RD7 - Réparation du mur de la Rochette, commune de SAINT MEDARD LA ROCHETTE

La durée du marché court à compter de la date de notification jusqu'à la réception des travaux incombant au titulaire (après complète réalisation des travaux, repliement des installations de chantier, remise en état des terrains et des lieux et réception des travaux). Le délai maximum d'exécution des travaux est fixé …

CPV: 45112600 Déblai-remblai, 45220000 Ouvrages d'art et de génie civil, 45233140 Travaux routiers
Lieu d'exécution:
RD7 - Réparation du mur de la Rochette, commune de SAINT MEDARD LA ROCHETTE
Service d'adjudication:
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CREUSE
Numéro d'adjudication:
25DR09

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CREUSE

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : RD7 - Réparation du mur de la Rochette, commune de SAINT MEDARD LA ROCHETTE
Description : La durée du marché court à compter de la date de notification jusqu'à la réception des travaux incombant au titulaire (après complète réalisation des travaux, repliement des installations de chantier, remise en état des terrains et des lieux et réception des travaux). Le délai maximum d'exécution des travaux est fixé à 60 jours calendaires (hors période de préparation de 20 jours calendaires), sauf délai plus court proposé par le titulaire dans son AE. Le délai d'exécution part à compter de la date fixée par OS prescrivant au titulaire du marché de commencer l'exécution des travaux. Dispositions particulières d'exécution - Contraintes du chantier : L'ensemble des travaux seront réalisés sous coupure de la RD et l'accès au chantier sera interdit au public pendant toute la durée des travaux. Un système de barrière (type HERAS) de chantier sera mis en oeuvre pour délimiter la zone des travaux. Le système de barrières devra être entretenu pendant toute la durée des travaux
Identifiant de la procédure : dab3e669-871f-4673-8794-3451a2f07f19
Identifiant interne : 25DR09
Type de procédure : Autre procédure en une seule étape

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112600 Déblai-remblai
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45220000 Ouvrages d'art et de génie civil
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233140 Travaux routiers

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Avis initial Boamp publié le 24/06/2025 sous le n°25-71162. Le contrat peut être obtenu/consulté auprès d'Isabelle Depeige - Conseil Départemental de la Creuse - Service de la Commande Publique - Bp250 - 23011 Gueret Cedex - du lundi au vendredi, 9/12h, 14/16h - bureau-marches@creuse.fr , Tél : (+33)544302673. Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12, R.551-1 à R.551-6 et L.551-15 1er alinéa du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du Cja, et pouvant être exercé dans les délais prévus aux articles R. 551-7 à R.551-10 du Cja. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique prévu aux articles R.411 et suivants, R.421.1 à R.421.7 du Cja. Conformément à la Directive 2014/24/Ue, aux différents règlements Ce s'y rapportant, à l'Ordonnance n°2018-1074 du 26/11/2018 portant partie législative du Code de la commande publique et au Décret n°2018-1075 du 03/12/2018 portant partie réglementaire du Code de la commande publique, la procédure adaptée de travaux dont fait l'objet le présent avis est conclue pour un montant inférieur au seuil communautaire de 5 538 000 euros Ht. La publicité du présent marché a été adaptée en fonction de son objet et des obligations légales en vigueur lors de sa parution. Le présent marché a été publié sur les supports suivants : profil de l'acheteur, Boamp
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : RD7 - Réparation du mur de la Rochette, commune de SAINT MEDARD LA ROCHETTE
Description : La durée du marché court à compter de la date de notification jusqu'à la réception des travaux incombant au titulaire (après complète réalisation des travaux, repliement des installations de chantier, remise en état des terrains et des lieux et réception des travaux). Le délai maximum d'exécution des travaux est fixé à 60 jours calendaires (hors période de préparation de 20 jours calendaires), sauf délai plus court proposé par le titulaire dans son AE. Le délai d'exécution part à compter de la date fixée par OS prescrivant au titulaire du marché de commencer l'exécution des travaux. Dispositions particulières d'exécution - Contraintes du chantier : L'ensemble des travaux seront réalisés sous coupure de la RD et l'accès au chantier sera interdit au public pendant toute la durée des travaux. Un système de barrière (type HERAS) de chantier sera mis en oeuvre pour délimiter la zone des travaux. Le système de barrières devra être entretenu pendant toute la durée des travaux
Identifiant interne : T-PA-1668849

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112600 Déblai-remblai
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45220000 Ouvrages d'art et de génie civil
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233140 Travaux routiers
Options :
Description des options : Une clause de réexamen est prévue à l'article 1.9 du Cahier des Clauses Administratives Particulières

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique (en points)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Démarche environnementale (en points)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 5
Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations (en points)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Limoges

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 141 007 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0000

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : ROC CONFORTATION
Offre :
Identifiant de l’offre : TEN-0001
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0000
Valeur de l'offre : 141 007 Euro
Sous-traitance : Oui
La valeur de la sous-traitance est connue : non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2325054
Titre : Rd7 - Réparation du mur de la Rochette, commune de Saint Medard La Rochette

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : C63D30C7-963E-6A9E-DCD71476F43A8EF8
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CREUSE
Numéro d’enregistrement : 55869
Adresse postale : Hôtel du département
Ville : Gueret
Code postal : 23011
Subdivision pays (NUTS) : Creuse ( FRI22 )
Pays : France
Point de contact : SIMONET Valérie
Adresse électronique : correspondre@aws-france.com
Téléphone : 0544302323
Adresse internet : http://www.creuse.fr
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal administratif de Limoges
Numéro d’enregistrement : C63D3152-B233-C0BE-09EDA7DDA8846DD6
Adresse postale : 1, cours Vergniaud
Ville : Limoges
Code postal : 87000
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Vienne ( FRI23 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-limoges@juradm.fr
Téléphone : 0555339155
Télécopieur : 0555339160
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Tribunal administratif de Limoges
Numéro d’enregistrement : C63D3166-096A-557C-0D393900951F6469
Adresse postale : 1, cours Vergniaud
Ville : Limoges
Code postal : 87000
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Vienne ( FRI23 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-limoges@juradm.fr
Téléphone : 0555339155
Télécopieur : 0555339160
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0005

Nom officiel : ROC CONFORTATION
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 1668849-1-0-1
Adresse postale : Les Grands Champs
Ville : Chanceaux-Sur-Choisille
Code postal : 37390
Subdivision pays (NUTS) : Indre-et-Loire ( FRB04 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0000

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 317a09e3-7791-438d-a7a5-2b0356d440d6 - 01
Type de formulaire : Notification préalable d’attribution directe
Type d’avis : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
Date d’envoi de l’avis : 04/09/2025 10:23 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00580379-2025
Numéro de publication au JO S : 170/2025
Date de publication : 05/09/2025