evergabe.com

Entreprenad för Byggetablering Nya Rosenlundsbadet

Upphandling omfattar delentreprenad för etableringsarbeten för Nya Rosenlundsbadet i Jönköping. Upphandling omfattar delentreprenad för etableringsarbeten för Nya Rosenlundsbadet i Jönköping.

CPV: 43300000 Machines et équipement pour la construction, 45000000 Travaux de construction, 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil, 45210000 Travaux de construction de bâtiments, 45212000 Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants, 45212100 Construction d'équipements pour les loisirs, 45212200 Travaux de construction d'installations sportives, 45212210 Travaux de construction d'installations sportives monovalentes, 45212212 Travaux de construction de piscines, 45500000 Location de machines et de matériel de construction et de génie civil avec opérateur

Délai:

28 août 2025 21:59

Type de délai:

Soumission d'offres

Lieu d'exécution:

Entreprenad för Byggetablering Nya Rosenlundsbadet

Service d'adjudication:

Jönköpings kommun

Numéro d'adjudication:

25/79

1. Upphandlare

1.1 Upphandlare

Officiellt namn : Jönköpings kommun

Köparens rättsliga status : Regional myndighet

Den upphandlande myndighetens verksamhet : Allmän offentlig förvaltning

2. Förfarande

2.1 Förfarande

Titel : Entreprenad för Byggetablering Nya Rosenlundsbadet

Beskrivning : Upphandling omfattar delentreprenad för etableringsarbeten för Nya Rosenlundsbadet i Jönköping.

Förfarandets identifierare : 567e3ca3-8d29-498d-bf70-d497a6468d49

Intern identifierare : 25/79

Typ av förfarande : Öppet

Förfarandet är påskyndat : nej

2.1.1 Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art : Byggentreprenader

Huvudklassificering ( cpv ): 45000000 Anläggningsarbete

Ytterligare klassificering ( cpv ): 43300000 Maskiner och utrustning för byggnadsarbeten

Ytterligare klassificering ( cpv ): 45200000 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten

Ytterligare klassificering ( cpv ): 45210000 Byggnadsanläggning

Ytterligare klassificering ( cpv ): 45212000 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet

Ytterligare klassificering ( cpv ): 45212100 Byggnadsarbete i samband med fritidsanläggningar

Ytterligare klassificering ( cpv ): 45212200 Bygg- och anläggningsarbeten: idrottsanläggningar

Ytterligare klassificering ( cpv ): 45212210 Byggnation av idrottsanläggningar för en enda idrottsgren

Ytterligare klassificering ( cpv ): 45212212 Anläggningsarbete för simbassäng

Ytterligare klassificering ( cpv ): 45500000 Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare

2.1.2 Leveransplats

Del av land (NUTS) : Jönköpings län ( SE211 )

Land : Sverige

2.1.3 Värde

Beräknat värde exklusive moms : 4 000 000 Svensk krona

2.1.4 Allmänna upplysningar

Rättslig grund :

Direktiv 2014/24/EU

2.1.6 Uteslutningsgrunder

Situation som enligt nationell lagstiftning motsvarar konkurs : Enligt administrativa föreskrifter.

Konkurs : Enligt administrativa föreskrifter.

Korruption : Enligt administrativa föreskrifter.

Ackordsuppgörelse med borgenärer : Enligt administrativa föreskrifter.

Deltagande i en kriminell organisation : Enligt administrativa föreskrifter.

Avtal med andra ekonomiska aktörer med syfte att snedvrida konkurrensen : Enligt administrativa föreskrifter.

Åsidosättande av skyldigheter enligt miljölagstiftningen : Enligt administrativa föreskrifter.

Penningtvätt eller finansiering av terrorism : Enligt administrativa föreskrifter.

Bedrägerier : Enligt administrativa föreskrifter.

Barnarbete och andra former av människohandel : Enligt administrativa föreskrifter.

Insolvens : Enligt administrativa föreskrifter.

Åsidosättande av skyldigheter enligt arbetsrätten : Enligt administrativa föreskrifter.

Tvångsförvaltning : Enligt administrativa föreskrifter.

Har lämnat felaktiga uppgifter, underlåtit att lämna de begärda handlingarna och har fått konfidentiell information om förfarandet : Enligt administrativa föreskrifter.

Intressekonflikt på grund av deltagande i upphandlingsförfarandet : Enligt administrativa föreskrifter.

Direkt eller indirekt deltagande i förberedelserna av detta upphandlingsförfarande : Enligt administrativa föreskrifter.

Allvarliga fel i yrkesutövningen : Enligt administrativa föreskrifter.

Förtida uppsägning, skadestånd eller andra jämförbara sanktioner : Enligt administrativa föreskrifter.

Åsidosättande av skyldigheter enligt sociallagstiftningen : Enligt administrativa föreskrifter.

Betalning av socialförsäkringsavgifter : Enligt administrativa föreskrifter.

Avbruten näringsverksamhet : Enligt administrativa föreskrifter.

Betalning av skatter : Enligt administrativa föreskrifter.

Terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet : Enligt administrativa föreskrifter.

5. Del (anbudsområde)

5.1 Tekniskt ID för partiet : LOT-0000

Titel : Entreprenad för Byggetablering Nya Rosenlundsbadet

Beskrivning : Upphandling omfattar delentreprenad för etableringsarbeten för Nya Rosenlundsbadet i Jönköping.

Intern identifierare : 25/79

5.1.1 Föremålet för upphandlingen