evergabe.com

Budowa zbiornika osadów przefermentowanych wraz z adaptacją WKF-u 34B na terenie oczyszczalni ścieków w Komorowicach przy ul. Bestwińskiej 63 w Bielsku-Białej

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa zbiornika osadów przefermentowanych wraz z adaptacją WKF-u 34B na terenie oczyszczalni ścieków w Komorowicach przy ul. Bestwińskiej 63 w Bielsku-Białej. Zakres robót obejmuje budowę, przebudowę i rozbiórkę obiektów gospodarki osadowej na terenie funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Komorowicach i w ujęciu rzeczowym obejmuje: 1) Budowę nowych …

CPV: 45000000 Travaux de construction, 45100000 Travaux de préparation de chantier, 45111291 Travaux d'aménagement du terrain, 45111300 Travaux de démantèlement, 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts, 45223000 Travaux de construction d'ouvrages, 45223500 Structures en béton armé, 45231400 Travaux de construction de lignes électriques, 45232440 Travaux de construction de conduites d'eaux d'égouts, 45233120 Travaux de construction de routes, 45247270 Travaux de construction de réservoirs, 45252121 Installations de sédimentation, 45252127 Travaux de construction de stations de traitement des eaux usées, 45261210 Travaux de couverture, 45262100 Travaux d'installation d'échafaudages, 45262210 Travaux de fondation, 45262300 Travaux de bétonnage, 45262400 Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques, 45262500 Travaux de maçonnerie et de briquetage, 45310000 Travaux d'équipement électrique, 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques, 45316000 Travaux d'installation de systèmes d'illumination et de signalisation, 45320000 Travaux d'isolation, 45330000 Travaux de plomberie, 45331210 Travaux d'installation de ventilation, 45332200 Travaux d'installation de distribution d'eau, 45333000 Travaux d'installation du gaz, 45442100 Travaux de peinture, 45443000 Travaux de façade

Lieu d'exécution:

Budowa zbiornika osadów przefermentowanych wraz z adaptacją WKF-u 34B na terenie oczyszczalni ścieków w Komorowicach przy ul. Bestwińskiej 63 w Bielsku-Białej

Service d'adjudication:

AQUA S.A.

Numéro d'adjudication:

GZM/ZP/002/25

1. Nabywca

1.1 Nabywca

Oficjalna nazwa : AQUA S.A.

Status prawny nabywcy : Podmiot prawa publicznego kontrolowany przez instytucję lokalną

Sektor działalności instytucji zamawiającej : Ogólne usługi publiczne

Sektor działalności podmiotu zamawiającego : Działalność dotycząca sektora wodnego

2. Procedura

2.1 Procedura

Tytuł : Budowa zbiornika osadów przefermentowanych wraz z adaptacją WKF-u 34B na terenie oczyszczalni ścieków w Komorowicach przy ul. Bestwińskiej 63 w Bielsku-Białej

Opis : Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa zbiornika osadów przefermentowanych wraz z adaptacją WKF-u 34B na terenie oczyszczalni ścieków w Komorowicach przy ul. Bestwińskiej 63 w Bielsku-Białej. Zakres robót obejmuje budowę, przebudowę i rozbiórkę obiektów gospodarki osadowej na terenie funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Komorowicach i w ujęciu rzeczowym obejmuje: 1) Budowę nowych obiektów budowlanych: a. Ob. 35 ZM – zbiornik osadu przefermentowanego wraz z klatką schodową, b. Ob. 35 P – pompownia osadu przefermentowanego, c. Ob. 45 E – filtr siloksanów – 1 szt.; 2) Przebudowę istniejących obiektów bez zmiany sposobu użytkowania: a. Ob. 34 – maszynownia WKF, b. Ob. 34B – WKF B – wydzielona komora fermentacyjna „B”; 3) Rozbiórkę istniejącego zbiornika osadu magazynowego. W ramach inwestycji przewiduje się również budowę układu sieci międzyobiektowych – kanalizacji wewnętrznej (osadów ściekowych) o średnicy DN200 łączących nowe i istniejące obiekty we wspólny ciąg technologiczny, na której projektuje się zabudowę studni pomiarowej i dozowania pix-u, oraz przewodu instalacji biogazu do nowoprojektowanego filtra o średnicy DN200. Ponadto przewiduje się budowę nowego układu dróg wewnętrznych i chodnika wokół nowych obiektów. Zakres robót obejmuje realizację dwóch zadań: Zadanie 1. Etap 1. a) kompleksowa budowa zbiornika magazynowego; b) montaż niezbędnych instalacji technologicznych wraz z armaturą; c) zabudowa rurociągu przelewowego na kratownicy z komór WKF A,B,C,D z częściowym przygotowaniem przyłącza do WKF B; d) budowa rurociągu spustu osadu wraz z włączeniem do obecnie eksploatowanego rurociągu do stacji odwadniania; e) budowa klatki schodowej do wejścia na górę zbiornika; f) budowę pompowni osadów przefermentowanych wraz z instalacją mieszania komory zbiornika; g) montaż układu pomp wraz instalacjami i armaturą; h) wykonanie wentylacji obiektu; i) rozbudowa studni dozowania koagulantu; j) wykonanie instalacji elektrycznych oraz AKPiA w zakresie niezbędnym do uruchomienia zbiornika; k) zagospodarowanie terenu – budowę dróg dojazdowych do nowych obiektów wraz z chodnikami do wejść oraz dostosowanie istniejącej skarpy do nowego układu obiektów w obrębie zakresu zamierzenia budowlanego. Etap 2. Rozruch nowych i przebudowanych obiektów w warunkach normalnych (eksploatacyjnych) oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Odbiór techniczny zadania 1. Zadanie 2. Etap 1. Modernizacja WKF 34B: 1.Hala pomp: a) przebudowa istniejących instalacji: ciągu grzewczego WKF wraz z wymianą wymienników ciepła; b) instalacja osadu do modernizowanego WKF „B” oraz instalacja do odprowadzania osadu przefermentowanego, wraz z demontażem instalacji do mieszania obecnie funkcjonującego zbiornika osadu; c) przebudowa instalacji wentylacji w maszynowni; d) montaż instalacji mieszania WKF 34B wraz z układem pomp; e) zabudowa przepływomierzy w pomieszczeniu skruberowi wraz z podłączeniem skrubera dedykowanemu WKF-owi 34B. 2. Instalacje wewnętrzne zbiornika: a) demontaż istniejących rurociągów; b) zabudowa rurociągów do mieszania zawartości komory; c) zabudowa ujęcia biogazu wraz z bezpiecznikiem mechanicznym; d) zabudowa instalacji przelewowej wraz z wyposażeniem kieszeni przelewowej; 3. Rozbiórka nieużytkowanego zbiornika osadów; 4. Zabudowa filtra siloksanów - fundament wraz z instalacjami oraz posadowieniem filtra. Etap 2. Rozruch WKF 34B w warunkach normalnych (eksploatacyjnych) oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Odbiór techniczny zadania 2. Odbiór końcowy całego zakresu inwestycji (zadanie 1 i 2).

Identyfikator procedury : 8849d69f-2865-40a6-a61d-f54b54a20033

Poprzednie ogłoszenie : 144156-2025

Wewnętrzny identyfikator : GZM/ZP/002/25

Rodzaj procedury : Otwarta

Procedura jest przyspieszona : nie

2.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Roboty budowlane

Główna klasyfikacja ( cpv ): 45000000 Roboty budowlane

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45100000 Przygotowanie terenu pod budowę

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45111300 Roboty rozbiórkowe

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45262210 Fundamentowanie

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45262300 Betonowanie

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45262400 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45232440 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45331210 Instalowanie wentylacji

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45320000 Roboty izolacyjne

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45262500 Roboty murarskie i murowe

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45442100 Roboty malarskie

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45261210 Wykonywanie pokryć dachowych

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45262100 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45443000 Roboty elewacyjne

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45233120 Roboty w zakresie budowy dróg

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45247270 Budowa zbiorników

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45252121 Instalacje osadu

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45333000 Roboty instalacyjne gazowe

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

2.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy : ul. Bestwińska 63

Miejscowość : Bielsko-Biała

Kod pocztowy : 43-300

Podpodział krajowy (NUTS) : Bielski ( PL225 )

Kraj : Polska

2.1.4 Informacje ogólne

Informacje dodatkowe : Na podstawie art. 95 ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności na terenie budowy w trakcie realizacji zamówienia, z wyłączeniem osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Przewidywane zmiany do umowy: przedłużenie terminu realizacji Umowy, wprowadzenia zmian technicznych i technologicznych w przedmiocie (zmiany sposobu spełnienia świadczenia), wprowadzenie zmian osobowych, wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spełnienia świadczenia, wprowadzenie zmian podmiotowych, waloryzacja wynagrodzenia. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w następujących przypadkach: zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w STWiOR i dokumentacji projektowej, zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych, lub innych robót niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy. Szczegółowe warunki zmian do umowy zostały opisane w SWZ.

Podstawa prawna :

Dyrektywa 2014/25/UE

Ustawa z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych - Tryb prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to przetarg nieograniczony na podstawie art. 376 ust. 1 pkt 1 oraz art. 378 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych.

5. Część zamówienia

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0001

Tytuł : Budowa zbiornika osadów przefermentowanych wraz z adaptacją WKF-u 34B na terenie oczyszczalni ścieków w Komorowicach przy ul. Bestwińskiej 63 w Bielsku-Białej

Wewnętrzny identyfikator : GZM/ZP/002/25

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Roboty budowlane

Główna klasyfikacja ( cpv ): 45000000 Roboty budowlane

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45100000 Przygotowanie terenu pod budowę

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45111300 Roboty rozbiórkowe

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45262210 Fundamentowanie

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45262300 Betonowanie

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45262400 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45232440 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45331210 Instalowanie wentylacji

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45320000 Roboty izolacyjne

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45262500 Roboty murarskie i murowe

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45442100 Roboty malarskie

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45261210 Wykonywanie pokryć dachowych

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45262100 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45443000 Roboty elewacyjne

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45233120 Roboty w zakresie budowy dróg

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45247270 Budowa zbiorników

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45252121 Instalacje osadu

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45333000 Roboty instalacyjne gazowe

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

5.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy : ul. Bestwińska 63

Miejscowość : Bielsko-Biała

Kod pocztowy : 43-300

Podpodział krajowy (NUTS) : Bielski ( PL225 )

Kraj : Polska

Informacje dodatkowe :

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania : 26 Miesiąc

5.1.4 Wznowienie

Maksymalna liczba wznowień : 0

5.1.6 Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : nie

5.1.7 Zamówienia strategiczne

Promowany cel społeczny : Uczciwe warunki pracy

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium :

Rodzaj : Cena

Opis : W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednio wagi procentowe: Cena 100% Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru: C = Najniższa wartość kryterium Cena / Cena oferty badanej x 100%

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia próg : Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba : 100

5.1.15 Techniki

Umowa ramowa :

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów :

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania : W niniejszym postępowaniu Wykonawcy także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy przysługują n/wym. środki ochrony prawnej: - odwołanie, które wnosi się do Prezesa Izby w terminie 10 dni od dnia, przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia, (art. 505-515 ustawy), - odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, - odwołanie w przypadkach innych niż określone w tiret 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. - na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby odwoławczej Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (art. 579 - 590 ustawy). - Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia : AQUA S.A.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu : 8 550 000 Złoty

6.1 Wyniki – ID części zamówienia : LOT-0001

Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2 Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca :

Oficjalna nazwa : HMK Sp. z o.o.

Oferta :

Identyfikator oferty : Oferta firmy HMK Sp. z o.o.

Identyfikator części zamówienia lub grupy części : LOT-0001

Wartość przetargu : 8 550 000 Złoty

Oferta została sklasyfikowana : nie

Oferta jest ofertą wariantową : nie

Kraj pochodzenia produktu lub usługi : Polska

Podwykonawstwo : Tak

Podwykonawstwo - Wartość jest znana : nie

Podwykonawstwo - Wartość procentowa jest znana : tak

Wartość procentowa podwykonawstwa : 60

Informacje dotyczące zamówienia :

Identyfikator umowy : GZM/ZP/002/25

Data wyboru zwycięzcy : 04/06/2025

Data zawarcia umowy : 25/06/2025

6.1.4 Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału :

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków : Oferty

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału : 5

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków : Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału : 5

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków : Oferty złożone przez małych oferentów

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału : 1

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków : Oferty złożone przez mikrooferentów