N21.12 MP-200030 - NEB EM Gd-St-Bernard (Teil 1) - Lot 211: Travaux de construction pour l'assainissement de 4 ouvrages d'art (ID 11475)

Le présent marché consiste en l’assainissement/remplacement de 4 murs de soutènement situés sur la route nationale N21 à Liddes, entre les km 30.400 et 30.700. La longueur des ouvrages varie entre 20m et 90m, les travaux sont à réaliser en 2026. Le trafic de la N21 (route nationale de 3ème …

CPV: 45000000 Travaux de construction
Délai:
21 octobre 2025 00:00
Type de délai:
Soumission d'offres
Lieu d'exécution:
N21.12 MP-200030 - NEB EM Gd-St-Bernard (Teil 1) - Lot 211: Travaux de construction pour l'assainissement de 4 ouvrages d'art (ID 11475)
Service d'adjudication:
Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Ouest, Filiale Thoune
Numéro d'adjudication:

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Ouest, Filiale Thoune
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public, contrôlé par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : N21.12 MP-200030 - NEB EM Gd-St-Bernard (Teil 1) - Lot 211: Travaux de construction pour l'assainissement de 4 ouvrages d'art (ID 11475)
Description : Le présent marché consiste en l’assainissement/remplacement de 4 murs de soutènement situés sur la route nationale N21 à Liddes, entre les km 30.400 et 30.700. La longueur des ouvrages varie entre 20m et 90m, les travaux sont à réaliser en 2026. Le trafic de la N21 (route nationale de 3ème classe bidirectionnelle) sera maintenu pendant toute la durée des travaux. En plus des travaux principaux des 4 ouvrages, la zone en accotement herbeux non carrossable actuelle sur la voie descendante en direction de Martigny sera à rendre en une banquette carrossable pour la circulation des véhicules lors des travaux. Ces travaux (lot 211) s’inscrivent dans le cadre plus général du projet NEB Gd-St Bernard Einzelmassnahmen (Teil 1), mesures isolées K , qui consiste en l’assainissement prioritaire d’une vingtaine d’ouvrages d’art. Le solde des travaux, qui ne fait pas l’objet du présent appel d’offres, se déroulera de 2027 à 2030. A noter que cette route nationale fait l'objet d'un projet pilote dans la prise en compte du développement durable.
Identifiant de la procédure : 99a38d5e-ba76-48d9-b54d-cfec3bcfa346
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Autres exigences Rémunération des offres, restitution des documents : L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers ne sont pas retournés. Ouverture des offres : L’ouverture des offres n’est pas publique. Les soumissionnaires reçoivent simplement un procès-verbal anonyme d’ouverture des offres. Adjudication des prestations : L’adjudicataire n’a aucun droit à une adjudication complète des prestations mises en adjudication. Le maître d’ouvrage se réserve le droit de ne pas adjuger une partie des prestations ou de les adjuger à des tiers. Marchés subséquents : Le mandant se réserve le droit d’adjuger de gré à gré de nouveaux marchés liés au présent marché de base. Obtention des pièces du dossier : Les pièces peuvent être consultées exclusivement sur Simap ( www.simap.ch ) jusqu’au délai de dépôt des offres. Réserve : L’appel d’offres ainsi que les délais mentionnés sont sous réserve de l’obtention des autorisations de construire nécessaires ainsi que de l’approbation / disponibilité de crédits suffisants. Une adaptation ne donne pas droit à des plus-values. Personnes-clés : Le remplacement des personnes-clés mentionnées dans l’offre après l’adjudication n’est admis qu’après l’approbation préalable par écrit du maître d’ouvrage. Les personnes clés ne doivent pas être fournies par des sous-traitants. Consultation de dossiers : Les documents essentiels du projet sont annexés. Evaluation des offres : Conformément à l’art. 40 LMP, étant donné que l’examen et l’évaluation approfondis des offres exigera des moyens considérables, l’adjudicateur se réserve le droit de soumettre toutes les offres à un premier examen sur la base des documents remis et les classer. Il choisira au moins les trois offres les mieux classées et les soumettra à un examen et à une évaluation détaillée. Exigences fondamentales L'adjudicateur n'adjuge des marchés publics de prestations en Suisse qu'à des soumissionnaires qui garantissent le respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et des conditions de travail des travailleurs ainsi que l'égalité salariale entre hommes et femmes.
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : N21.12 MP-200030 - NEB EM Gd-St-Bernard (Teil 1) - Lot 211: Travaux de construction pour l'assainissement de 4 ouvrages d'art (ID 11475)
Description : Le présent marché consiste en l’assainissement/remplacement de 4 murs de soutènement situés sur la route nationale N21 à Liddes, entre les km 30.400 et 30.700. La longueur des ouvrages varie entre 20m et 90m, les travaux sont à réaliser en 2026. Le trafic de la N21 (route nationale de 3ème classe bidirectionnelle) sera maintenu pendant toute la durée des travaux. En plus des travaux principaux des 4 ouvrages, la zone en accotement herbeux non carrossable actuelle sur la voie descendante en direction de Martigny sera à rendre en une banquette carrossable pour la circulation des véhicules lors des travaux. Ces travaux (lot 211) s’inscrivent dans le cadre plus général du projet NEB Gd-St Bernard Einzelmassnahmen (Teil 1), mesures isolées K , qui consiste en l’assainissement prioritaire d’une vingtaine d’ouvrages d’art. Le solde des travaux, qui ne fait pas l’objet du présent appel d’offres, se déroulera de 2027 à 2030. A noter que cette route nationale fait l'objet d'un projet pilote dans la prise en compte du développement durable.

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Pays : Suisse
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires : Sur la N21.12, périmètre du chantier d’assainissement des 4 ouvrages et à la filiale d'infrastructure de l'OFROU à Thun, aux bureaux de Viège et à la centrale à Ittigen (séances).

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 05/01/2026
Date de fin de durée : 31/12/2026

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1
Autres informations sur le renouvellement : Description des reconductions : Les dates de début et de fin du marché sont provisoires. Les indications de délais peuvent évoluer en fonction du déroulement / avancement du projet / des approbations des crédits en question sans donner droit à d'éventuelles plus-values. Une prolongation du contrat entre en ligne de compte, lorsque la libération des crédits nécessaires, les délais pour la procédure d'approbation et/ou des événements imprévisibles la rendent nécessaire.

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés : Pas encore connues
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.9 Critères de sélection

Sources des critères de sélection : Avis
Critère : Autres exigences économiques ou financières
Description : Les critères sont définis dans la publication officielle sur simap.ch.
Critère : Inscription à un registre du commerce
Description : Les critères sont définis dans la publication officielle sur simap.ch.
Critère : Qualifications éducatives et professionnelles pertinentes
Description : Les critères sont définis dans la publication officielle sur simap.ch.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom : CA1 : PRIX [35%]
Description : Elément de jugement : Montant de l’offre financière en rapport avec le cahier de l’offre TVA non comprise, avec rabais).
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Nom : CA2 : QUALITÉ/PLAUSIBILITÉ DE L’OFFRE [25%]
Description : CA2.1 - Rapport technique [10 %] Eléments de jugement : - Analyse des tâches à réaliser du point de vue du soumissionnaire. - Organisation et organigramme du soumissionnaire. - Organisation des installations du chantier y compris accès et plan d’installation. - Liste des machines et engins utilisés. - Évaluation / analyse du guidage du trafic. - Indications / analyse du déroulement des travaux - Évaluation / commentaire de la mise en œuvre d’un plan d’urgence. CA2.2 : Concept de la gestion de la qualité et analyse des risques [5 %] Eléments de jugement : - Gestion prévue de la qualité rapportée au projet. - Description et évaluation des risques existants. CA2.3 : Développement durable - Concept logistique [5 %] Preuves à fournir : - Concept logistique pour l’amenée des matériaux de construction, le transport des déchets et les transports internes au chantier, y compris schéma origine destination indiquant les quantités transportées et les places d’installations de chantier prévues par le Maître d’ouvrage. - Liste des fournisseurs et lieux de valorisation ou mise en décharge (au minimum fournisseurs mentionnés dans le tableau de calcul des émissions CO2, pièce 01.3). - Formulation d’autres propositions d’amélioration en lien avec le développement durable (selon Modèle pour Annexe 10, pièce 01.2). Eléments de jugement : - Maximisation des possibilités de valorisation sur place ou à proximité du chantier. - Optimisation de la logistique en vue de la limitation des transports. - Clarté et pertinence des éléments apportés. CA2.4 : Développement durable - Emissions CO2 [5 %] Preuves à fournir : - Tableau de calcul des émissions CO2 rempli (Pièce 01.3). Le tableau ne peut pas être modifié sauf cellules prévues à cet effet. Les champs jaunes doivent être remplis de façon exhaustive. - L’utilisation de facteurs d’émission spécifiques (champs bleus) est admise si leur méthode de calcul est conforme aux exigences fixées et si les justificatifs correspondants sont apportés (selon pièce 01.3). Elément de jugement : - Evaluation selon la somme totale des émissions CO2 déterminée dans le tableau (Pièce 01.3). Voir paragraphe « ÉVALUATION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE EMISSIONS DE CO2 » du publication SIMAP.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 25
Critère :
Type : Qualité
Nom : CA3 : DURÉE DE CONSTRUCTION [15%]
Description : Preuve à fournir : - Planning détaillé des travaux. Eléments de jugement : - Durée des travaux jusqu’à la réception de l’ouvrage contrôlé et à l’ouverture au trafic de la surface de circulation. - Description et indication des réserves disponibles en jours. - Description des mesures d’accélération prévues avec gain de temps en jours.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15
Critère :
Type : Qualité
Nom : CA4 QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE [15%]
Description : L’évaluation de la personne clé (*) sera réalisée sur la base d’un objet de référence (max. 2 pages A4) et portera sur la similitude de ce dernier avec la tâche du présent appel d’offres (complexité et domaine technique). En outre, l’expérience professionnelle générale, la formation / formation complémentaire, l’expérience, les compétences techniques et de direction, la fonction au sein de l’entreprise indiquées dans le CV fourni (CV de 2 pages A4 maximum) seront également prises en compte. (*) est considérée comme personne clé : le conducteur de travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15
Critère :
Type : Qualité
Nom : CA5 QUALITÉ ET PLAUSIBILITÉ DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION PAR RAPPORT AU DÉROULEMENT DES TRAVAUX. [10%]
Description : Ce critère a pour objet d’évaluer la qualité du programme des travaux quant à la planification, l’organisation et la hiérarchisation des activités nécessaires pour achever les travaux, tout en considérant les contraintes techniques et logistiques (notamment la gestion du trafic lors des travaux) relatives à la réalisation : Eléments de jugement : - Description des hypothèses de prestations sous forme des interventions du personnel et des machines (par ex. effectifs de personnel, nombre, taille des équipes, composition des équipes, cycles de travail, rendements des principaux travaux, etc). - Optimisation des échéances Définition, modalités, travail par roulement, modification du déroulement des travaux, etc. - Explication du déroulement des travaux conformément à l’échéancier (phases et sous-phases), parcours des travaux critiques sur le plan des délais, identification des délais de commande et fabrication, prise en compte des périodes chômées. - Identification des principaux jalons techniques et organisationnels, respect des jalons contractuels.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10

5.1.11 Documents de marché

L’accès à certains documents de marché est restreint
Canal de communication ad hoc :
Nom : Simap.ch

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Non autorisée
Raisons pour lesquelles la présentation par voie électronique n’est pas possible : Outils, dispositifs ou formats de fichiers généralement indisponibles
Description : <p><strong>Exigences formelles&nbsp;:</strong></p><p><br></p><p>Dossier complet sur supports papier (2 fois) et électronique (Clé-USB en 2 exemplaires, y compris interface SIA) dans une enveloppe cachetée portant le numéro / l'intitulé officiel du projet avec la mention «&nbsp;Ne pas ouvrir – documents d'appel d'offres - N21.12 MP-200030 - NEB EM Gd-St-Bernard (Teil 1 ) - Lot 211: Travaux de const
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : allemand, français, italien
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Description de la garantie financière : Selon le document contractuel prévu
Date limite de réception des offres : 21/10/2025 00:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Pas encore connu
Conditions relatives à l’exécution du contrat : Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : oui
Montage financier : Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif fédéral
Informations relatives aux délais de recours : Voies de droit Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la suspension des délais ne s'appliquent pas.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Ouest, Filiale Thoune

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Ouest, Filiale Thoune
Numéro d’enregistrement : b1d47f7a-974b-46a5-9d2e-e2decf425710
Adresse postale : Uttigenstrasse 54
Ville : Thoune
Code postal : 3600
Subdivision pays (NUTS) : Bern / Berne ( CH021 )
Pays : Suisse
Adresse électronique : beschaffung.thun@astra.admin.ch
Téléphone : +41584682400
Adresse internet : https://www.astra.admin.ch
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif fédéral
Numéro d’enregistrement : BVGER
Adresse postale : Postfach
Ville : St. Gallen
Code postal : 9023
Subdivision pays (NUTS) : St. Gallen ( CH055 )
Pays : Suisse
Adresse électronique : info@bvger.admin.ch
Téléphone : +41584652626
Adresse internet : https://www.bvger.ch
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Simap.ch
Numéro d’enregistrement : CH001
Adresse postale : Holzikofenweg 36
Ville : Bern
Code postal : 3003
Subdivision pays (NUTS) : Bern / Berne ( CH021 )
Pays : Suisse
Adresse électronique : support@simap.ch
Téléphone : +41584646388
Adresse internet : https://www.simap.ch
Rôles de cette organisation :
TED eSender

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 7aef3870-0cca-41dd-adf2-3279d1d069c6 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 01/09/2025 02:26 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français allemand
Numéro de publication de l’avis : 00570588-2025
Numéro de publication au JO S : 167/2025
Date de publication : 02/09/2025