Általános iskola építése

A 4225 Debrecen, Józsa 27091/32. helyrajzi számú ingatlanon megvalósításra kerülő Szent György Római Katolikus Általános Iskola építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése. A 16 osztályos általános iskola modern vonalakat követő, visszafogott, a városképbe illeszkedő négy szintes épület. A legalsó szint félig a talajba süllyesztve kerül kivitelezésre, betartva az épületmagasságra előírt értéket. …

CPV: 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires, 45232130 Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales, 45233127 Travaux de construction de carrefours en T, 45260000 Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés, 45262300 Travaux de bétonnage, 45262500 Travaux de maçonnerie et de briquetage, 45310000 Travaux d'équipement électrique, 45330000 Travaux de plomberie, 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation, 45420000 Travaux de menuiserie et de charpenterie, 45421140 Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres, 45430000 Revêtement de sols et de murs, 45450000 Autres travaux de parachèvement de bâtiment
Lieu d'exécution:
Általános iskola építése
Service d'adjudication:
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
Numéro d'adjudication:
EKR000452902023

1. Vevő

1.1 Vevő

Hivatalos név : Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2. Eljárás

2.1 Eljárás

Cím : Általános iskola építése
Leírás : A 4225 Debrecen, Józsa 27091/32. helyrajzi számú ingatlanon megvalósításra kerülő Szent György Római Katolikus Általános Iskola építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése. A 16 osztályos általános iskola modern vonalakat követő, visszafogott, a városképbe illeszkedő négy szintes épület. A legalsó szint félig a talajba süllyesztve kerül kivitelezésre, betartva az épületmagasságra előírt értéket. Ezen a szinten kerül kialakításra az udvarkapcsolat, ahol az udvar játékok, és a füvesített labdarúgópálya kap helyet. Az épület a látogatók számára teljesen akadálymentesen kerül kialakításra. Az akadálymentesítést egy tűz esetén is használható akadálymentes lift beépítése segíti elő. Az iskola épületével egybeépítve egy tornacsarnok is kialakításra kerül. A földszinten tálalókonyha, karbantartó műhely, étterem és büfé, erőnléti terem és tornacsarnok található a szükséges helyiségekkel. Az I. emeleten egy nagy központi aula, igazgatási, nevelőtestületi irodák, kápolna, könyvtár, a tornateremhez szükséges öltöző blokkok találhatóak. A II. és III. emeleten kerülnek kialakításra a 16 osztály számára szükséges csoportszobák, tantermek, szaktantermek. Az udvaron 3 db parkoló – ebből egy mozgáskorlátozott, elektromos töltőhely és egy gazdasági parkoló kerül kialakításra. Az iskola udvarán a parkosítás mellett játszótéri játékok kerülnek elhelyezésre. Az épülethez szükséges további 50 db parkoló kialakítása közterületen történik. Az épület fűtési energiájának előállítását levegő-víz hőszivattyú rendszer biztosítja. A kivitelezés során építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági, közműépítési, kertépítési feladatok megvalósítása szükséges, melynek részletes ismertetését és mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok műszaki tervdokumentációja tartalmazza. Főbb mennyiségek: nettó alapterület: 4901,58 m2; épületmagasság: 12,23 m; humuszos termőréteg, termőföld leszedése: 435 m3; munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén: 7917 m3; cölöpalapozás 400 mm külső átmérővel: 2816 m; teherhordó és kitöltő falazat készítése: 1799 m2; diszperziós festés: 11526 m2; akadálymentes tűzoltófelvonó 21 fő, 1600 kg teherbírással, 3 megállós beépítéssel;
Eljárásazonosító : 3389799c-fbf0-4bcb-b836-ef38b775582f
Belső azonosító : EKR000452902023

2.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45214200 Iskolaépületek kivitelezése

2.1.4 Általános információk

Jogalap :
2014/24/EU irányelv

5. Rész

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0001

Cím : Általános iskola építése
Leírás : Általános iskola építése A 4225 Debrecen, Józsa 27091/32. helyrajzi számú ingatlanon megvalósításra kerülő Szent György Római Katolikus Általános Iskola építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése. A 16 osztályos általános iskola modern vonalakat követő, visszafogott, a városképbe illeszkedő négy szintes épület. A legalsó szint félig a talajba süllyesztve kerül kivitelezésre, betartva az épületmagasságra előírt értéket. Ezen a szinten kerül kialakításra az udvarkapcsolat, ahol az udvar játékok, és a füvesített labdarúgópálya kap helyet. Az épület a látogatók számára teljesen akadálymentesen kerül kialakításra. Az akadálymentesítést egy tűz esetén is használható akadálymentes lift beépítése segíti elő. Az iskola épületével egybeépítve egy tornacsarnok is kialakításra kerül. A földszinten tálalókonyha, karbantartó műhely, étterem és büfé, erőnléti terem és tornacsarnok található a szükséges helyiségekkel. Az I. emeleten egy nagy központi aula, igazgatási, nevelőtestületi irodák, kápolna, könyvtár, a tornateremhez szükséges öltöző blokkok találhatóak. A II. és III. emeleten kerülnek kialakításra a 16 osztály számára szükséges csoportszobák, tantermek, szaktantermek. Az udvaron 3 db parkoló – ebből egy mozgáskorlátozott, elektromos töltőhely és egy gazdasági parkoló kerül kialakításra. Az iskola udvarán a parkosítás mellett játszótéri játékok kerülnek elhelyezésre. Az épülethez szükséges további 50 db parkoló kialakítása közterületen történik. Az épület fűtési energiájának előállítását levegő-víz hőszivattyú rendszer biztosítja. A kivitelezés során építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági, közműépítési, kertépítési feladatok megvalósítása szükséges, melynek részletes ismertetését és mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok műszaki tervdokumentációja tartalmazza. Főbb mennyiségek: nettó alapterület: 4901,58 m2; épületmagasság: 12,23 m; humuszos termőréteg, termőföld leszedése: 435 m3; munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén: 7917 m3; cölöpalapozás 400 mm külső átmérővel: 2816 m; teherhordó és kitöltő falazat készítése: 1799 m2; diszperziós festés: 11526 m2; akadálymentes tűzoltófelvonó 21 fő, 1600 kg teherbírással, 3 megállós beépítéssel; Az elvégzendő munkák részletes leírása a közbeszerzési dokumentumokban található.
Belső azonosító : EKR000452902023/1

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45214200 Iskolaépületek kivitelezése
További osztályozás ( cpv ): 45232130 Esővízcsatorna építése
További osztályozás ( cpv ): 45233127 Úttorkolat építése
További osztályozás ( cpv ): 45260000 Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
További osztályozás ( cpv ): 45262300 Betonozás
További osztályozás ( cpv ): 45262500 Kőműves és falazási munka
További osztályozás ( cpv ): 45310000 Villamos szerelési munka
További osztályozás ( cpv ): 45330000 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka
További osztályozás ( cpv ): 45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
További osztályozás ( cpv ): 45420000 Asztalos- és ácsipari szerelés
További osztályozás ( cpv ): 45421140 Lakatosipari szerelés az ajtók és ablakok kivételével
További osztályozás ( cpv ): 45430000 Padló- és falburkolás
További osztályozás ( cpv ): 45450000 Egyéb épületbefejezési munka

5.1.2 A teljesítés helye

Postacím : 27091/32
Város : Debrecen
Irányítószám : 4225
Ország alegysége (NUTS) : Hajdú-Bihar ( HU321 )
Ország : Magyarország
További információk :

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 26 Hónap

5.1.6 Általános információk

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó : nem
További információk : Szerződésmódosítás dátuma: 2025.04.15. Szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont: Teljesítési határidő módosítása; Kbt. 141. § (2) bekezdés: Az iskola udvarán tervezett gumiburkolatú sportudvar és multifunkcionális sportpálya megépítésének elmaradása a további fejlesztési lehetőség biztosítása érdekében; Kbt. 141. § (6) bekezdés: A Vállalkozó ajánlatában megjelölt termékekkel műszakilag egyenértékű helyettesítő termékek beépítése; A szerződés száma (BT-150): 1; Ajánlat technikai azonosítója (BT-3202, BT-3201): EKR000452902023/0973 Nyertesről szóló döntés dátuma (BT-1451): 2023.06.15. A szerződés megkötésének dátuma (BT-145): 2023.06.29. Megajánlott összeg (BT-720): 2.450.319.501 HUF

5.1.7 Stratégiai közbeszerzés

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A szerződés feltételei :
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni : Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek : A szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. Az ajánlatkérő a szerződésben foglalt nettó ellenszolgáltatás 5%-nak megfelelő mértékű előleg igénylésére lehetőséget biztosít. Előleg igénybevétele esetén az igényelt előleg a számlákban arányosan kerül elszámolásra. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít. A nyertes ajánlattevő 9 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. Részszámla benyújtására az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 10%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (3) bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 322/2015. (X.30.) Kom. rendelet előírásai szerint történik.. Ajánlatkérő a pénzügyi fedezetet az EGYH-EKF-21-P-0004 azonosító számú projekthez kapcsolódó támogatásból és saját forrásból kívánja biztosítani.
Elektronikus számlázás : Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni : nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni : igen

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság -
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye -
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság -

6. Eredmények

Az értesítésben odaítélt összes szerződés értéke : 2 450 319 501 Forint

6.1 Eredmény – részazonosító : LOT-0001

6.1.2 Információk a nyertesekről

Nyertes :
Hivatalos név : TÁRS-95 Acélszerkezet és Gépgyártó Építőipari Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlat :
Ajánlat azonosítója : EKR000452902023/0973
A rész vagy a részcsoport azonosítója : LOT-0001
Ajánlat értéke : 2 450 319 501 Forint
Az ajánlatot rangsorolták : igen
Helyezés a nyertesek listáján : 1
Alvállalkozás : Igen
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert : igen
Az alvállalkozás értéke : 1 100 000 Forint
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert : nem
Leírás : Épületvillamossági műszaki vezetés, épületgépészeti műszaki vezetés
A szerződésre vonatkozó információk :
A szerződés azonosítója : 1
A nyertes kiválasztásának időpontja : 15/06/2023
A szerződés megkötésének időpontja : 29/06/2023

6.1.4 Statisztikai információk

Az ajánlatkérő szervezethez beérkezett felülvizsgálati kérelmek összefoglalása :
A panaszosok száma : 0

7. Módosítás

7.1 Módosítás

Az előző szerződéskötési értesítő azonosítója : 413237-2023
Módosított szerződés azonosítója : CON-0001
A módosítás oka : A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Leírás : A kivitelezési munkálatok megkezdését követően, az alapozási munkák megkezdését megelőzően Vállalkozó a statikai műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően 2 db kutatógödröt ásott a munkaterület két átellenes végén, mely reprezentálta az aktuális talajvízállást és talajösszetételt. A kutatógödör elkészítése során a nyugalmi vízszint 124,90 mBf jelentkezett. A tervezés során készült talajmechanikai szakvélemény alapján az építési területen a nyugalmi vízszint 124,10-124,53 mBf szint között van. A talajcsere alsó síkja az alapozási terv alapján 124,50 mBf. A műszaki dokumentumokban, tervekben előírt tömörítés feltételeinek biztosítása érdekében szükségessé vált a talajvízszint nyílt víztartással történő süllyesztése a talajcsere alsó síkja alá. A magas talajvízszint miatt szükségessé váló víztelenítési munkálatok megnövelték a mélyalapozási munkák tervezett időtartamát, így szükségessé vált a teljesítési határidő módosítása. A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A tervezési folyamatot talajmechanikai szakvélemény készítése előzte meg. A talajvízszint állása előre nem volt kalkulálható az építési területen, az csak a kutatógödrök elkészítését követően vált ismertté. A talajmechanikai szakvéleményben rögzített vízszinttől magasabb vízállás okozta többlet víztelenítési munkák elvégzése nem volt előrelátható. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a további fejlesztési lehetőség biztosítása érdekében az iskola udvarán tervezett gumiburkolatú sportudvar és multifunkcionális sportpálya nem kerül megépítésre. Szerződő Felek a vállalkozási szerződés 2.30. pontja, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján egyeztetést folytattak le a beépítésre kerülő egyes tételek véglegesítése érdekében. Szerződő Felek a Vállalkozó ajánlatában megjelölt termékekkel műszakilag egyenértékű helyettesítő termékek beépítésében állapodtak meg. Az egyenértékű termékek beépítése többletköltséget nem igényel.

7.1.1 Változtatás

A módosítások leírása : Szerződő Felek a vállalkozási szerződés 6.1. pontját az alábbiak szerint módosítják: A szerződésben előírt kivitelezési munkák teljesítési határideje: a munkaterület átadásától számított 26 hónap. A teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel megkezdésének napja. Szerződő Felek a vállalkozási szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják: Vállalkozói díj: nettó 2.358.106.168 Ft, azaz nettó kétmilliárd-háromszázötvennyolcmillió-százhatezer-százhatvannyolc forint. A szerződésmódosítás keretében a vállalkozási szerződés költségvetése módosul. Szerződő Felek a Vállalkozó ajánlatában megjelölt termékekkel műszakilag egyenértékű helyettesítő termékek beépítésében állapodnak meg.

8. Szervezetek

8.1 ORG-0002

Hivatalos név : Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
Regisztrációs szám : 18791271109
Postacím : Varga Utca 4.
Város : Debrecen
Irányítószám : 4024
Ország alegysége (NUTS) : Hajdú-Bihar ( HU321 )
Ország : Magyarország
Kapcsolattartó pont : Bogáti János
Telefonszám : +36 703843286
Fax : +36 703843286
Internetcím : https://www.dnyem.hu
E szervezet szerepei :
Vevő
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet

8.1 ORG-0003

Hivatalos név : TÁRS-95 Acélszerkezet és Gépgyártó Építőipari Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Regisztrációs szám : 12461866209
Postacím : Diószegi Utca 32-34.
Város : Debrecen
Irányítószám : 4030
Ország alegysége (NUTS) : Hajdú-Bihar ( HU321 )
Ország : Magyarország
Telefonszám : +36 309659252
Fax : +36 52438078
E szervezet szerepei :
Ajánlattevő
E tételek nyertese : LOT-0001

8.1 ORG-0004

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Regisztrációs szám : 15329190241
Postacím : Riadó u. 5
Város : Budapest
Irányítószám : 1026
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
Telefonszám : +36 18828592
Fax : +36 18828593
E szervezet szerepei :
Felülvizsgálati szervezet
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet

8.1 ORG-0001

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság
Regisztrációs szám : EKRSZ_40664534
Postacím : Riadó utca 5.
Város : Budapest
Irányítószám : 1026
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
E-mail-cím : hirdetmeny@kt.hu
Telefonszám : +36 18828635
E szervezet szerepei :
TED eSender
A hirdetményre vonatkozó információk
A hirdetmény azonosítója/verziója : b03bfc6c-211c-44cc-9a49-dc463329c86e - 02
Hirdetményminta típusa : Szerződésmódosítás
A hirdetmény típusa : Szerződésmódosításról szóló hirdetmény
A hirdetmény megküldésének dátuma : 24/04/2025 16:32 +02:00
Hirdetmény megküldésének dátuma (az eSender rendszerben) : 23/04/2025 09:19 +02:00
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető : magyar
A hirdetmény közzétételi száma : 00272837-2025
HL S kiadás száma : 82/2025
A közzététel dátuma : 28/04/2025