Rewitalizacja toru wyścigowego w Biłgoraju wraz z dostosowaniem i budową infrastruktury towarzyszącej – etap I

Przedmiotem zamówienia jest Rewitalizacja toru wyścigowego w Biłgoraju wraz z dostosowaniem i budową infrastruktury towarzyszącej – etap I Nazwa inwestycji ujęta we wniosku o dofinansowanie z programu Polski Ład: „Budowa toru MOTOPARK Biłgoraj poprzez rozbudowę i modernizację jedynego toru kartingowego w woj. lubelskim na potrzeby sportów motorowych - m. in. …

CPV: 45000000 Travaux de construction, 45100000 Travaux de préparation de chantier, 45110000 Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement, 45111200 Travaux de préparation et de dégagement de chantier, 45111250 Travaux d'étude géotechnique, 45111291 Travaux d'aménagement du terrain, 45111300 Travaux de démantèlement, 45112700 Travaux d'aménagement paysager, 45113000 Travaux de chantier, 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil, 45210000 Travaux de construction de bâtiments, 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels, 45212000 Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants, 45223300 Travaux de construction de parkings, 45232410 Travaux d'assainissement, 45223200 Ossatures, 45223500 Structures en béton armé, 45232140 Travaux de construction de réseaux de chauffage urbain, 45232400 Travaux de construction d'égouts, 45233120 Travaux de construction de routes, 45233140 Travaux routiers, 45233220 Travaux de revêtement de routes, 45233222 Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées, 45261410 Travaux d'isolation de toiture, 45260000 Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés, 45261100 Travaux de charpente, 45261210 Travaux de couverture, 45261300 Travaux de garnissage et de pose de gouttières, 45262100 Travaux d'installation d'échafaudages, 45262110 Travaux de démontage d'échafaudages, 45262210 Travaux de fondation, 45262300 Travaux de bétonnage, 45262310 Travaux de mise en œuvre de béton armé, 45262311 Travaux de gros œuvre en béton, 45262321 Travaux de chape, 45262410 Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques de bâtiment, 45262500 Travaux de maçonnerie et de briquetage, 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment, 45310000 Travaux d'équipement électrique, 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques, 45312000 Travaux d'installation de systèmes d'alarme et d'antennes, 45312100 Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'incendie, 45312310 Installations de paratonnerre, 45314000 Installation de matériel de télécommunications, 45315300 Installations d'alimentation électrique, 45315600 Installations basse tension, 45315700 Travaux d'installation de postes de sectionnement, 45316000 Travaux d'installation de systèmes d'illumination et de signalisation, 45316100 Installation d'appareils d'éclairage extérieur, 45321000 Travaux d'isolation thermique, 45323000 Travaux d'isolation acoustique, 45317000 Autres travaux d'installation électrique, 45317100 Travaux d'installation électrique de matériel de pompage, 45320000 Travaux d'isolation, 45324000 Travaux de pose de plaques de plâtre, 45330000 Travaux de plomberie, 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation, 45331100 Travaux d'installation de chauffage central, 45332000 Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation, 45332200 Travaux d'installation de distribution d'eau, 45332300 Travaux de pose de conduits d'évacuation, 45332400 Travaux d'installation d'appareils sanitaires, 45340000 Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité, 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment, 45410000 Travaux de plâtrerie, 45420000 Travaux de menuiserie et de charpenterie, 45421148 Installation de portails, 45421152 Installation de cloisons, 45430000 Revêtement de sols et de murs, 45431000 Carrelages, 45431100 Carrelage de sols, 45431200 Carrelage mural, 45440000 Travaux de peinture et de vitrerie, 45443000 Travaux de façade, 45450000 Autres travaux de parachèvement de bâtiment, 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection, 71220000 Services de création architecturale, 71221000 Services d'architecte pour les bâtiments, 71222000 Services d'architecte pour la conception d'ouvrages extérieurs, 71222100 Services de cartographie des zones urbaines, 71223000 Services d'architecte pour des travaux d'extension de bâtiment, 71242000 Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts, 71244000 Calcul des coûts, contrôle des coûts, 71247000 Supervision des travaux de construction, 71248000 Supervision du projet et documentation, 71250000 Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage, 71251000 Services d'architecture et de métrage vérification, 71313400 Étude d'impact sur l'environnement pour la construction, 71420000 Services d'architecture paysagère, 71520000 Services de conduite des travaux, 71521000 Services de conduite de chantier, 71530000 Services de conseil en construction, 71540000 Services de gestion de la construction, 71541000 Services de gestion de projets de construction
Lieu d'exécution:
Rewitalizacja toru wyścigowego w Biłgoraju wraz z dostosowaniem i budową infrastruktury towarzyszącej – etap I
Service d'adjudication:
Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju
Numéro d'adjudication:
IZ.273.16.2022

1. Nabywca

1.1 Nabywca

Oficjalna nazwa : Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju

2. Procedura

2.1 Procedura

Tytuł : Rewitalizacja toru wyścigowego w Biłgoraju wraz z dostosowaniem i budową infrastruktury towarzyszącej – etap I
Opis : Przedmiotem zamówienia jest Rewitalizacja toru wyścigowego w Biłgoraju wraz z dostosowaniem i budową infrastruktury towarzyszącej – etap I Nazwa inwestycji ujęta we wniosku o dofinansowanie z programu Polski Ład: „Budowa toru MOTOPARK Biłgoraj poprzez rozbudowę i modernizację jedynego toru kartingowego w woj. lubelskim na potrzeby sportów motorowych - m. in. kartingowych, samochodowych, motocyklowych i doskonalenia technik bezpieczeństwa jazdy. Zakłada się budowę, rozbudowę i przebudowę istniejącej infrastruktury – w tym edukacyjnej - z dostosowaniem jej do zawodów rangi krajowej wraz z zagospodarowaniem terenu i uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii (priorytet 1)”.
Identyfikator procedury : 5df3d511-b37c-49f6-876b-569e25816809
Wewnętrzny identyfikator : IZ.273.16.2022

2.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Roboty budowlane
Główna klasyfikacja ( cpv ): 45000000 Roboty budowlane

2.1.4 Informacje ogólne

Informacje dodatkowe : 11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl , ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: zamowienia@bilgorajski.pl 11.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, format danych oraz kodowanie mini portal – Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8, oznaczenia czasu odbioru danych – mini portal – wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia. 12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 20.1 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT). 24.1. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: prace techniczno – organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy projektantów); wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia (nie dotyczy kierowników budowy i kierowników robót) (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). — Szczegółowe informacje dotyczące RODO zawiera rozdział 22 SWZ, — Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz o środkach komunikacji elektronicznej zostały zawarte w rozdziale 6, 7, 8, 9, 10 oraz 11 SWZ, — Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]: https://spbilgoraj.bip.lubelskie.pl
Podstawa prawna :
Dyrektywa 2014/24/UE

5. Część zamówienia

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0000

Tytuł : Rewitalizacja toru wyścigowego w Biłgoraju wraz z dostosowaniem i budową infrastruktury towarzyszącej – etap I
Opis : 1)Opracowanie projektu koncepcyjnego na podstawie wytycznych koncepcyjnych zawartych w Programie Funkcjonalno Użytkowym (dalej PFU) w formie papierowej (2 egz.) wraz z z prezentacją multimedialną. 2)Opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym – dalej PFU (zał. Nr 1 do SWZ) zawierającej: a)Projekt zagospodarowania działki (terenu), projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny opracowane zgodnie z wymogami PFU, ustawą Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w formie papierowej (5 egz.) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egz.); b)projekty wykonawcze dla całego zakresu zamówienia opracowane zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). - w formie papierowej (3 egz.) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD 2 egz.); c)przedmiary robót dla całego zakresu zamówienia opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – w formie papierowej 3 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egz.); d)kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - w formie papierowej (2 egz.) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egz.); e)specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – w formie papierowej 3 egz.) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egz.); 3)projekt rozbiórki – konieczny do zgłoszenia rozbiórki (budynki niższe niż 8,0m) 4)projekt technologiczny kuchni – konieczny do ustalenia miejsca doprowadzenia instalacji sanitarnych i elektrycznych 5)uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń Dokumentacji Projektowej dla planowanego przedsięwzięcia; 6)uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (zgodnie z przesłankami wynikającymi z Prawa budowlanego) oraz innych niezbędnych decyzji administracyjnych, 7)wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej opracowanej zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ obejmujących rewitalizację toru wyścigowego usytuowanego w Biłgoraju przy ul. Motorowej 2. Podstawowym obiektem na terenie inwestycji będzie tor kartingowy przystosowany do zawodów międzynarodowych o licencji A, o szerokości od 8 do 14,5 m o długości 1201 m wraz z zapleczem toru kartingowego w postaci budynku wielofunkcyjnego – CKW, budynku sanitarnego, trybun dla widzów z zapleczem sanitarnym, namiotu badań technicznych oraz pozostałą wymaganą infrastrukturą drogową, techniczną i towarzyszącą oraz ukształtowaniem terenu. /cd. sekcja II.2.14)/

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Roboty budowlane
Główna klasyfikacja ( cpv ): 45000000 Roboty budowlane
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45111250 Badanie gruntu
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45111300 Roboty rozbiórkowe
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45113000 Roboty na placu budowy
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45211350 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45212000 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45223200 Roboty konstrukcyjne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45223300 Roboty budowlane w zakresie parkingów
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45232140 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45233140 Roboty drogowe
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45260000 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45261100 Wykonywanie konstrukcji dachowych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45261210 Wykonywanie pokryć dachowych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45261300 Kładzenie zaprawy i rynien
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45261410 Izolowanie dachu
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45262100 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45262110 Demontaż rusztowań
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45262210 Fundamentowanie
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45262300 Betonowanie
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45262310 Zbrojenie
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45262311 Betonowanie konstrukcji
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45262321 Wyrównywanie podłóg
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45262410 Wznoszenie konstrukcji budynków
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45262500 Roboty murarskie i murowe
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45312000 Instalowanie systemów alarmowych i anten
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45312100 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45312310 Ochrona odgromowa
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45315600 Instalacje niskiego napięcia
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45315700 Instalowanie stacji rozdzielczych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45316100 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45317000 Inne instalacje elektryczne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45317100 Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45320000 Roboty izolacyjne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45321000 Izolacja cieplna
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45323000 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45324000 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45332300 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45332400 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45340000 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45410000 Tynkowanie
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45420000 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45421148 Instalowanie bram
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45421152 Instalowanie ścianek działowych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45430000 Pokrywanie podłóg i Å›cian
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45431000 Kładzenie płytek
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45431100 Kładzenie terakoty
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45431200 Kładzenie glazury
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45440000 Roboty malarskie i szklarskie
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45443000 Roboty elewacyjne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71220000 Usługi projektowania architektonicznego
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71222000 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71222100 Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71223000 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71244000 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacjÄ
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71250000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71251000 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71313400 Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71520000 Usługi nadzoru budowlanego
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71521000 Usługi nadzorowania placu budowy
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71530000 Doradcze usługi budowlane
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71540000 Usługi zarządzania budowÄ
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71541000 Usługi zarządzania projektem budowlanym
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi

5.1.2 Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS) : Chełmsko-zamojski ( PL812 )
Kraj : Polska
Informacje dodatkowe :

5.1.6 Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : nie
Informacje dodatkowe : /cd. sekcji II.2.4)/ 8)wykonanie obsługi geodezyjnej; 9)uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. 10)uzyskanie „Digital Simulation report” dotyczącego homologacji toru kartingowego; 11)uzyskanie homologacji krajowej toru kartingowego i motocyklowego. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza
Informacje o terminach odwołania : Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Opisano w rozdziale 23 SWZ, dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu : 25 203 251,22 Złoty

6.1 Wyniki – ID części zamówienia : LOT-0000

6.1.2 Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca :
Oficjalna nazwa : Zakład Budowlano-Transportowy „DROGMOST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościÄ
Oferta :
Identyfikator oferty : 1
Identyfikator części zamówienia lub grupy części : LOT-0000
Wartość przetargu : 25 203 251,22 Złoty
Oferta została sklasyfikowana : tak
Miejsce na liście zwycięzców : 1
Podwykonawstwo : Nie
Informacje dotyczące zamówienia :
Identyfikator umowy : 1
Tytuł : Rewitalizacja toru wyścigowego w Biłgoraju wraz z dostosowaniem i budową infrastruktury towarzyszącej – etap I
Data zawarcia umowy : 24/11/2022

7. Modyfikacja

7.1 Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia : 731039-2022
Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu : CON-0001
Powód modyfikacji : Potrzeba wprowadzenia modyfikacji ze względu na okoliczności, których nabywca działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć.
Opis : W umowie nr lZ.273.16.2022 na roboty budowlane zawartej w dniu 24 listopada 2022 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie wykonania zamówienia pn. „Rewitalizacja toru wyścigowego w Biłgoraju wraz z dostosowaniem i budową infrastruktury towarzyszącej — etap I” działając na podstawie art. 455 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024, poz. 1320) zwanej w dalszej części: „ustawq Pzp”) w związku z wystąpieniem okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i zapobiec tj. a) zaistniałego opóźnienia w wykonaniu przez PGE Dystrybucja S.A. nowego przyłącza elektroenergetycznego dla zwiększenia poboru mocy i zawarcia Aneksu związanego z usługą dystrybucji na zmianę parametrów technicznych oraz zwiększenie mocy umownej w dostarczaniu docelowej energii elektrycznej do obiektów toru wyścigowego Autodromu, b) zaistniałego opóźnienia w uzyskaniu przez Zarządcę obiektu homologacji (licencji) dla toru wyścigowego oraz mając na uwadze: 1) Pismo Wykonawcy z dnia 30 maja 2025 r. z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane

7.1.1 Zmiana

Opis modyfikacji : strony uzgodniły co następuje: §1 Zmianie ulega treść § 2 ust 1 pkt 2 umowy, który otrzymuje nowe brzmienie: .. 2) Etap 2: wykonanie robot budowlanych oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień, homologacji, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu zamówienia w tym uzyskanie nieprawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie w terminie do dnia 13 czerwca 2025 r.” §2 Harmonogram rzeczowo-finansowy będący Załącznikiem Nr 6, o którym mowa w § 2 ust 4 umowy nr lZ.273.16.2022 na roboty budowlane z dnia 24 listopada 2022 r. aktualizowany w trakcie realizacji inwestycji, zastępuje się harmonogramem rzeczowo-finansowym o nowej treści stanowiącym Załącznik do Aneksu. §3 Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.
Identyfikator podmiotu gospodarczego w poprzednim ogłoszeniu : ORG-0002

8. Organizacje

8.1 ORG-0001

Oficjalna nazwa : Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju
Numer rejestracyjny : 9181993847
Adres pocztowy : ul. Tadeusza Kościuszki 94
Miejscowość : Biłgoraj
Kod pocztowy : 23-400
Podpodział krajowy (NUTS) : Chełmsko-zamojski ( PL812 )
Kraj : Polska
Punkt kontaktowy : Pani Elżbieta Rymarz
Telefon : +48 846882006
Adres strony internetowej : www.bilgorajski.pl
Role tej organizacji :
Nabywca

8.1 ORG-0002

Oficjalna nazwa : Zakład Budowlano-Transportowy „DROGMOST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościÄ
Numer rejestracyjny : 9223065490
Miejscowość : Zamość
Kod pocztowy : 22-400
Podpodział krajowy (NUTS) : Chełmsko-zamojski ( PL812 )
Kraj : Polska
Role tej organizacji :
Oferent
Zwycięzca tych części zamówienia : LOT-0000

8.1 ORG-0003

Oficjalna nazwa : Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny : 5262239325
Adres pocztowy : ul. Postępu 17a
Miejscowość : Warszawa
Kod pocztowy : 02-676
Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Warszawa ( PL911 )
Kraj : Polska
Telefon : +48 224587801
Adres strony internetowej : https://www.uzp.gov.pl/
Role tej organizacji :
Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1 ORG-0000

Oficjalna nazwa : Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny : PUBL
Miejscowość : Luxembourg
Kod pocztowy : 2417
Podpodział krajowy (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Kraj : Luksemburg
Telefon : +352 29291
Adres strony internetowej : https://op.europa.eu
Role tej organizacji :
TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia : 726b0e93-c3dc-4bea-9dec-c7aacddd3bd2 - 01
Typ formularza : Modyfikacja umowy
Rodzaj ogłoszenia : Ogłoszenie o modyfikacji umowy
Ogłoszenie – data wysłania : 24/06/2025 13:27 +00:00
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne : polski
Numer publikacji ogłoszenia : 00413069-2025
Numer wydania Dz.U. S : 120/2025
Data publikacji : 26/06/2025