de télécommande, ainsi que le réseau de clapets-vannes
Identifiant interne : 17

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214220 Travaux de construction d'écoles secondaires

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rue Marcoz
Ville : Chambery
Code postal : 73000
Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://marches.semcoda.com ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0018

Titre : BATIMENTS MODULAIRES
Description : Les travaux concernent la fourniture et la mise en oeuvre de bâtiments modulaires en acquisition, conformes à la norme RE2020 adaptée. Réalisation du gros oeuvre / Travaux de métallerie Serrurerie pour les accès notamment / Réalisation des VRD / Réaménagement intérieur (cloisons, réseaux...) entre chaque phase y compris raccordements des paillasses
Identifiant interne : 18

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45223810 Constructions préfabriquées
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214220 Travaux de construction d'écoles secondaires

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rue Marcoz
Ville : Chambery
Code postal : 73000
Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://marches.semcoda.com ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : CFC2A7A0-0B7F-928C-9BAD555BA90A403D
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : SEMCODA, au nom et pour le compte du Conseil Départemental de la Savoie
Numéro d’enregistrement : 69951
Adresse postale : 50 rue du Pavillon
Ville : Bourg En Bresse
Code postal : 01000
Subdivision pays (NUTS) : Ain ( FRK21 )
Pays : France
Point de contact : SEMCODA, au nom et pour le compte du Conseil Départemental de la Savoie
Adresse électronique : priscillia.petit@semcoda.com
Téléphone : 0474506497
Adresse internet : http://marches.semcoda.com
Profil de l’acheteur : http://marches.semcoda.com
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d’enregistrement : CFC2A7E1-DF76-8DBE-944721B61131AF65
Adresse postale : 2 Place de Verdun
Ville : Grenoble
Code postal : 38022
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Téléphone : 0476429000
Télécopieur : 0476422269
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : c5a8bf1c-7c60-414e-a96e-694648280762 - 01
Type de formulaire : Planification
Type d’avis : Avis de préinformation ou avis périodique indicatif utilisé uniquement à titre d’information
Date d’envoi de l’avis : 14/03/2025 14:10 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00175388-2025
Numéro de publication au JO S : 54/2025
Date de publication : 18/03/2025
Date prévue de publication d’un avis de marché dans le cadre de la procédure en question : 14/04/2025