Contrato de obras de reforma enfocada a la mejora energética del Taller mecánico de vehículos del Servicio de Limpieza

Contrato de obras de reforma enfocada a la mejora energética del Taller mecánico de vehículos del Servicio de Limpieza Contrato de obras de reforma enfocada a la mejora energética del Taller mecánico de vehículos del Servicio de Limpieza

CPV: 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil, 45216110 Travaux de construction de bâtiments destinés aux institutions d'ordre public
Délai:
7 juillet 2025 23:59
Type de délai:
Soumission d'offres
Lieu d'exécution:
Contrato de obras de reforma enfocada a la mejora energética del Taller mecánico de vehículos del Servicio de Limpieza
Service d'adjudication:
Concejalía del Área de Salud Pública y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid
Numéro d'adjudication:
SPSC-SE 16/2024

1. Comprador

1.1 Comprador

Denominación oficial : Concejalía del Área de Salud Pública y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid
Naturaleza jurídica del comprador : Autoridad local
Actividad del poder adjudicador : Orden público y seguridad

2. Procedimiento

2.1 Procedimiento

Título : Contrato de obras de reforma enfocada a la mejora energética del Taller mecánico de vehículos del Servicio de Limpieza
Descripción : Contrato de obras de reforma enfocada a la mejora energética del Taller mecánico de vehículos del Servicio de Limpieza
Identificador del procedimiento : 5ee38be1-8bd5-4d9c-9c02-0ffef5915e9d
Identificador interno : SPSC-SE 16/2024
Tipo de procedimiento : Abierto
El procedimiento está acelerado : no
Justificación del procedimiento acelerado :
Principales características del procedimiento :

2.1.1 Finalidad

Naturaleza del contrato : Obras
Clasificación principal ( cpv ): 45200000 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
Clasificación adicional ( cpv ): 45216110 Trabajos de construcción de edificios relacionados con los servicios de orden público

2.1.2 Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS) : Valladolid ( ES418 )
País : España

2.1.3 Valor

Valor estimado, IVA excluido : 881 820,93 Euro

2.1.4 Información general

Base jurídica :
Directiva 2014/24/UE

2.1.6 Motivos de exclusión

Fuentes de los motivos de exclusión : Anuncio
Conflicto de intereses debido a su participación en el procedimiento de contratación : Declaración de ausencia de conflicto de intereses

5. Lote

5.1 Identificación técnica del lote : LOT-0000

Título : Contrato de obras de reforma enfocada a la mejora energética del Taller mecánico de vehículos del Servicio de Limpieza
Descripción : Contrato de obras de reforma enfocada a la mejora energética del Taller mecánico de vehículos del Servicio de Limpieza
Identificador interno : SPSC-SE 16/2024

5.1.1 Finalidad

Naturaleza del contrato : Obras
Clasificación principal ( cpv ): 45200000 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
Clasificación adicional ( cpv ): 45216110 Trabajos de construcción de edificios relacionados con los servicios de orden público

5.1.2 Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS) : Valladolid ( ES418 )
País : España
Información complementaria :

5.1.3 Duración estimada

Duración : 8 Mes

5.1.4 Renovación

Número máximo de renovaciones : 0

5.1.6 Información general

Participación reservada : La participación no está reservada.
Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : no

5.1.7 Contratación estratégica

Objetivo social promovido : Oportunidades de empleo para desempleados de larga duración, personas desfavorecidas o personas con discapacidad

5.1.10 Criterios de adjudicación

Criterio :
Tipo : Calidad
Nombre :
Descripción : Actuaciones cuantificadas a realizar durante el plazo de garantía y su ampliación.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 20
Criterio :
Tipo : Calidad
Nombre :
Descripción : Ampliación plazo garantía.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 10
Criterio :
Tipo : Precio
Nombre :
Descripción : Precio.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 70
Descripción del método que debe utilizarse si la ponderación no puede expresarse mediante criterios :
Justificación de la no indicación de la ponderación de los criterios de adjudicación :

5.1.11 Pliegos de contratación

5.1.12 Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación :
Presentación electrónica : Obligatoria
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación : español
Catálogo electrónico : No autorizada
Plazo de recepción de ofertas : 07/07/2025 23:59 +02:00
Plazo en el que la oferta debe seguir siendo válida : 3 Mes
Información sobre la apertura pública :
Fecha de apertura : 08/07/2025 10:00 +02:00
Lugar : Telematicamente
Lugar : Telematicamente
Información sobre la apertura pública :
Fecha de apertura : 08/07/2025 10:15 +02:00
Lugar : Telematicamente
Lugar : Telematicamente
Condiciones del contrato :
La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido : No
Facturación electrónica : Obligatoria
Se utilizarán pedidos electrónicos : no
Se utilizará el pago electrónico : sí

5.1.15 Técnicas

Acuerdo marco :
Ningún acuerdo marco
Información sobre el sistema dinámico de adquisición :
Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16 Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso : Concejalía del Área de Salud Pública y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid - TARCYL-Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León
Información sobre los plazos de revisión : 15 días hábiles desde el siguiente a la notificación de la adjudicación
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso : Concejalía del Área de Salud Pública y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid - TARCYL-Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León

8. Organizaciones

8.1 ORG-0001

Denominación oficial : Concejalía del Área de Salud Pública y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid
Número de registro : 31272360170996
Número de registro : P4718700J
Localidad : Valladolid
Código postal : 47007
Subdivisión del país (NUTS) : Valladolid ( ES418 )
País : España
Punto de contacto : Concejalía del Área de Salud Pública y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid
Correo electrónico : sespsc@ava.es
Teléfono : +34 983426017
Otros puntos de contacto :
Denominación oficial : TARCYL-Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León
Localidad : Zamora
Código postal : 49001
Subdivisión del país (NUTS) : Madrid ( ES300 )
País : España
Correo electrónico : tribunalcontratoscyl@cccyl.es
Teléfono : +034 980559800
Otros puntos de contacto :
Denominación oficial : TARCYL-Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León
Localidad : Zamora
Código postal : 49001
Subdivisión del país (NUTS) : Zamora ( ES419 )
País : España
Correo electrónico : tribunalcontratoscyl@cccyl.es
Teléfono : +034 980559800
Funciones de esta organización :
Comprador
Organización encargada de los procedimientos de recurso
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso
Información del anuncio
Identificador/versión del anuncio : 477b5e47-44c8-4c15-9acd-c0eaaa1462dd - 01
Tipo de formulario : Licitación
Tipo de anuncio : Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal
Fecha de envío del anuncio : 11/06/2025 16:26 +02:00
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente : español
Número de publicación del anuncio : 00384574-2025
Número de la edición del DO S : 112/2025
Fecha de publicación : 13/06/2025