Réalisation du Centre d'Animation et d'Interprétation de la culture Amérindienne à Vivé au Lorrain

Réalisation du Centre d'Animation et d'Interprétation de la culture Amérindienne à Vivé au Lorrain VRD Gros-oeuvre Charpente - Couverture Coque Bâtiment et habillage Cloisons - doublage - Faux plafond Menuiseries Extérieures Menuiseries intérieures Serrurerie Electricité CFO Electricité CFA donc extérieurs autres lots / Caméra (CVD) Ascenseur Climatisation - Ventilation - …

CPV: 45000000 Travaux de construction
Lieu d'exécution:
Réalisation du Centre d'Animation et d'Interprétation de la culture Amérindienne à Vivé au Lorrain
Service d'adjudication:
CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Numéro d'adjudication:
2021/060/T

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Réalisation du Centre d'Animation et d'Interprétation de la culture Amérindienne à Vivé au Lorrain
Description : Réalisation du Centre d'Animation et d'Interprétation de la culture Amérindienne à Vivé au Lorrain
Identifiant de la procédure : 04ee627b-be74-45c8-a644-0ef599f71a42
Identifiant interne : 2021/060/T
Type de procédure : Ouverte

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

2.1.2 Lieu d’exécution

Ville : LE LORRAIN
Code postal : 97214
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France

2.1.3 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 15 561 266,79 Euro

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : VRD
Description : VRD
Identifiant interne : 2021/060/T-1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : LE LORRAIN
Code postal : 97214
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF MARTINIQUE
Informations relatives aux délais de recours : Cf Règlement de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui signe le marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Gros-oeuvre
Description : Gros-oeuvre
Identifiant interne : 2021/060/T-2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : LE LORRAIN
Code postal : 97214
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF MARTINIQUE
Informations relatives aux délais de recours : Cf Règlement de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : Charpente - Couverture Coque Bâtiment et habillage
Description : Charpente - Couverture Coque Bâtiment et habillage
Identifiant interne : 2021/060/T-3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : LE LORRAIN
Code postal : 97214
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF MARTINIQUE
Informations relatives aux délais de recours : Cf Règlement de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : Cloisons - doublage - Faux plafond
Description : Cloisons - doublage - Faux plafond
Identifiant interne : 2021/060/T-4

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : LE LORRAIN
Code postal : 97214
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF MARTINIQUE
Informations relatives aux délais de recours : Cf Règlement de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

Titre : Menuiseries Extérieures
Description : Menuiseries Extérieures
Identifiant interne : 2021/060/T-5

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : LE LORRAIN
Code postal : 97214
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF MARTINIQUE
Informations relatives aux délais de recours : Cf Règlement de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui signe le marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

Titre : Menuiseries intérieures
Description : Menuiseries intérieures
Identifiant interne : 2021/060/T-6

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : LE LORRAIN
Code postal : 97214
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF MARTINIQUE
Informations relatives aux délais de recours : Cf Règlement de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007

Titre : Serrurerie
Description : Serrurerie
Identifiant interne : 2021/060/T-7

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : LE LORRAIN
Code postal : 97214
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF MARTINIQUE
Informations relatives aux délais de recours : Cf Règlement de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008

Titre : Electricité CFO
Description : Electricité CFO
Identifiant interne : 2021/060/T-8

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : LE LORRAIN
Code postal : 97214
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF MARTINIQUE
Informations relatives aux délais de recours : Cf Règlement de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0009

Titre : Electricité CFA donc extérieurs autres lots / Caméra (CVD)
Description : Electricité CFA donc extérieurs autres lots / Caméra (CVD)
Identifiant interne : 2021/060/T-9

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : LE LORRAIN
Code postal : 97214
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF MARTINIQUE
Informations relatives aux délais de recours : Cf Règlement de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui signe le marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0010

Titre : Ascenseur
Description : Ascenseur
Identifiant interne : 2021/060/T-10

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : LE LORRAIN
Code postal : 97214
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF MARTINIQUE
Informations relatives aux délais de recours : Cf Règlement de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui signe le marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0011

Titre : Climatisation - Ventilation - Désenfumage
Description : Climatisation - Ventilation - Désenfumage
Identifiant interne : 2021/060/T-11

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : LE LORRAIN
Code postal : 97214
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF MARTINIQUE
Informations relatives aux délais de recours : Cf Règlement de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui signe le marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0012

Titre : Plomberie
Description : Plomberie
Identifiant interne : 2021/060/T-12

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : LE LORRAIN
Code postal : 97214
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF MARTINIQUE
Informations relatives aux délais de recours : Cf Règlement de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui signe le marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0013

Titre : Revêtements de sols et murs
Description : Revêtements de sols et murs
Identifiant interne : 2021/060/T-13

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : LE LORRAIN
Code postal : 97214
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF MARTINIQUE
Informations relatives aux délais de recours : Cf Règlement de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0014

Titre : Peintures intérieures & extérieures
Description : Peintures intérieures & extérieures
Identifiant interne : 2021/060/T-14

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : LE LORRAIN
Code postal : 97214
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF MARTINIQUE
Informations relatives aux délais de recours : Cf Règlement de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui signe le marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0015

Titre : Passerelle de franchissement
Description : Passerelle de franchissement
Identifiant interne : 2021/060/T-15

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : LE LORRAIN
Code postal : 97214
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF MARTINIQUE
Informations relatives aux délais de recours : Cf Règlement de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0016

Titre : Forêt primaire
Description : Forêt primaire
Identifiant interne : 2021/060/T-16

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : LE LORRAIN
Code postal : 97214
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF MARTINIQUE
Informations relatives aux délais de recours : Cf Règlement de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui signe le marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0017

Titre : Plantations
Description : Plantations
Identifiant interne : 2021/060/T-17

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : LE LORRAIN
Code postal : 97214
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF MARTINIQUE
Informations relatives aux délais de recours : Cf Règlement de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui signe le marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0018

Titre : Sols - mobiliers - Fontainerie - Pépiniérie
Description : Sols - mobiliers - Fontainerie - Pépiniérie
Identifiant interne : 2021/060/T-18

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : LE LORRAIN
Code postal : 97214
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF MARTINIQUE
Informations relatives aux délais de recours : Cf Règlement de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui signe le marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0019

Titre : Clôture - Serrurerie
Description : Clôture - Serrurerie
Identifiant interne : 2021/060/T-19

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : LE LORRAIN
Code postal : 97214
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF MARTINIQUE
Informations relatives aux délais de recours : Cf Règlement de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0020

Titre : Etanchéité
Description : Etanchéité
Identifiant interne : 2021/060/T-20

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : LE LORRAIN
Code postal : 97214
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF MARTINIQUE
Informations relatives aux délais de recours : Cf Règlement de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0021

Titre : Structure de restauration mobile / toilettes
Description : Structure de restauration mobile / toilettes
Identifiant interne : 2021/060/T-21

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : LE LORRAIN
Code postal : 97214
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF MARTINIQUE
Informations relatives aux délais de recours : Cf Règlement de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0022

Titre : Groupe électrogène
Description : Groupe électrogène
Identifiant interne : 2021/060/T-22

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : LE LORRAIN
Code postal : 97214
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF MARTINIQUE
Informations relatives aux délais de recours : Cf Règlement de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui signe le marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 7 073 967,91 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : Groupement solidaire CDC/JLTP
Offre :
Identifiant de l’offre : Offre Groupement CDC / JLTP
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 1 721 836,73 Euro
L’offre a été classée : oui
Place sur la liste des lauréats : 1
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2021/060/T-1
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 08/03/2021
Date de conclusion du marché : 08/06/2022
Organisation qui signe le marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0005

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SAS COALYS Martinique
Offre :
Identifiant de l’offre : SAS COALYS MARTINIQUE
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0005
Valeur de l'offre : 169 339,54 Euro
L’offre a été classée : oui
Place sur la liste des lauréats : 1
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2021/060/T-5
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 08/03/2021
Date de conclusion du marché : 08/06/2022
Organisation qui signe le marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0009

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : Groupement conjoint avec mandataire solidaire ALIZELEC / IDEX
Offre :
Identifiant de l’offre : Groupement ALIZELEC / IDEX
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0009
Valeur de l'offre : 528 435,3 Euro
L’offre a été classée : oui
Place sur la liste des lauréats : 1
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2021/060/T-9
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 08/03/2021
Date de conclusion du marché : 08/06/2022
Organisation qui signe le marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0010

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : OTIS Antilles Guyane
Offre :
Identifiant de l’offre : OTIS ANTILLES GUYANE
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0010
Valeur de l'offre : 36 660 Euro
L’offre a été classée : oui
Place sur la liste des lauréats : 1
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2021/060/T-10
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 08/03/2021
Date de conclusion du marché : 06/04/2023
Organisation qui signe le marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0011

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : TUNZINI ANTILLES
Offre :
Identifiant de l’offre : TUNZINI ANTILLES
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0011
Valeur de l'offre : 649 181,44 Euro
L’offre a été classée : oui
Place sur la liste des lauréats : 1
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2021/060/T-11
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 08/03/2021
Date de conclusion du marché : 23/06/2022
Organisation qui signe le marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0012

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE
Offre :
Identifiant de l’offre : IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0012
Valeur de l'offre : 156 620 Euro
L’offre a été classée : oui
Place sur la liste des lauréats : 1
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2021/060/T-12
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 08/03/2021
Date de conclusion du marché : 14/06/2022
Organisation qui signe le marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0014

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : Tony NEWTON - NEXTON ENTREPRISE
Offre :
Identifiant de l’offre : Tony NEWTON - NEXTON ANTREPRISE
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0014
Valeur de l'offre : 138 957,2 Euro
L’offre a été classée : oui
Place sur la liste des lauréats : 1
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2021/060/T-14
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 08/03/2021
Date de conclusion du marché : 14/06/2022
Organisation qui signe le marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0016

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : JARDINS ET PAYSAGES
Offre :
Identifiant de l’offre : JARDINS ET PAYSAGES
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0016
Valeur de l'offre : 482 644 Euro
L’offre a été classée : oui
Place sur la liste des lauréats : 1
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2021/060/T-16
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 08/03/2021
Date de conclusion du marché : 13/06/2022
Organisation qui signe le marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0017

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : JARDINS ET PAYSAGES
Offre :
Identifiant de l’offre : JARDINS ET PAYSAGES
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0017
Valeur de l'offre : 1 298 743,7 Euro
L’offre a été classée : oui
Place sur la liste des lauréats : 1
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2021/060/T-17
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 08/03/2021
Date de conclusion du marché : 13/06/2022
Organisation qui signe le marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0018

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : JARDINS ET PAYSAGES
Offre :
Identifiant de l’offre : JARDINS ET PAYSAGES
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0018
Valeur de l'offre : 1 749 495 Euro
L’offre a été classée : oui
Place sur la liste des lauréats : 1
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2021/060/T-18
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 08/03/2021
Date de conclusion du marché : 13/06/2022
Organisation qui signe le marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0022

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SEREC
Offre :
Identifiant de l’offre : SEREC
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0022
Valeur de l'offre : 143 054 Euro
L’offre a été classée : oui
Place sur la liste des lauréats : 1
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2021/060/T-22
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 08/03/2021
Date de conclusion du marché : 13/06/2022
Organisation qui signe le marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0004

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0006

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0007

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0008

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0013

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0015

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0019

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0020

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0021

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Numéro d’enregistrement : 20004178800015
Adresse postale : 39 LOT LA MARIE
Ville : Marigot
Code postal : 97225
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Adresse électronique : ivy.lagier@capnordmartinique.fr
Téléphone : 0596532036
Profil de l’acheteur : https://www.marches-securises.fr
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel : TRIBUNAL ADMINISTRATIF MARTINIQUE
Numéro d’enregistrement : 17972000800020
Ville : SCHOELCHER
Code postal : 97233
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-fort-de-france@juradm.fr
Téléphone : 0596716667
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Groupement solidaire CDC/JLTP
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 31789854200012
Ville : LE LAMENTIN
Code postal : 97285
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@groupecdc.com
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0004

Nom officiel : SAS COALYS Martinique
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 50856179200013
Ville : SAINTE-LUCE
Code postal : 97228
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Adresse électronique : francois.pringrault@coalys.eu
Téléphone : 0596480071
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0005
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0005

Nom officiel : Groupement conjoint avec mandataire solidaire ALIZELEC / IDEX
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 39296371600049
Ville : FORT DE FRANCE
Code postal : 97200
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0009
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0006

Nom officiel : OTIS Antilles Guyane
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 54210780003810
Ville : LE LAMENTIN
Code postal : 97232
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Téléphone : 0596633287
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0010
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0007

Nom officiel : TUNZINI ANTILLES
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 43431434000051
Ville : LE LAMENTIN CEDEX
Code postal : 97284
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@tunzini-antilles.fr
Téléphone : 0596512321
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0011
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0008

Nom officiel : IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 43885864900017
Ville : DUCOS
Code postal : 97224
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0012
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0009

Nom officiel : Tony NEWTON - NEXTON ENTREPRISE
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 41426841700022
Ville : SCHOELCHER
Code postal : 97233
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Téléphone : 0596511277
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0014
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0011

Nom officiel : JARDINS ET PAYSAGES
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 0590384446
Ville : BAIE-MAHAULT
Code postal : 97122
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Téléphone : 0590384446
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0016 LOT-0017 LOT-0018
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0010

Nom officiel : SEREC
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 31031100600020
Ville : SCHOELCHER
Code postal : 97233
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0022
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 4d583b7c-9e21-4ec3-96b1-54f28f5d1f10 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 03/07/2025 15:44 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00439414-2025
Numéro de publication au JO S : 127/2025
Date de publication : 07/07/2025