Csopak – Faluház építési beruházás

Csopak Község Önkormányzata a Kossuth Lajos u. 99. szám alatt faluházat kíván kialakítani. Ajánlatkérő az építési projekt kivitelezését két ütemre bontva kívánja megvalósítani, jelen eljárás az I. ütem megvalósítására vonatkozik. Az I. ütem – és az ütemen belüli opciós munkák – műszaki tartalma a következő: I. ütem Alapmennyiség: - Organizációs …

CPV: 45000000 Travaux de construction, 44212317 Structures d'échafaudage, 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil, 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels, 45223300 Travaux de construction de parkings, 45233000 Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes
Lieu d'exécution:
Csopak – Faluház építési beruházás
Service d'adjudication:
Csopak község Önkormányzata
Numéro d'adjudication:
EKR001467792023

1. Vevő

1.1 Vevő

Hivatalos név : Csopak község Önkormányzata

2. Eljárás

2.1 Eljárás

Cím : Csopak – Faluház építési beruházás
Leírás : Csopak Község Önkormányzata a Kossuth Lajos u. 99. szám alatt faluházat kíván kialakítani. Ajánlatkérő az építési projekt kivitelezését két ütemre bontva kívánja megvalósítani, jelen eljárás az I. ütem megvalósítására vonatkozik. Az I. ütem – és az ütemen belüli opciós munkák – műszaki tartalma a következő: I. ütem Alapmennyiség: - Organizációs költségek - Szerkezetkész állapot megvalósítása: földmunka (durva tereprendezéssel a teljes területen), alapozás, felmenő falak és födémek - Ácsmunka, tetőfedés, a kapcsolódó bádogos szerkezetekkel - Csapadékvíz szigetelések, a kapcsolódó rétegrendi elemekkel, attikaképzéssel - Homlokzati nyílászárók, függönyfalak, tetőbevilágítók (az épület teljes lezárása) - Homlokzatképzés, hőszigetelő rendszerrel, színvakolattal, előtetővel - Épületgépészet: aljzat alá kerülő csővezetékek beépítése, valamint az épület esővíz elvezető rendszerének kivitelezése - Elektromos: Komplett villámvédelmi rendszer kiépítése az épületszerkezeti munkákkal összhangban - Teljes közműépítés Opció 1. (minden külső munka elvégzése): - Út- és térburkolás, parkolóépítés, támfalak, tájépítészet, utcabútorok - Épületgépészet: térburkolat alá kerülő csővezetékek kivitelezése, hőszivattyús berendezések védőcsövezése, előcsövezése - Elektromos: belső udvart érintő villamos munkák, lámpatest kiépítésével, földmunkákkal és az E5 jelű elosztóval Opció 2. (Tourinform iroda teljes készültségű kivitelezése): - Az F.01 helyiség, valamint a hozzá kapcsolódó raktár és vizesblokk rész teljes készültségű kivitelezése a mellékelt fedvényterv szerinti kialakításban, komplett padlórétegrenddel, belső nyílászárókkal, burkolással, festéssel. - Épületgépészet: Az iroda vízellátása a vízórától kiépített vízbetáp vezetéken keresztül történik. A vezeték vízmérő, vízszűrő beépítése után egy WC-t és mosdót tartalmazó vizesblokkot lát el. A HMV készítés helyi villanybojlerrel történik. A vizesblokk elszívást oldalfali kisventillátor biztosítja. A helyiség fűtésére monosplit berendezés kerül telepítésre. - Elektromos: Üzlet villamos hálózatának kiépítése, szerelvényekkel, lámpákkal, szükséges gyengeáramú rendszerrel és az épület mérőhelyének kialakításával. A részletes műszaki leírást, a feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentációk, engedély(ek) és árazatlan költségvetésekben rögzített tételek tartalmazzák. A megvalósítás során a műszaki dokumentációkban és engedély(ek)ben megfogalmazott előírásokat maradéktalanul figyelembe kell venni és be kell tartani.
Eljárásazonosító : 40522e0d-285e-49ba-9d9e-16d0831e3076
Belső azonosító : EKR001467792023

2.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45000000 Építési munkák

2.1.4 Általános információk

Jogalap :
2014/24/EU irányelv

5. Rész

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0001

Cím : Csopak – Faluház építési beruházás
Leírás : Csopak Község Önkormányzata a Kossuth Lajos u. 99. szám alatt faluházat kíván kialakítani. Ajánlatkérő az építési projekt kivitelezését két ütemre bontva kívánja megvalósítani, jelen eljárás az I. ütem megvalósítására vonatkozik. Az I. ütem – és az ütemen belüli opciós munkák – műszaki tartalma a következő: I. ütem Alapmennyiség: - Organizációs költségek - Szerkezetkész állapot megvalósítása: földmunka (durva tereprendezéssel a teljes területen), alapozás, felmenő falak és födémek - Ácsmunka, tetőfedés, a kapcsolódó bádogos szerkezetekkel - Csapadékvíz szigetelések, a kapcsolódó rétegrendi elemekkel, attikaképzéssel - Homlokzati nyílászárók, függönyfalak, tetőbevilágítók (az épület teljes lezárása) - Homlokzatképzés, hőszigetelő rendszerrel, színvakolattal, előtetővel - Épületgépészet: aljzat alá kerülő csővezetékek beépítése, valamint az épület esővíz elvezető rendszerének kivitelezése - Elektromos: Komplett villámvédelmi rendszer kiépítése az épületszerkezeti munkákkal összhangban - Teljes közműépítés Alapmennyiséghez kapcsolódó főbb mennyiségek: - Zsaluzási munkák 9810 m2 - Földkiemelés 4940 m3 - Vasbeton szerkezetek készítése 1517 m3 - Betonacél szerelés 178 t - Ácsmunka és tetőfedés 922 m2 - Fa és műanyag nyílászárók elhelyezése 42 db - Alumínium nyílászárók és függönyfalak elhelyezése 398 m2 - Vízszigetelések készítés 2041 m2 - Homlokzati hőszigetelés készítése 465 m2 - épület hasznos alapterülete 1882,7 m2 Opció 1. (minden külső munka elvégzése): - Út- és térburkolás, parkolóépítés, támfalak, tájépítészet, utcabútorok - Épületgépészet: térburkolat alá kerülő csővezetékek kivitelezése, hőszivattyús berendezések védőcsövezése, előcsövezése - Elektromos: belső udvart érintő villamos munkák, lámpatest kiépítésével, földmunkákkal és az E5 jelű elosztóval Opció 1-hez kapcsolódó főbb mennyiségek: - Földkiemelés 802 m3 - Előregyártott vasbeton támfalelemek elhelyezése 56 db - Térburkolat készítése 1385 m2 - Közművezeték készítése 482 m Opció 2. (Tourinform iroda teljes készültségű kivitelezése): - Az F.01 helyiség, valamint a hozzá kapcsolódó raktár és vizesblokk rész teljes készültségű kivitelezése a mellékelt fedvényterv szerinti kialakításban, komplett padlórétegrenddel, belső nyílászárókkal, burkolással, festéssel. - Épületgépészet: Az iroda vízellátása a vízórától kiépített vízbetáp vezetéken keresztül történik. A vezeték vízmérő, vízszűrő beépítése után egy WC-t és mosdót tartalmazó vizesblokkot lát el. A HMV készítés helyi villanybojlerrel történik. A vizesblokk elszívást oldalfali kisventillátor biztosítja. A helyiség fűtésére monosplit berendezés kerül telepítésre. - Elektromos: Üzlet villamos hálózatának kiépítése, szerelvényekkel, lámpákkal, szükséges gyengeáramú rendszerrel és az épület mérőhelyének kialakításával. Opció 2-höz kapcsolódó főbb mennyiségek: - Válaszfalazás 45 m2 - Hidegburkolatok készítése 66 m2 - Felületképzések 167 m2 - Mobíliák elhelyezése 5 db A részletes műszaki leírást, a feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentációk, engedély(ek) és árazatlan költségvetésekben rögzített tételek tartalmazzák. A megvalósítás során a műszaki dokumentációkban és engedély(ek)ben megfogalmazott előírásokat maradéktalanul figyelembe kell venni és be kell tartani. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki leírásokban, árazatlan költségvetésekben szereplő konkrét, meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra, eljárásra, tevékenységre történő hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni. Ajánlatkérő a dokumentációban kiírt típusok esetében elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” megajánlást, abban az esetben, ha az egyenértékűként megajánlott típus teljes körűen megfelel a dokumentációban előírtaknak. A műszaki egyenértékűség igazolása a kivitelező feladata.
Belső azonosító : EKR001467792023/1

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45000000 Építési munkák
További osztályozás ( cpv ): 44212317 Állványzati szerkezetek
További osztályozás ( cpv ): 45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
További osztályozás ( cpv ): 45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
További osztályozás ( cpv ): 45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
További osztályozás ( cpv ): 45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
Opciók :
A lehetőségek leírása : Az opció a közbeszerzés mennyiségénél meghatározott opcionális mennyiségekre vonatkozik. Az opcionális munkák becsült értéke nem haladja meg tárgyi eljárás során megkötendő szerződés becsült értékének 30%-át. Ajánlatkérő az opciós tételek tekintetében rendelési jogát a vállalkozási szerződésének hatálybalépését követő 90 napon belül jogosult gyakorolni. Vállalkozónak a lehívott opcionális mennyiségek szerződésszerű megvalósítását az alapmennyiség teljesítésével egy időben, a II.2.7) pontban előírt határidőben kell teljesítenie. Amennyiben az opció lehívása a jelen szerződés hatályba lépését követő 60 naptári napon túl történik, a teljesítési határidő - a felek külön megállapodása alapján, szerződésmódosítás keretében - hosszabbítható meg, a szerződés hatálybalépését követően eltelt, 60 naptári nap feletti napok számával. Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja szerinti szerződésmódosításnak minősül.

5.1.2 A teljesítés helye

Postacím : Kossuth Lajos utca 99
Város : Csopak
Irányítószám : 8229
Ország alegysége (NUTS) : Veszprém ( HU213 )
Ország : Magyarország
További információk :

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 14 Hónap

5.1.6 Általános információk

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó : nem
További információk : A 2-4. részszempont esetében: Amennyiben Ajánlattevő kíván a teljesítésben résztvevő szakemberek szakmai többlet tapasztalatára (2-4. értékelési részszempont) is megajánlást tenni, úgy ajánlatában csatolnia szükséges az ezt alátámasztó, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek részletes szakmai önéletrajzát és végzettségét alátámasztó bizonyítványok másolatát. Megjegyezzük, hogy amennyiben a szakember a vonatkozó jogosultsággal még nem rendelkezik, úgy az önéletrajzban a megajánlott többlettapasztalat ismertetése mellett, az alkalmassági követelmények teljesüléséhez szükséges tapasztalatokat is szükséges elkülönített módon feltüntetni. A 2-4. számú értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzéséhez szükséges dokumentumokat ajánlattevőknek már az ajánlatban szükséges benyújtaniuk. Jelezzük, hogy a szakmai önéletrajz hiánya hiánypótlással orvosolható, azonban a szakember nevét az ajánlatnak tartalmaznia kell, figyelemmel arra, hogy az önéletrajzzal ellentétben annak hiánya nem hiánypótolható, azaz az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Az 5. részszempont esetében: A benyújtott ajánlat az alábbi esetekben érvénytelen: a) ha az ajánlattevő valamelyik 5.1.-5.2. alszempontok szerinti tartalmi elem tekintetében nem tesz megajánlást, ajánlata vállalást/bemutatást nem tartalmaz (teljes figyelmen kívül hagyást követ el), abban az esetben az ajánlata érvényesként nem értékelhető, az ilyen eset érvénytelenséget eredményez; b) ha a vállalás, bármelyik 5.1.-5.2. alszempontok szerinti tartalmi elem esetében nem felel meg a jogszabályoknak, valamint a jelen dokumentációban, annak műszaki mellékleteiben, tervdokumentációban, illetve a kiadott szerződéstervezetben, annak mellékleteiben foglalt feltételeknek egyértelműen megállapíthatóan ellentmond. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az a) és b) pontban foglaltakat ajánlatkérő olyan jelentős, nem egyedi részletkérdésre vonatkozó hibának tekinti, amely hiánypótlás keretében nem pótolható vagy javítható.

5.1.7 Stratégiai közbeszerzés

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A szerződés feltételei :
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni : Nem
Elektronikus számlázás : Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni : nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni : igen

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság -
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : A Kbt. 148. § előírásainak megfelelően.
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : Csopak község Önkormányzata -
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság -

6. Eredmények

Az értesítésben odaítélt összes szerződés értéke : 911 979 648 Forint

6.1 Eredmény – részazonosító : LOT-0001

6.1.2 Információk a nyertesekről

Nyertes :
Hivatalos név : VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Ajánlat :
Ajánlat azonosítója : EKR001467792023/3215
A rész vagy a részcsoport azonosítója : LOT-0001
Ajánlat értéke : 911 979 648 Forint
Az ajánlatot rangsorolták : igen
Helyezés a nyertesek listáján : 1
Alvállalkozás : Jelenleg ismeretlen
A szerződésre vonatkozó információk :
A szerződés azonosítója : 1
A nyertes kiválasztásának időpontja : 24/01/2024
A szerződés megkötésének időpontja : 12/02/2024

6.1.4 Statisztikai információk

Az ajánlatkérő szervezethez beérkezett felülvizsgálati kérelmek összefoglalása :
A panaszosok száma : 0

7. Módosítás

7.1 Módosítás

Az előző szerződéskötési értesítő azonosítója : 108589-2024
Módosított szerződés azonosítója : CON-0001
A módosítás oka : A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Leírás : Vállalkozó 2025.03.20. napján szerződésmódosítás iránti kérelmet nyújtott be a kivitelezési munkák szerződés szerint határidejének a meghosszabbítására vonatkozóan. A munkaterület átadására 2024.07.30-án került sor. A földmunkák megkezdését követően 2024.09.03-án a Laczkó Dezső Múzeum (8200 Veszprém, Török Ignác u.7.) régésze a földmunkák végzését leállította a régészeti feltárások időtartamára. A régészeti feltárások 2024.11.04-én fejeződtek be, ekkor került visszaadásra a munkaterületet a kivitelezési munkák folytatására. A régészeti feltárások időtartama 62 nap volt, így Vállalkozó a kivitelezési határidő 62 nappal való meghosszabbítását kéri. Szerződés szerint a kivitelezési munkák teljesítésének véghatárideje (sikeres műszaki átadás­ átvételi eljárás megkezdésének napja) a munkaterület átadásától (2024.07.30-tól) számított 14 hónap, azaz 2025.09.30. Ennek alapján Vállakozó a befejezési határidőt 2025.12.01-re kívánja módosítani. A műszaki ellenőr a módosítás szükségességével egyetért, Megrendelő a módosításhoz hozzájárul. Vállalkozó kérelme és a műszaki ellenőr nyilatkozata jelen okirat mellékletei, amelyek a Feleknél rendelkezésre állnak, jelen okirathoz nem kerülnek külön csatolásra.

7.1.1 Változtatás

A módosítások leírása : A szerződő felek a 2024.02.12. napján kelt vállalkozási szerződés 5.2.2. pontját az alábbiak szerint módosítják: Eredeti szöveg 5.2.2. A kivitelezési munkák teljesítésének véghatárideje (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napja): A munkaterület átadásától számított 14 hónap. Módosított szöveg 5.2.2. A kivitelezési munkák teljesítésének véghatárideje (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napja): 2025.12.01. A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött Szerződés módosítása megfelel a Kbt. 141. §­ ának (4) bekezdés c.) pontjának, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; a módosításból fakadóan ellenérték növekedés nem merül fel. A szerződésmódosítás dátuma: 2025. április 16.

8. Szervezetek

8.1 ORG-0001

Hivatalos név : Csopak község Önkormányzata
Regisztrációs szám : 15734051219
Postacím : Petőfi Sándor Utca 2.
Város : Csopak
Irányítószám : 8229
Ország alegysége (NUTS) : Veszprém ( HU213 )
Ország : Magyarország
Kapcsolattartó pont : Ambrus Tibor
E-mail-cím : csopakph@csopak.hu
Telefonszám : +36 87446250
Fax : +36 87799102
Internetcím : https://csopak.hu/hu
E szervezet szerepei :
Vevő
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet

8.1 ORG-0002

Hivatalos név : PP Experts Korlátolt Felelősségű Társaság
Regisztrációs szám : 29153736208
Postacím : Bokros Utca 9
Város : Győrújfalu
Irányítószám : 9171
Ország alegysége (NUTS) : Győr-Moson-Sopron ( HU221 )
Ország : Magyarország
Kapcsolattartó pont : Herczeg Attila
Telefonszám : +36 302489498
Internetcím : https://csopak.hu/hu
E szervezet szerepei :
Közbeszerzési szolgáltató

8.1 ORG-0004

Hivatalos név : VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Regisztrációs szám : 10578863219
Postacím : Pillér Utca 11.
Város : Veszprém
Irányítószám : 8200
Ország alegysége (NUTS) : Veszprém ( HU213 )
Ország : Magyarország
Telefonszám : +36 305355599
Fax : +36 884406278
E szervezet szerepei :
Ajánlattevő
E tételek nyertese : LOT-0001

8.1 ORG-0005

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Regisztrációs szám : 15329190-2-41
Postacím : Riadó u. 5
Város : Budapest
Irányítószám : 1026
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
Telefonszám : +36 18828592
Fax : +36 18828593
E szervezet szerepei :
Felülvizsgálati szervezet
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet

8.1 ORG-0003

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság
Regisztrációs szám : EKRSZ_40664534
Postacím : Riadó utca 5.
Város : Budapest
Irányítószám : 1026
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
E-mail-cím : hirdetmeny@kt.hu
Telefonszám : +36 18828635
E szervezet szerepei :
TED eSender
A hirdetményre vonatkozó információk
A hirdetmény azonosítója/verziója : 51d407d0-567c-4f11-9f71-615c58c1f387 - 01
Hirdetményminta típusa : Szerződésmódosítás
A hirdetmény típusa : Szerződésmódosításról szóló hirdetmény
A hirdetmény megküldésének dátuma : 23/04/2025 13:12 +02:00
Hirdetmény megküldésének dátuma (az eSender rendszerben) : 17/04/2025 10:29 +02:00
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető : magyar
A hirdetmény közzétételi száma : 00264055-2025
HL S kiadás száma : 80/2025
A közzététel dátuma : 24/04/2025