evergabe.com

Stahl- und Metallbauarbeiten

Die Maßnahme beinhaltet die Herstellung eines Betriebshofes für den örtlichen Busbetrieb. Der Bauherr beabsichtigt den bereits vorhandenen Betriebshof, durch einen Neubau, zu ersetzen. Die Errichtung des Neubaus hat im laufenden Betrieb zu erfolgen. Aus diesem Grund wird das Bauvorhaben in 2 Bauabschnitten ausgeführt. Mit dem 1. Bauabschnitt kann erst nach …

CPV: 45000000 Travaux de construction, 45220000 Ouvrages d'art et de génie civil, 45223210 Ossatures métalliques, 45223000 Travaux de construction d'ouvrages, 45223100 Assemblage de structures en métal, 45223110 Installation de structures en métal, 45223500 Structures en béton armé, 45262000 Travaux de corps de métier spécialisés autres que travaux de couverture, 45262400 Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques, 45262410 Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques de bâtiment, 45262420 Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques d'ouvrage, 45262600 Travaux de construction spécialisés divers, 45262670 Transformation des métaux, 45262680 Soudage, 45421140 Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres

Délai:

4 août 2025 12:00

Type de délai:

Soumission d'offres

Lieu d'exécution:

Stahl- und Metallbauarbeiten

Service d'adjudication:

Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig

Numéro d'adjudication:

VE-N-N04

1. Beschaffer

1.1 Beschaffer

Offizielle Bezeichnung : Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig

Tätigkeit des Auftraggebers : Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

2. Verfahren

2.1 Verfahren

Titel : Stahl- und Metallbauarbeiten

Beschreibung : Die Maßnahme beinhaltet die Herstellung eines Betriebshofes für den örtlichen Busbetrieb. Der Bauherr beabsichtigt den bereits vorhandenen Betriebshof, durch einen Neubau, zu ersetzen. Die Errichtung des Neubaus hat im laufenden Betrieb zu erfolgen. Aus diesem Grund wird das Bauvorhaben in 2 Bauabschnitten ausgeführt. Mit dem 1. Bauabschnitt kann erst nach erfolgen des Teilabbruchs begonnen werden, s. beigefügter Bauzeitenplan. Dabei werden die Abstellhalle, sowie Teile der zur Werkstatt gehörenden Gebäude, abgerissen. Der Großteil der Werkstätten und des Verwaltungsgebäudes werden, bis Beginn des 2. Bauabschnitts, voll in Betrieb bleiben. Erst nach Beendigung des 1. Bauabschnitts und der Inbetriebnahme der neuen Werkstatt, der neuen Waschstraße, dem neuen Verwaltungsgebäude, dem Rückbau, der alten Werkstatt und des alten Verwaltungsgebäudes, kann mit dem 2. Bauabschnitt begonnen werden. Die Ausführungen Stahl- & Metallbauarbeiten erfolgen ausschließlich im 1. BA.

Kennung des Verfahrens : 9f44c5fb-3180-474a-b6be-16f42123b85a

Interne Kennung : VE-N-N04

Verfahrensart : Offenes Verfahren

Das Verfahren wird beschleunigt : nein

2.1.1 Zweck

Art des Auftrags : Bauleistung

Haupteinstufung ( cpv ): 45000000 Bauarbeiten

Zusätzliche Einstufung ( cpv ): 45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten

Zusätzliche Einstufung ( cpv ): 45223210 Bauarbeiten für Stahlkonstruktionen

Zusätzliche Einstufung ( cpv ): 45223500 Stahlbetonkonstruktionen

Zusätzliche Einstufung ( cpv ): 45262000 Spezialbauarbeiten, außer Dachbauten

Zusätzliche Einstufung ( cpv ): 45262400 Baustahlmontagearbeiten

Zusätzliche Einstufung ( cpv ): 45262410 Baustahlmontagearbeiten für Gebäude

Zusätzliche Einstufung ( cpv ): 45262420 Baustahlmontagearbeiten für Konstruktionen

Zusätzliche Einstufung ( cpv ): 45262600 Diverse Spezialbauarbeiten

Zusätzliche Einstufung ( cpv ): 45223100 Zusammenbau von Metallkonstruktionen

Zusätzliche Einstufung ( cpv ): 45223000 Bau von Konstruktionen und baulichen Anlagen

Zusätzliche Einstufung ( cpv ): 45223110 Installation von Metallkonstruktionen

Zusätzliche Einstufung ( cpv ): 45262000 Spezialbauarbeiten, außer Dachbauten

Zusätzliche Einstufung ( cpv ): 45262670 Metallbauarbeiten

Zusätzliche Einstufung ( cpv ): 45262680 Schweißarbeiten

Zusätzliche Einstufung ( cpv ): 45421140 Bautischlerei-Einbauarbeiten mit Metall, außer Türen und Fenstern

2.1.2 Erfüllungsort

Postanschrift : An der Feuerwache 12-20

Stadt : Salzgitter

Postleitzahl : 38226

Land, Gliederung (NUTS) : Salzgitter, Kreisfreie Stadt ( DE912 )

Land : Deutschland

2.1.4 Allgemeine Informationen

Zusätzliche Informationen : Bekanntmachungs-ID: CXP4DDL53FG

Rechtsgrundlage :

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

2.1.6 Ausschlussgründe

Quellen der Ausschlussgründe : Bekanntmachung, Auftragsunterlagen

Verstoß gegen die in den rein innerstaatlichen Ausschlussgründen verankerten Verpflichtungen : Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU VOB-A-EU-

Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung : Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU VOB-A-EU-

Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten : Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU VOB-A-EU-

Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung : Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU VOB-A-EU-

Betrug : Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU VOB-A-EU-

Korruption : Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU VOB-A-EU-

Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels : Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU VOB-A-EU-

Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Steuern : Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU VOB-A-EU-

Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen : Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU VOB-A-EU-

Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen : Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU VOB-A-EU-

Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen : Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU VOB-A-EU-

Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen : Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU VOB-A-EU-

Zahlungsunfähigkeit : Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU VOB-A-EU-

Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter : Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU VOB-A-EU-

Einstellung der gewerblichen Tätigkeit : Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU VOB-A-EU-

Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften : Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU VOB-A-EU-

Schwerwiegendes berufliches Fehlverhalten : Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU VOB-A-EU-

Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs : Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU VOB-A-EU-

Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren : Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU VOB-A-EU-

Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens : Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU VOB-A-EU-

Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen : Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU VOB-A-EU-

Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten. : Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU VOB-A-EU-

5. Los

5.1 Technische ID des Loses : LOT-0001

Titel : Stahl- und Metallbauarbeiten

Beschreibung : Die Maßnahme beinhaltet u.a. die Ausführung von Stahl- und Metallbauarbeiten. Ferner sind verschiedene Stahl- Metallelemente (Treppen, Handläufe, Laufschienen, Kanten, Podeste, Einhausungen, zu liefern und zu montieren / herzustellen / verbauen.

Interne Kennung : VE-N-N04

5.1.1 Zweck