evergabe.com

BUDOWA INSTALACJI KOGENERACJI GAZOWEJ NA TERENIE CIEPŁOWNI SIEMIANOWICE CZ. I

1. Przedmiot zamówienia na Generalnego Wykonawcę obejmuje: a) Zrealizowanie przedsięwzięcia polegającego na budowie w formule „zaprojektuj i wybuduj” Obiektu energetycznego składającego się z czterech Agregatów Kogeneracyjnych oraz instalacji i urządzeń pomocniczych zlokalizowanych w nowym budynku. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w Siemianowicach Śląskich przy ul. Olimpijskiej 14. Zamawiający dysponuje kompletem prawomocnych …

CPV: 45000000 Travaux de construction, 71300000 Services d'ingénierie, 71314100 Services d'électricité, 71321000 Services de conception technique des installations mécaniques et électriques de bâtiments, 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil, 71326000 Services auxiliaires de bâtiment, 71330000 Services divers d'ingénierie, 71334000 Services d'ingénierie mécanique et électrique, 44160000 Pipelines, tuyauterie, conduites, gainage, tubage et articles connexes, 45100000 Travaux de préparation de chantier, 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil, 45223200 Ossatures, 45231100 Travaux généraux de construction pour pipelines, 45231400 Travaux de construction de lignes électriques, 45232221 Sous-station de transformation, 45223800 Assemblage et montage de structures préfabriquées, 45251240 Travaux de construction de centrales de production d'électricité alimentées au gaz de décharge, 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment, 45310000 Travaux d'équipement électrique, 45311200 Travaux d'installations électriques, 45311100 Travaux de câblage électrique, 45315100 Installations électrotechniques, 45315700 Travaux d'installation de postes de sectionnement, 45231000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques, 45351000 Travaux d'installation en construction mécanique, 31170000 Transformateurs, 31121200 Groupes électrogènes à moteurs à allumage par étincelle, 45231220 Travaux de construction de gazoducs, 45255800 Travaux de construction d'unités de production de gaz, 45333000 Travaux d'installation du gaz, 45231110 Travaux de pose de conduites

Délai:

24 novembre 2025 23:59

Type de délai:

Soumission d'offres

Lieu d'exécution:

BUDOWA INSTALACJI KOGENERACJI GAZOWEJ NA TERENIE CIEPŁOWNI SIEMIANOWICE CZ. I

Service d'adjudication:

Ciepłownia Siemianowice sp. z o.o.

Numéro d'adjudication:

1. Nabywca

1.1 Nabywca

Oficjalna nazwa : Ciepłownia Siemianowice sp. z o.o.

Status prawny nabywcy : Organizacja udzielająca zamówienia dotowanego przez instytucję administracji centralnej

Sektor działalności instytucji zamawiającej : Ogólne usługi publiczne

2. Procedura

2.1 Procedura

Tytuł : BUDOWA INSTALACJI KOGENERACJI GAZOWEJ NA TERENIE CIEPŁOWNI SIEMIANOWICE CZ. I

Opis : 1. Przedmiot zamówienia na Generalnego Wykonawcę obejmuje: a) Zrealizowanie przedsięwzięcia polegającego na budowie w formule „zaprojektuj i wybuduj” Obiektu energetycznego składającego się z czterech Agregatów Kogeneracyjnych oraz instalacji i urządzeń pomocniczych zlokalizowanych w nowym budynku. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w Siemianowicach Śląskich przy ul. Olimpijskiej 14. Zamawiający dysponuje kompletem prawomocnych decyzji administracyjnych koniecznych dla realizacji inwestycji, tj.: decyzja o pozwoleniu na budowę jak i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, przy czym mają one charakter poglądowy – Wykonawca może je adaptować na potrzeby realizacji Inwestycji. Nowy układ technologiczny ma za zadanie w przyszłości po kolejnej rozbudowie instalacji zastąpić istniejącą ciepłownię opalaną węglem kamiennym, składającą się z dwóch kotłów wodnych typu WR-25 oraz WWCW. Istotny w tym temacie jest fakt, że podczas budowy, istniejące źródła ciepła będą eksploatowane. W chwili obecnej Inwestor nie może określić daty wyłączenia i likwidacji kotłów węglowych. Obecne postępowanie, zabudowa czterech silników kogeneracyjnych, jest określana jako pierwszy etap Inwestycji mającej na celu eliminacje źródeł węglowych na rzecz wysokosprawnej kogeneracji gazowej i stworzenie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego. b) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: • opracowanie Dokumentacji Projektowej, a w tym w szczególności opracowanie wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego, wielobranżowego Projektu Technicznego, wielobranżowego Projektu Wykonawczego obejmujących w szczególności: zagospo-darowanie terenu, branżę konstrukcyjną, budowlaną, technologię, branże sanitarną, elektryczną, układ AKPiA dla instalacji produkcji ciepła i współpracy z układami nadrzędnymi, • opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót opisującej w szczególności wymagania, jakie muszą spełnić poszczególne roboty budowlane, technologię wykonania, stosowane materiały i ich parametry, sposób oraz kryteria odbioru robót, • opracowanie Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego realizacji Inwestycji z uwzględnieniem współpracy z istniejącym źródłem ciepła, w oparciu o załącznik nr 11, • wykonanie niezbędnych demontaży i rozbiórek, • adaptację istniejącego budynku na potrzeby zabudowy nowej instalacji, • budowę budynku głównego kogeneracyjnego, • budowę budynku łącznika i magazynu oleju, • budowę akumulatorów ciepła, • budowę chłodnic wentylatorowych, • budowę ekranu akustycznego, • dostawę i montaż urządzeń i elementów wchodzących w skład obiektu wraz z wykonaniem kompletnych, współpracujących instalacji, kompletem robót budowlanych i instalacyjnych w oparciu o opracowaną Dokumentację Projektową wraz z czynnościami rozruchowymi oraz prawidłowym uruchomieniem, • opracowanie Dokumentacji Powykonawczej, • wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, • uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie, • oddanie gotowego do użytkowania obiektu wraz z Dokumentacją Powykonawczą i ruchową, • zrealizowanie usług Serwisu.

Identyfikator procedury : e263d8c3-4131-4c8f-b272-bab5e24e287a

Rodzaj procedury : Otwarta

Procedura jest przyspieszona : nie

2.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Roboty budowlane

Główna klasyfikacja ( cpv ): 45000000 Roboty budowlane

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71300000 Usługi inżynieryjne

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71314100 Usługi elektryczne

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71326000 Dodatkowe usługi budowlane

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71330000 Różne usługi inżynieryjne

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71334000 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 44160000 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45100000 Przygotowanie terenu pod budowę

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45223200 Roboty konstrukcyjne

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45232221 Podstacje transformatorowe

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45223800 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45251240 Roboty budowlane w zakresie zakładów wytwarzających energię elektryczną na bazie gazu ziemnego

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45300000 Roboty instalacyjne w budynkach

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45315100 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45315700 Instalowanie stacji rozdzielczych

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45351000 Mechaniczne instalacje inżynieryjne

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 31170000 Transformatory

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 31121200 Zestawy prądnicowe z silnikiem spalinowym o zapłonie iskrowym

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45231220 Roboty budowlane w zakresie gazociągów

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45255800 Roboty budowlane w zakresie zakładów produkcji gazu

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45333000 Roboty instalacyjne gazowe

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45231110 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

2.1.2 Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS) : Katowicki ( PL22A )

Kraj : Polska

Informacje dodatkowe : Zgodnie z art. 257 PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

2.1.4 Informacje ogólne

Podstawa prawna :

Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.6 Podstawy wykluczenia

Powody wykluczenia źródła : Dokumenty zamówienia

5. Część zamówienia

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0001

Tytuł : BUDOWA INSTALACJI KOGENERACJI GAZOWEJ NA TERENIE CIEPŁOWNI SIEMIANOWICE CZ. I

Opis : 1.Przedmiot zamówienia na Generalnego Wykonawcę obejmuje: a) Zrealizowanie przedsięwzięcia polegającego na budowie w formule „zaprojektuj i wybuduj” Obiektu energetycznego składającego się z czterech Agregatów Kogeneracyjnych oraz instalacji i urządzeń pomocniczych zlokalizowanych w nowym budynku. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w Siemianowicach Śląskich przy ul. Olimpijskiej 14. Zamawiający dysponuje kompletem prawomocnych decyzji administracyjnych koniecznych dla realizacji inwestycji, tj.: decyzja o pozwoleniu na budowę jak i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, przy czym mają one charakter poglądowy – Wykonawca może je adaptować na potrzeby realizacji Inwestycji. Nowy układ technologiczny ma za zadanie w przyszłości po kolejnej rozbudowie instalacji zastąpić istniejącą ciepłownię opalaną węglem kamiennym, składającą się z dwóch kotłów wodnych typu WR-25 oraz WWCW. Istotny w tym temacie jest fakt, że podczas budowy, istniejące źródła ciepła będą eksploatowane. W chwili obecnej Inwestor nie może określić daty wyłączenia i likwidacji kotłów węglowych. Obecne postępowanie, zabudowa czterech silników kogeneracyjnych, jest określana jako pierwszy etap Inwestycji mającej na celu eliminacje źródeł węglowych na rzecz wysokosprawnej kogeneracji gazowej i stworzenie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego. b) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: • opracowanie Dokumentacji Projektowej, a w tym w szczególności opracowanie wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego, wielobranżowego Projektu Technicznego, wielobranżowego Projektu Wykonawczego obejmujących w szczególności: zagospo-darowanie terenu, branżę konstrukcyjną, budowlaną, technologię, branże sanitarną, elektryczną, układ AKPiA dla instalacji produkcji ciepła i współpracy z układami nadrzędnymi, • opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót opisującej w szczególności wymagania, jakie muszą spełnić poszczególne roboty budowlane, technologię wykonania, stosowane materiały i ich parametry, sposób oraz kryteria odbioru robót, • opracowanie Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego realizacji Inwestycji z uwzględnieniem współpracy z istniejącym źródłem ciepła, w oparciu o załącznik nr 11, • wykonanie niezbędnych demontaży i rozbiórek, • adaptację istniejącego budynku na potrzeby zabudowy nowej instalacji, • budowę budynku głównego kogeneracyjnego, • budowę budynku łącznika i magazynu oleju, • budowę akumulatorów ciepła, • budowę chłodnic wentylatorowych, • budowę ekranu akustycznego, • dostawę i montaż urządzeń i elementów wchodzących w skład obiektu wraz z wykonaniem kompletnych, współpracujących instalacji, kompletem robót budowlanych i instalacyjnych w oparciu o opracowaną Dokumentację Projektową wraz z czynnościami rozruchowymi oraz prawidłowym uruchomieniem, • opracowanie Dokumentacji Powykonawczej, • wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, • uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie, • oddanie gotowego do użytkowania obiektu wraz z Dokumentacją Powykonawczą i ruchową, • zrealizowanie usług Serwisu.

5.1.1 Przeznaczenie