"Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury".

1. Przedmiotem zamówienia jest "Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury". Zadanie 5: wprowadzanie drenażu oraz elementów zazieleniających obszary zabudowane, przy jednoczesnym zwiększeniu stopnia wykorzystywania OZE w obrębie Osiedla Pławo w Stalowej Woli (skwer pomiędzy al. Jana Pawła II 12 i 14)" …

CPV: 45000000 Travaux de construction, 45111291 Travaux d'aménagement du terrain, 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts, 45233220 Travaux de revêtement de routes, 45233253 Travaux de revêtement de chemins piétonniers, 77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts, 45112720 Travaux d'aménagement paysager de terrains de sport et d'aires de loisirs, 45100000 Travaux de préparation de chantier, 45233200 Travaux de revêtement divers, 45111200 Travaux de préparation et de dégagement de chantier
Lieu d'exécution:
"Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury".
Service d'adjudication:
Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych
Numéro d'adjudication:
ZP–II.271.40.2025.BZ

1. Nabywca

1.1 Nabywca

Oficjalna nazwa : Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych
Status prawny nabywcy : Instytucja lokalna
Sektor działalności instytucji zamawiającej : Ogólne usługi publiczne

2. Procedura

2.1 Procedura

Tytuł : "Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury".
Opis : 1. Przedmiotem zamówienia jest "Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury". Zadanie 5: wprowadzanie drenażu oraz elementów zazieleniających obszary zabudowane, przy jednoczesnym zwiększeniu stopnia wykorzystywania OZE w obrębie Osiedla Pławo w Stalowej Woli (skwer pomiędzy al. Jana Pawła II 12 i 14)" 2. Zasadniczy zakres robót obejmuje wykonanie:  Projekt parku kieszonkowego z ogrodami deszczowymi zakłada wprowadzenie elementów zieleni i małej architektury, które zmienią charakter miejsca. Całość projektu została uzupełniona nasadzeniami krzewów, tak by w całości przestrzeń tworzyła przyjazne miejsce mieszańców, przechodniów, użytkowników terenu i stała się swoistym ogrodem kieszonkowym, otwartym i dostępnym społecznie dla każdego przedziału wiekowego, bez ograniczeń dla osób niepełnosprawnych. Umieszczane elementy zostały zaprojektowane jako akcenty w odpowiednich strefach pasażu.  Nowa przestrzeń miejska dzieli i łączy 3 strefy aktywności: a. aktywności ruchowej dla młodzieży w odcinku od al. Jana Pawła z elementem OZE, ławką solarną umożliwiającą ładowanie urządzeń mobilnych. b. relaksacyjna dla osób starszych z ławkami otoczonymi roślinnością i osłoniętymi pół-pergolami porośniętymi pnączami c. dziecięca z przestrzenią edukacyjno-rekreacyjną z systemami przechwytywania wody, belkami zabezpieczającymi rabaty, umożliwiającymi poznawania z bliska roślin oraz aktywności i zabawy na wolnym powietrzu
Identyfikator procedury : 755d2c98-b7d3-4ce8-ab6a-5c5a1565d2e5
Poprzednie ogłoszenie : 106171-2025
Wewnętrzny identyfikator : ZP–II.271.40.2025.BZ
Rodzaj procedury : Negocjacyjna bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
Uzasadnienie procedury przyspieszonej :
Główne aspekty procedury :

2.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Roboty budowlane
Główna klasyfikacja ( cpv ): 45000000 Roboty budowlane

2.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy : Al. Jana Pawła II 25A
Miejscowość : Stalowa Wola
Kod pocztowy : 37-450
Podpodział krajowy (NUTS) : Tarnobrzeski ( PL824 )
Kraj : Polska

2.1.4 Informacje ogólne

Zaproszenie do ubiegania się o zamówienie jest zamknięte
Podstawa prawna :
Dyrektywa 2014/24/UE
art. 214 ust. 1 pkt 6

5. Część zamówienia

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0001

Tytuł : "Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury".
Opis : 2. Zasadniczy zakres robót obejmuje wykonanie:  Projekt parku kieszonkowego z ogrodami deszczowymi zakłada wprowadzenie elementów zieleni i małej architektury, które zmienią charakter miejsca. Całość projektu została uzupełniona nasadzeniami krzewów, tak by w całości przestrzeń tworzyła przyjazne miejsce mieszańców, przechodniów, użytkowników terenu i stała się swoistym ogrodem kieszonkowym, otwartym i dostępnym społecznie dla każdego przedziału wiekowego, bez ograniczeń dla osób niepełnosprawnych. Umieszczane elementy zostały zaprojektowane jako akcenty w odpowiednich strefach pasażu.  Nowa przestrzeń miejska dzieli i łączy 3 strefy aktywności: a. aktywności ruchowej dla młodzieży w odcinku od al. Jana Pawła z elementem OZE, ławką solarną umożliwiającą ładowanie urządzeń mobilnych. b. relaksacyjna dla osób starszych z ławkami otoczonymi roślinnością i osłoniętymi pół-pergolami porośniętymi pnączami c. dziecięca z przestrzenią edukacyjno-rekreacyjną z systemami przechwytywania wody, belkami zabezpieczającymi rabaty, umożliwiającymi poznawania z bliska roślin oraz aktywności i zabawy na wolnym powietrzu. 3. W całości przewidziano wymianę zużytej nawierzchni bitumicznej na wodoprzepuszczalną mineralno-epoksydową (typu EKOWAY lub równoważna) z obramowaniem w postaci płyt betonowych o wymiarach 50x50 cm, która oddziela nawierzchnię EKOWAY od projektowanych rabat. Nawierzchnia mineralno-żywiczna ułatwia przechwytywanie wody opadowej in situ, a w rezultacie ogranicza spływ powierzchniowy i zmniejsza przeciążenie miejskiej kanalizacji opadowej. W ramach gromadzenia wody opadowej zastosowano geokompozyt magazynujący wodę w postaci paneli drenażowych. Panele będą pełnić funkcję retencyjną jak również funkcję podbudowy zastępczej i funkcję drenażu. 4. Projekt przewiduje stworzenie ogrodów deszczowych, jako zaprojektowanych betonowych donic bez dna z siedziskiem. W przypadku miejsc w bliskim sąsiedztwie budynków, w celu uniknięcia zawilgocenia ścian zastawano hydroizolację ograniczającą przenikanie wody w kierunku ścian. 5. Woda do ogrodów deszczowych będzie dostarczana głównie z dachów sąsiednich budynków przy pomocy rur spustowych. Zastosowanie odpowiedniego zestawu rynnowego z filtrem do deszczówki pozwoli w trakcie nawalnych deszczów uniknąć przelewania się wody poza donicę. Dzięki zaprojektowanym ogrodom deszczowym mniej wody będzie spływać do kanalizacji, co przyczyni się do zwiększenia ilości wody w otoczeniu oraz przez efekt opóźnienia w czasie zrzutu wody do kanalizacji, zapobiegnie lokalnym podtopieniom w trakcie nawalnych opadów. 6. Do nasadzeń przewiduje się rośliny hydrofitowe, które oczyszczą deszczówkę oraz zniosą okres suszy i zalewania, a także uatrakcyjnią przestrzeń. Wiele gatunków to sprawdzone w warunkach dużych i średnich miast rośliny. 7. Dodatkowym elementem wprowadzonym w kompozycję są półpergole z donicami i ławką, które będą tworzyć wraz z rabatami i ogrodami deszczowymi, zielone korytarze wzdłuż ciągu pieszego. 8. Szczegółowy zakres robót został ujęty w STWiORB, przedmiarach robót oraz projektach technicznych stanowiących załącznik do SWZ. 9. Zadanie dofinansowane w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Nabór: FEPW.02.02-IW.01-002/23 Adaptacja do zmian klimatu Priorytet FEPW.02 Energia i Klimat Działanie: FEPW.02.02 Adaptacja do zmian klimatu, Typ projektu: I
Wewnętrzny identyfikator : ZP – II.271.40.2025.BZ

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Roboty budowlane
Główna klasyfikacja ( cpv ): 45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45233253 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45112720 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Opcje :
Opis opcji : Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp, do 90 %

5.1.2 Miejsce realizacji

Miejscowość : Stalowa Wola
Kod pocztowy : 37-450
Podpodział krajowy (NUTS) : Tarnobrzeski ( PL824 )
Kraj : Polska
Informacje dodatkowe :

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Data początkowa : 01/03/2025
Data zakończenia trwania : 31/05/2025

5.1.4 Wznowienie

Maksymalna liczba wznowień : 90

5.1.6 Informacje ogólne

Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak

5.1.7 Zamówienia strategiczne

Podejście do ograniczania wpływu na środowisko : Adaptacja do zmian klimatu
Promowany cel społeczny : Dostępność dla wszystkich

5.1.8 Kryteria dostępności

Kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych zostały uwzględnione

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium :
Rodzaj : Cena
Nazwa :
Opis : cena 60%
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia próg : Waga (wartość procentowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba : 60
Kryterium :
Rodzaj : Jakość
Nazwa :
Opis : Okres gwarancji i rękojmi (Kg)
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia próg : Waga (wartość procentowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba : 40
Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom :
Uzasadnienie, dlaczego nie określono wagi kryteriów udzielenia zamówienia :

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

Informacje o terminach odwołania : 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a; 2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie: a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

5.1.15 Techniki

Umowa ramowa :
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów :
Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza-Urząd Zamówień Publicznych -
Informacje o terminach odwołania : 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a; 2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie: a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza-Urząd Zamówień Publicznych -

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu : 480 867,62 Złoty
Bezpośrednie udzielenie zamówienia :
Uzasadnienie bezpośredniego udzielenia zamówienia : W odpowiedzi na wcześniejsze ogłoszenie nie otrzymano odpowiednich ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału lub wniosków
Inne uzasadnienie : polski
Identyfikator poprzedniego postępowania uzasadniającego bezpośrednie udzielenie zamówienia : 491052-2024

6.1 Wyniki – ID części zamówienia : LOT-0001

Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2 Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca :
Oficjalna nazwa : M&S Metal Sebastian Micek
Oferta :
Identyfikator oferty : 1
Identyfikator części zamówienia lub grupy części : LOT-0001
Wartość przetargu : 480 867,62 Złoty
Oferta została sklasyfikowana : tak
Miejsce na liście zwycięzców : 1
Oferta jest ofertą wariantową : nie
Podwykonawstwo : Nie
Informacje dotyczące zamówienia :
Identyfikator umowy : Umowa
Data wyboru zwycięzcy : 19/02/2025
Data zawarcia umowy : 10/03/2025
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE : Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) (2021/2027)
Identyfikator funduszy UE : FEPW.02.02-IW.01-002/23 Adaptacja do zmian klimatu Priorytet FEPW.02 Energia i Klimat Działanie: FEPW.02.02 Adaptacja do zmian klimatu, Typ projektu: I

6.1.4 Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału :
Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków : Oferty
Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału : 1
Zakres ofert :
Wartość najniższej dopuszczalnej oferty : 480 867,62 Złoty
Wartość najwyższej dopuszczalnej oferty : 480 867,62 Złoty

8. Organizacje

8.1 ORG-0001

Oficjalna nazwa : Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych
Numer rejestracyjny : 86525724
Adres pocztowy : Al. Jana Pawła II 25A
Miejscowość : Stalowa Wola
Kod pocztowy : 37-450
Podpodział krajowy (NUTS) : Tarnobrzeski ( PL824 )
Kraj : Polska
Telefon : +48158194710
Adres strony internetowej : https://bip.scuw.stalowawola.pl/
Role tej organizacji :
Nabywca

8.1 ORG-0002

Oficjalna nazwa : Krajowa Izba Odwoławcza-Urząd Zamówień Publicznych
Numer rejestracyjny : 5262239325
Adres pocztowy : ul. Postępu 17
Miejscowość : Warszawa
Kod pocztowy : 02-676
Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Warszawa ( PL911 )
Kraj : Polska
Telefon : +48224587801
Adres strony internetowej : https://www.uzp.gov.pl/kio/
Role tej organizacji :
Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1 ORG-0003

Oficjalna nazwa : M&S Metal Sebastian Micek
Numer rejestracyjny : 8141642845
Adres pocztowy : Tarnobrzeska 205
Miejscowość : Kolbuszowa Dolna
Kod pocztowy : 36-100
Podpodział krajowy (NUTS) : Tarnobrzeski ( PL824 )
Kraj : Polska
Role tej organizacji :
Oferent
Zwycięzca tych części zamówienia : LOT-0001

8.1 ORG-0000

Oficjalna nazwa : Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny : PUBL
Miejscowość : Luxembourg
Kod pocztowy : 2417
Podpodział krajowy (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Kraj : Luksemburg
Telefon : +352 29291
Adres strony internetowej : https://op.europa.eu
Role tej organizacji :
TED eSender

11. Informacje o ogłoszeniu

11.1 Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia : b766464c-b3bc-4fe2-8abf-112c3d00983c - 01
Typ formularza : Wyniki
Rodzaj ogłoszenia : Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy
Ogłoszenie – data wysłania : 18/03/2025 10:36 +00:00
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne : polski

11.2 Informacje o publikacji

Numer publikacji ogłoszenia : 00177485-2025
Numer wydania Dz.U. S : 55/2025
Data publikacji : 19/03/2025