Projektsteuerung Mainfranken Theater Würzburg

Das Mainfranken Theater Würzburg führt derzeit das Bauvorhaben "Sanierung und Erweiterung Mainfranken Theater Würzburg" durch. Mit dem vorliegenden Vergabeverfahren werden die erforderlichen Leistungen der Projektsteuerung für das Bauvorhaben vergeben. Eine Projektbeschreibung, in der das Beschaffungsvorhaben eingehend erläutert wird, ist in der Vergabeunterlage "Leistungsbeschreibung" enthalten; die Leistungsbeschreibung ist zugleich eine Anlage …

CPV: 71541000 Services de gestion de projets de construction
Lieu d'exécution:
Projektsteuerung Mainfranken Theater Würzburg
Service d'adjudication:
Mainfranken Theater Würzburg
Numéro d'adjudication:
O024-25-001

1. Beschaffer

1.1 Beschaffer

Offizielle Bezeichnung : Mainfranken Theater Würzburg
Rechtsform des Erwerbers : Von einer lokalen Gebietskörperschaft kontrollierte Einrichtung des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers : Freizeit, Sport, Kultur und Religion

2. Verfahren

2.1 Verfahren

Titel : Projektsteuerung Mainfranken Theater Würzburg
Beschreibung : Das Mainfranken Theater Würzburg führt derzeit das Bauvorhaben "Sanierung und Erweiterung Mainfranken Theater Würzburg" durch. Mit dem vorliegenden Vergabeverfahren werden die erforderlichen Leistungen der Projektsteuerung für das Bauvorhaben vergeben.
Kennung des Verfahrens : ebb26b64-9d49-44d4-8bec-a2e37d340339
Interne Kennung : O024-25-001
Verfahrensart : Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt : nein
Begründung des beschleunigten Verfahrens :
Zentrale Elemente des Verfahrens :

2.1.1 Zweck

Art des Auftrags : Dienstleistungen
Haupteinstufung ( cpv ): 71541000 Projektmanagement im Bauwesen

2.1.2 Erfüllungsort

Postanschrift : Theaterstraße 21
Stadt : Würzburg
Postleitzahl : 97070
Land, Gliederung (NUTS) : Würzburg, Kreisfreie Stadt ( DE263 )
Land : Deutschland

2.1.4 Allgemeine Informationen

Zusätzliche Informationen : Bekanntmachungs-ID: CXU5YYDYTH7N2AZW Als Bestandteil der Vergabeunterlagen werden den Bewerbern ausschließlich für die Zwecke dieses Vergabeverfahrens ausgewählte Unterlagen zum aktuellen Planungsstand zur Verfügung gestellt. Diese Informationen werden zusammengefasst als Informationssammlung "Planungsstand" bezeichnet und auf der Internetseite https://intern.mainfrankentheater.de/download/ ps_planungsstand.zip passwortgeschützt eingestellt. Bei diesen Planungsunterlagen für ein öffentliches Gebäude handelt es sich um schützenswerte Unterlagen des Auftraggebers im Sinne von § 5 Abs. 3 und § 41 Abs. 3 VgV, für deren Zugänglichkeit von den interessierten Unternehmen die Einreichung einer Verschwiegenheitserklärung (Formblatt "Verschwiegenheitserklärung") gefordert wird. Die Verschwiegenheitserklärung ist über die Vergabeplattform einzureichen. Den interessierten Unternehmen wird unverzüglich nach Erhalt der Verschwiegenheitserklärung ein individualisierter Zugang zu der Informationssammlung "Planungsstand" über die Vergabeplattform zugesandt. Eine Fristverlängerung für die Bewerbungs- oder Angebotsfrist aufgrund der Anforderung der Verschwiegenheitserklärung ist nicht geboten (§ 41 Abs. 3 Satz 2 VgV).
Rechtsgrundlage :
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

2.1.6 Ausschlussgründe

Rein innerstaatliche Ausschlussgründe : gem. §§ 123, 124 GWB
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften : gem. §§ 123, 124 GWB
Korruption : gem. §§ 123, 124 GWB
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung : gem. §§ 123, 124 GWB
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs : gem. §§ 123, 124 GWB
Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen : gem. §§ 123, 124 GWB
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung : gem. §§ 123, 124 GWB
Betrugsbekämpfung : gem. §§ 123, 124 GWB
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels : gem. §§ 123, 124 GWB
Zahlungsunfähigkeit : gem. §§ 123, 124 GWB
Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen : gem. §§ 123, 124 GWB
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter : gem. §§ 123, 124 GWB
Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten. : gem. §§ 123, 124 GWB
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren : gem. §§ 123, 124 GWB
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens : gem. §§ 123, 124 GWB
Schwere Verfehlung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit : gem. §§ 123, 124 GWB
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen : gem. §§ 123, 124 GWB
Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen : gem. §§ 123, 124 GWB
Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge : gem. §§ 123, 124 GWB
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit : gem. §§ 123, 124 GWB
Entrichtung von Steuern : gem. §§ 123, 124 GWB
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten : gem. §§ 123, 124 GWB

5. Los

5.1 Technische ID des Loses : LOT-0001

Titel : Projektsteuerung Mainfranken Theater Würzburg
Beschreibung : Eine Projektbeschreibung, in der das Beschaffungsvorhaben eingehend erläutert wird, ist in der Vergabeunterlage "Leistungsbeschreibung" enthalten; die Leistungsbeschreibung ist zugleich eine Anlage zum Projektsteuerungsvertrag. Bei der bisherigen Bauausführung kam es zu massiven Verzögerungen. Aus Sicht des Auftraggebers ist dies auf die Ausführungsplanung des vormaligen Objektplaners und des vormaligen TA-Fachplaners (jeweils bezogen auf deren Inhalte sowie deren nicht zeitgerechte Erstellung), auf inhaltliche Mängel in den Ausschreibungsunterlagen sowie die Art und Qualität der Projektabwicklung und Bauleitung im Allgemeinen zurückzuführen. Als Resultat ist der Bauabschnitt 1 mehr als 3,5 Jahre verzögert eröffnet worden. Der Bauabschnitt 2 hätte bereits im Oktober 2022 fertiggestellt werden sollen und wird nun vs. erst Ende 2029 abgeschlossen. Ergänzend zu den Vertragszielen gemäß § 3 des Projektsteuerungsvertrags konkretisiert der Auftraggeber seine Anforderungen an die Projektsteuerungsleistung des Auftragnehmers daher für ausgewählte Aufgabenstellungen wie folgt: - Es ist ein einheitliches funktionsfähiges Theater herzustellen. Die temporäre Abtrennung zwischen den Bauteilen muss nach Fertigstellung des Bauabschnitts 2 aufgehoben und ein vollständig funktionierendes Theater übergeben werden Insofern sind von den Planungs- und Baubeteiligten teilweise auch Leistungen im Bereich des Kopfgebäudes (Bauabschnitt 1) erforderlich, damit der Zusammenschluss funktionieren kann. Der Auftragnehmer hat dies im Rahmen seiner Leistungen zu berücksichtigen. Auch die Belange des Nutzers hinsichtlich Ausstattung, Betrieb und Probenbetrieb sind hier zu berücksichtigen. - Das Projekt ist so zu organisieren und zu koordinieren, dass die Projektziele des Auftraggebers ausgehend vom jetzigen Projektstand als mehrfach gestörtem Bauvorhaben möglichst umfassend eingehalten werden. Es sollen zu diesem Zweck insbesondere Konzepte hinterfragt, plausibilisiert, Planungsleistungen und Leistungsverzeichnisse auf die Einhaltung der Projektziele hin untersucht, technisch hinterfragt und verifiziert werden. Das Zusammenspiel der an den Planungs- und Bauprozessen Beteiligten wird analysiert, hinterfragt und es werden gegebenenfalls Lösungsvorschläge zur Verbesserung erarbeitet und umgesetzt. Im Vordergrund steht eine Optimierung von Abläufen, Inhalten und Kommunikationsstrukturen sowie eine Unterstützung des Projektteams bzw. der Projektleitung des Auftraggebers und Entlastung insbesondere auch gegenüber den fachlich Beteiligten. - Es gilt der Grundsatz "fertig planen, nicht neu planen". Der Auftragnehmer hat hierauf gegenüber den Planungsbeteiligten entsprechend hinzuwirken. - Eine fortlaufende Bewertung und Kontrolle der Leistungen der Objekt- und Fachplanung im Sinne eines Soll-Ist-Vergleichs, so dass etwaigen weiteren Verzögerungen frühzeitig entgegengewirkt werden kann und Handlungsoptionen zur Beschleunigung des Projekts aufgezeigt und mit dem Bauherrn erörtert werden können. - Eine enge Begleitung der Tätigkeiten der Objekt- und Fachplanung aus Sicht des Auftraggebers zu herzustellen. - Insgesamt ist Ziel eine Verbesserung der bislang stattfindenden Abläufe und Entlastung der Projektleitung des Auftraggebers. Insbesondere im Zusammenhang mit dem Entscheidungs- und Änderungsmanagement ist Ziel eine Verbesserung dahingehend, dass entscheidungsrelevante Sachverhalte - erst nach einer inhaltlichen Vorabstimmung und Vervollständigung nach Vorgabe des Projektsteuerers - an den Auftraggeber herangetragen und entsprechend erläutert werden. Durch die Projektsteuerung soll der Entscheidungsvorschlag der Planer bewertet und um einen - der Interessenslage des Auftraggebers entsprechenden - Vorschlag mit Bewertung der dargestellten Vor- und Nachteile ergänzt werden. Zudem sollten bereits mögliche Mehrvergütungsansprüche auf Grundlage der bestehenden Beauftragungen geprüft und bewertet werden. Form und Aufbau der Entscheidungsvorschläge - sofern deren Inhalt die Erstellung eines eigenständigen Dokumentes erforderlich macht - sollten über alle Planungsbeteiligten hinweg einheitlich nach Vorgabe des Projektsteuerers erfolgen und etwaige Auswirkungen über sämtliche Planungsbereich darstellen. Die Vertragsziele des Auftraggebers ergeben sich ferner aus dem Projektsteuerungsvertrag (dort insbesondere § 3). Dort sind die Anforderungen, denen die Projektsteuerungsleistungen des Projektsteuerers gerecht werden müssen, funktional und soweit möglich und erforderlich konkret beschrieben. Hierzu zählen insbesondere: - Qualitäts- und Quantitätsziele nach Maßgabe der Projektbeschreibung; - Sanierung und Erweiterung des Bestandsgebäudes während des laufenden Spielbetriebs im Kleinen Haus unter größtmöglicher Vermeidung wechselseitiger Störungen; - Nach Abschluss der Sanierung und Erweiterung: Ermöglichung des gleichzeitigen Spielbetriebs in allen Spielstätten des Hauses einschließlich Foyerflächen und Nebeneinrichtungen ohne wechselseitige Störungen; - Unterstützung einer Öffnung des Theaters zur Stadt auch durch die planerische und bauliche Gestaltung des Theatergebäudes und insbesondere seiner Foyerflächen als "Erlebnisraum Theaterfoyer" für die Stadt Würzburg; - Möblierung des Theatergebäudes nach Maßgabe der Projektbeschreibung; - Herstellen des räumlichen und funktionalen Zusammenhangs zwischen den Bauabschnitten 1 und 2; - Wirtschaftliches Planen und Bauen sowie vorausschauende Berücksichtigung eines möglichst wirtschaftlichen Betriebs während der Nutzungs- und Betriebsphase (einschließlich eines wirtschaftlichen Personaleinsatzes); - Abschluss der Baumaßnahmen (Fertigstellung des Gesamtvorhabens / Übergabe an den Nutzer nach baurechtlicher Nutzungsaufnahme) bis Ende 2029, hilfsweise bis zu einem möglichst zeitnahen Fertigstellungstermin, der unter Mitwirkung des AN von den an der Planung fachlich Beteiligten zu erarbeiten ist; - Einhaltung des Budgets gem. § 7 des Projektsteuerungsvertrages
Interne Kennung : O024-25-001

5.1.1 Zweck

Art des Auftrags : Dienstleistungen
Haupteinstufung ( cpv ): 71541000 Projektmanagement im Bauwesen
Optionen :
Beschreibung der Optionen : Es findet eine stufenweise Beauftragung statt. Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer mit dem Zuschlag die Vertragsstufe 1. Es bleibt dem Auftraggeber vorbehalten, den Auftragnehmer stufenweise sowie ganz oder teilweise mit der Erbringung weiterer Leistungen in Anlehnung an die AHO Schriftenreihe Nr. 9 "Projektmanagementleistungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft" Stand März 2020 sowie AHO Schriftenreihe Nr. 19 "Ergänzende Leistungsbilder im Projektmanagement für die Bau- und Immobilienwirtschaft" Stand Januar 2018 zu beauftragen, wobei kein Rechtsanspruch des Auftragnehmers auf die Beauftragung weiterer, über die Vertragsstufe 1 hinausgehender Vertragsstufen besteht (freie Option). Näheres regelt § 4 des Projektsteuerungsvertrags.

5.1.2 Erfüllungsort

Postanschrift : Theaterstraße 21
Stadt : Würzburg
Postleitzahl : 97070
Land, Gliederung (NUTS) : Würzburg, Kreisfreie Stadt ( DE263 )
Land : Deutschland
Zusätzliche Informationen :

5.1.3 Geschätzte Dauer

Andere Laufzeit : Unbekannt

5.1.4 Verlängerung

Maximale Verlängerungen : 0

5.1.6 Allgemeine Informationen

Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben : Noch nicht bekannt
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen : ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet : nein

5.1.7 Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe : Keine strategische Beschaffung

5.1.9 Eignungskriterien

Kriterium :
Art : Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung : Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Beschreibung : Zum Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit werden folgende Erklärungen und Nachweise von den Bewerbern verlangt: Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung Versicherungsbestätigung über das Bestehen einer Berufshaftpflichtversicherung (hilfsweise: Versicherungsbestätigung über den zugesagten Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung im Auftragsfall) mit einer Deckungssumme für Personenschäden in Höhe von 3.000.000,- EUR und für Sach-, Vermögens- und sonstige Schäden in Höhe von 3.000.000,- EUR (Mindestanforderung). Direkter Link zum Formblatt 1: https://intern.mainfrankentheater.de/projektsteuerung/PS_Formblatt_1_Teilnahmeantrag.docx
Kriterium :
Art : Sonstiges
Bezeichnung : Sonstiges
Beschreibung : Der Auftrag wird nur an ein fachkundiges und leistungsfähiges (geeignetes) Unternehmen vergeben, das nicht nach den §§ 123 oder 124 GWB ausgeschlossen worden ist (§ 122 Abs. 1 GWB) und an das der Auftrag nach Maßgabe der Russland-Sanktionsverordnung der Europäischen Union erteilt werden darf. Der Auftraggeber wird anhand der von den Bewerbern eingereichten Unterlagen beurteilen, ob Ausschlussgründe nach § 123 oder § 124 GWB vorliegen, die zu einem Ausschluss führen. Etwaige Selbstreinigungsmaßnahmen im Sinne des § 125 GWB werden hierbei berücksichtigt. Der europaweite Teilnahmewettbewerb dient dazu, zunächst die Eignung der Bewerber festzustellen und sodann unter allen geeigneten Bewerbern die am besten geeigneten Bewerber als Bieter für das nachfolgende Verhandlungsverfahren auszuwählen. Die Eignung eines Bewerbers ist gegeben, wenn alle geforderten Erklärungen und Nachweise eingereicht wurden und die vom Auftraggeber bekanntgemachten Mindestanforderungen an die Eignung erfüllt sind (Auswahlstufe 1). Welche Anforderungen Mindestanforderungen sind, ist in den folgenden Abschnitten sowie im Formblatt 1 "Teilnahmeantrag" kenntlich gemacht. Zur Auswahl der am besten geeigneten Bewerber werden die Angaben der Bewerber nach Maßgabe der hier sowie im Formblatt 1 "Teilnahmeantrag" bekanntgemachten Eignungskriterien bewertet (Auswahlstufe 2). Am besten geeignet sind diejenigen Bewerber, die nach Anwendung der Eignungskriterien die höchsten Punktzahlen unter den Bewerbern erzielt haben. Der Auftraggeber wird nach pflichtgemäßem Ermessen mindestens die drei am besten geeigneten Bewerber (sofern vorhanden) als Bieter für das Verhandlungsverfahren auswählen. Eine Höchstzahl an Bietern wird nicht vorab festgelegt; die Gesamtzahl der am Verhandlungsverfahren teilnehmenden Bieter wird bei Abschluss des Teilnahmewettbewerbs vom Auftraggeber nach pflichtgemäßem Ermessen festgelegt. Direkter Link zum Formblatt 1: https://intern.mainfrankentheater.de/projektsteuerung/PS_Formblatt_1_Teilnahmeantrag.docx
Kriterium :
Art : Eignung zur Berufsausübung
Bezeichnung : Eignung zur Berufsausübung
Beschreibung : Zur Identität des Bewerbers, zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach den §§ 123 und 124 GWB, zu einer etwaigen Eignungsleihe, zu einer etwaigen Eignungsleihe, zu etwaigen wirtschaftlichen Verknüpfungen werden folgende Erklärungen und Nachweise von den Bewerbern verlangt: 1. Eigenerklärung zur Identität des Bewerbers in Ziffer 1.1 des Formblattes 1 "Teilnahmeantrag" oder zur Identität der Bewerbergemeinschaft in Ziffer 1.2 des Formblattes 1 "Teilnahmeantrag" (Mindestanforderung); 2. Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach den §§ 123 und 124 GWB auf Formblatt 2 "Nichtvorliegen von Ausschlussgründen" durch jedes einzelne Unternehmen gesondert, das als Bewerber, Mitglied einer Bewerbergemeinschaft oder eignungsleihendes Unternehmen auftritt (Mindestanforderung); 3. Zusätzlich bei eignungsleihenden Unternehmen: Eigenerklärung zur Eignungsleihe auf Formblatt 3 "Eignungsleihe" durch jedes eignungsleihende Unternehmen (Mindestanforderung); 4. Zusätzlich bei Bewerbergemeinschaften: Eigenerklärung zur Mitwirkung an der Bewerbergemeinschaft auf Formblatt 4 "Bewerbergemeinschaftserklärung" durch jedes Mitglied der Bewerbergemeinschaft (Mindestanforderung); 5. Eigenerklärung zu Ausführungs- und Lieferinteressen des Bewerbers (Mindestanforderung); 6. Eigenerklärung zu Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 (Russland-Sanktionsverordnung) mit dem in Formblatt 1 "Teilnahmeantrag" wiedergegebenen Wort-laut (Mindestanforderung). 7. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung Im Rahmen des vorliegenden Vergabeverfahrens ist kein Nachweis einer konkreten Berufsbefähigung der verantwortlichen Personen erforderlich. Direkter Link zum Formblatt 1: https://intern.mainfrankentheater.de/projektsteuerung/PS_Formblatt_1_Teilnahmeantrag.docx
Kriterium :
Art : Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung : Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Beschreibung : Zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit werden folgende Erklärungen und Nachweise von den Bewerbern verlangt: 1. Referenzen des Bieters Für jede Referenz des Bieters ist neben den Eintragungen im Formblatt 1 "Teilnahmeantrag" das Formblatt 5 "Referenzbogen" auszufüllen. Referenzen über die Projektsteuerung für eine großvolumiges Hochbauvorhaben nach näherer Beschreibung in Formblatt 1 "Teilnahmeantrag" (dort Ziffer 7) Mindestanforderung: mindestens zwei Referenzen; Vergabe von Wertungspunkten in Auswahlstufe 2 für die zwei Mindestreferenzen und bis zu zwei Zusatzreferenzen, hierbei Vergabe von Zusatzpunkten für folgende besondere Fälle: - Vorliegen von Bauen im Bestand; - Vorliegen einer dauerhaft eingerichteten Theaterspielstätte (Vollbühne) als Auftragsgegenstand; - Vorliegen eines Projekts mit getrennter Beauftragung von Objektplaner, Tragwerksplaner und TGA-Planer. 2. Angaben zum Projektleitungsteam Der Bewerber muss ein Projektleitungsteam nach näherer Maßgabe der Anforderungen in Formblatt 1 "Teilnahmeantrag" (dort Ziffer 8) benennen. 2.1. Gesamtprojektleitung Projektsteuerung a) Benennung der Gesamtprojektleitung Projektsteuerung(Formblatt 1 "Teilnahmeantrag", dort Ziffer 8.1.1) - Mindestanforderung. b) Persönliche Referenzen der Gesamtprojektleitung Projektsteuerung über die Projektsteuerung für eine großvolumiges Hochbauvorhaben mit vergleichbarer persönlicher Tätigkeit nach näherer Maßgabe von Formblatt 1 "Teilnahmeantrag" (dort Ziffer 8.1.2) Mindestanforderung: mindestens zwei Referenzen; Vergabe von Wertungspunkten in Auswahlstufe 2 für die zwei persönlichen Mindestreferenzen, hierbei Vergabe von Zusatzpunkten für folgende besondere Fälle: - Vorliegen von Bauen im Bestand; - Vorliegen einer dauerhaft eingerichteten Theaterspielstätte (Vollbühne) als Auftragsgegenstand; - Vorliegen eines Projekts mit getrennter Beauftragung von Objektplaner, Trag-werksplaner und TGA-Planer. Für jede persönliche Referenz ist neben den Eintragungen im Formblatt 1 "Teilnahmeantrag" das Formblatt 6 "Persönliche Referenzen" auszufüllen. 2.2 Stellvertretende Gesamtprojektleitung Projektsteuerung a) Benennung der stellvertretenden Gesamtprojektleitung Projektsteuerung (Formblatt 1 "Teilnahmeantrag", dort Ziffer 8.2.1) - Mindestanforderung. b) Persönliche Referenzen des Stellvertreters des Gesamtverantwortlichen Projektsteuerers Projektsteuerung für ein großvolumiges Hochbauvorhaben mit vergleichbarer persönlicher Tätigkeit nach näherer Maßgabe von Formblatt 1 "Teilnahmeantrag" (dort Ziffer 8.2.2) Mindestanforderung: mindestens eine Referenz; Vergabe von Wertungspunkten in Auswahlstufe 2 für die persönliche Mindestreferenz und bis zu einer weiteren persönlichen Referenz, hierbei Vergabe von Zu-satzpunkten für folgende besondere Fälle: - Vorliegen von Bauen im Bestand; - Vorliegen einer dauerhaft eingerichteten Theaterspielstätte (Vollbühne) als Auftragsgegenstand; - Vorliegen eines Projekts mit getrennter Beauftragung von Objektplaner, Trag-werksplaner und TGA-Planer Für jede persönliche Referenz ist neben den Eintragungen im Formblatt 1 "Teilnahmeantrag" das Formblatt 6 "Persönliche Referenzen" auszufüllen. Direkter Link zum Formblatt 1: https://intern.mainfrankentheater.de/projektsteuerung/PS_Formblatt_1_Teilnahmeantrag.docx

5.1.11 Auftragsunterlagen

Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind : Deutsch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen : 21/03/2025 23:59 +01:00

5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe

Verfahrensbedingungen :
Voraussichtliches Datum der Absendung der Aufforderungen zur Angebotseinreichung : 28/04/2025
Bedingungen für die Einreichung :
Elektronische Einreichung : Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können : Deutsch
Elektronischer Katalog : Nicht zulässig
Varianten : Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen : Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge : 04/04/2025 11:00 +02:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss : 159 Tag
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können :
Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen : Der Auftraggeber behält sich vor, nach pflichtgemäßem Ermessen Aufklärung von den Bewerbern über den Teilnahmeantrag zu verlangen. Für die Beantwortung der Aufklärungsfragen wird den Bewerbern eine angemessene Frist gesetzt. Der Auftraggeber behält sich ferner vor, die Bewerber nach pflichtgemäßem Ermessen zur Nachreichung, Vervollständigung und/ oder Korrektur von fehlenden, unvollständigen oder fehlerhaften unternehmensbezogenen Unterlagen sowie zur Nachreichung oder Vervollständigung von fehlenden oder unvollständigen leistungsbezogenen Unterlagen aufzufordern (§ 56 Abs. 2 Satz 1 VgV). Der Auftraggeber behält sich hierbei vor, Angaben aller Art einschließlich fehlender Unterschriften nachzufordern.
Auftragsbedingungen :
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen : Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags : Eigenerklärung zu Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 (Russland-Sanktionsverordnung) mit dem in Ziffer 4 des Formblattes 1 "Teilnahmeantrag" wiedergegebenen Wortlaut. Direkter Link zum Formblatt 1: https://intern.mainfrankentheater.de/projektsteuerung/PS_Formblatt_1_Teilnahmeantrag.docx
Elektronische Rechnungsstellung : Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt : ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet : ja

5.1.15 Techniken

Rahmenvereinbarung :
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem :
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle : Regierung von Mittelfranken, Vergabekammer Nordbayern -
Informationen über die Überprüfungsfristen : Die Zulässigkeit von Nachprüfungsanträgen richtet sich nach § 160 GWB. Für Rügefristen gilt § 160 Abs. 3 Satz 1 GWB in vollem Umfang. Insbesondere bestimmt § 160 Abs. 3 Satz 1 GWB: "Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind." Die weiteren Regelungen des § 160 GWB bleiben in ihrer Geltung unberührt.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt : Mainfranken Theater Würzburg -
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt : Regierung von Mittelfranken, Vergabekammer Nordbayern -
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt : Mainfranken Theater Würzburg -

8. Organisationen

8.1 ORG-0001

Offizielle Bezeichnung : Mainfranken Theater Würzburg
Registrierungsnummer : DE134188711
Postanschrift : Theaterstraße 21
Stadt : Würzburg
Postleitzahl : 97070
Land, Gliederung (NUTS) : Würzburg, Kreisfreie Stadt ( DE263 )
Land : Deutschland
Telefon : +49 931 375150
Rollen dieser Organisation :
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt

8.1 ORG-0002

Offizielle Bezeichnung : Regierung von Mittelfranken, Vergabekammer Nordbayern
Registrierungsnummer : 09-0358002-61
Postanschrift : Promenade 27
Stadt : Ansbach
Postleitzahl : 91522
Land, Gliederung (NUTS) : Ansbach, Kreisfreie Stadt ( DE251 )
Land : Deutschland
Kontaktperson : Regierung von Mittelfranken, Vergabekammer Nordbayern
Telefon : +49 981531277
Fax : +49 981531837
Rollen dieser Organisation :
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1 ORG-0003

Offizielle Bezeichnung : Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer : 0204:994-DOEVD-83
Stadt : Bonn
Postleitzahl : 53119
Land, Gliederung (NUTS) : Bonn, Kreisfreie Stadt ( DEA22 )
Land : Deutschland
Telefon : +49228996100
Rollen dieser Organisation :
TED eSender
Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung : 5716a3b5-0ac7-4315-943d-a9391a712fa6 - 01
Formulartyp : Wettbewerb
Art der Bekanntmachung : Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung : 04/03/2025 14:34 +01:00
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist : Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung : 00144840-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe : 45/2025
Datum der Veröffentlichung : 05/03/2025