Obras de construcción de Centro Específico de Formación Profesional en La Grandiella (Avilés)

Es objeto del presente contrato de OBRAS la construcción de un Centro Específico de Formación Profesional en La Grandiella (Avilés) de acuerdo con el proyecto básico y de ejecución redactado por los arquitectos Eduardo Fernández Fernández, Andrés Diego Llaca y Jeremías Sampedro Rodríguez en febrero de 2024 y visado por …

CPV: 45214310 Ammattioppilaitosten rakennustyöt
Määräaika:
17. kesäkuuta 2025 kello 23.59
Määräajan tyyppi:
Tarjouksen jättäminen
Teloituspaikka:
Obras de construcción de Centro Específico de Formación Profesional en La Grandiella (Avilés)
Myöntävä elin:
Consejeria de Educación
Myöntämisnumero:
CONP/2025/2656

1. Comprador

1.1 Comprador

Denominación oficial : Consejeria de Educación
Naturaleza jurídica del comprador : Autoridad regional
Actividad del poder adjudicador : Educación

2. Procedimiento

2.1 Procedimiento

Título : Obras de construcción de Centro Específico de Formación Profesional en La Grandiella (Avilés)
Descripción : Es objeto del presente contrato de OBRAS la construcción de un Centro Específico de Formación Profesional en La Grandiella (Avilés) de acuerdo con el proyecto básico y de ejecución redactado por los arquitectos Eduardo Fernández Fernández, Andrés Diego Llaca y Jeremías Sampedro Rodríguez en febrero de 2024 y visado por la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos con fecha 15 de julio de 2024 y aprobado por Resolución de la Consejería de Educación de 19 de julio de 2024, que define con precisión el objeto del contrato a través del conjunto de características técnicas y determinaciones para la correcta ejecución de las obras, conteniendo el conjunto de documentación exigida legalmente y conforme el cual se ejecuta la obra.
Identificador del procedimiento : ce4ef750-3ea5-4432-b090-d18ee0c2f8f9
Anuncio anterior : 202324-2025
Identificador interno : CONP/2025/2656
Tipo de procedimiento : Abierto
El procedimiento está acelerado : no
Justificación del procedimiento acelerado :
Principales características del procedimiento : La adjudicación del contrato se efectuará mediante procedimiento abierto (artículo 131 de la LCSP), determinándose la mejor oferta conforme a varios criterios de adjudicación explicitados en la cláusula 13.1 del pliego, todos ellos, basados en la relación calidad-precio y susceptibles de valoración automática según establecen los artículos 145.1 y 146.2 de la LCSP. En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores (artículo 156 LCSP).

2.1.1 Finalidad

Naturaleza del contrato : Obras
Clasificación principal ( cpv ): 45214310 Trabajos de construcción de centros de formación profesional

2.1.2 Lugar de ejecución

Localidad : Avilés
Subdivisión del país (NUTS) : Asturias ( ES120 )
País : España

2.1.3 Valor

Valor estimado, IVA excluido : 14 082 498,42 Euro

2.1.4 Información general

Base jurídica :
Directiva 2014/24/UE

5. Lote

5.1 Identificación técnica del lote : LOT-0001

Título : Obras de construcción de Centro Específico de Formación Profesional en La Grandiella (Avilés)
Descripción : Es objeto del presente contrato de OBRAS la construcción de un Centro Específico de Formación Profesional en La Grandiella (Avilés) de acuerdo con el proyecto básico y de ejecución redactado por los arquitectos Eduardo Fernández Fernández, Andrés Diego Llaca y Jeremías Sampedro Rodríguez en febrero de 2024 y visado por la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos con fecha 15 de julio de 2024 y aprobado por Resolución de la Consejería de Educación de 19 de julio de 2024, que define con precisión el objeto del contrato a través del conjunto de características técnicas y determinaciones para la correcta ejecución de las obras, conteniendo el conjunto de documentación exigida legalmente y conforme el cual se ejecuta la obra.
Identificador interno : CONP/2025/2656

5.1.1 Finalidad

Naturaleza del contrato : Obras
Clasificación principal ( cpv ): 45214310 Trabajos de construcción de centros de formación profesional

5.1.2 Lugar de ejecución

Localidad : Avilés
Subdivisión del país (NUTS) : Asturias ( ES120 )
País : España
Información complementaria :

5.1.3 Duración estimada

Duración : 22 Mes

5.1.6 Información general

Participación reservada : La participación no está reservada.
Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : no
Información sobre anuncios anteriores :
Identificador del anuncio anterior : 202324-2025

5.1.10 Criterios de adjudicación

Criterio :
Tipo : Precio
Nombre : Oferta económica
Descripción : Oferta económica
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 60
Criterio :
Tipo : Calidad
Nombre : Ampliación del plazo de garantía
Descripción : Propuesta de ampliación del plazo de garantía, formulada en términos de incremento del plazo mínimo de garantía, en meses adicionales, hasta un máximo de 60 meses.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 25
Criterio :
Tipo : Calidad
Nombre : Compromiso de aportación de documentación
Descripción : Compromiso firmado de aportación de la documentación final de las obras en una herramienta BIM
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 15
Descripción del método que debe utilizarse si la ponderación no puede expresarse mediante criterios :
Justificación de la no indicación de la ponderación de los criterios de adjudicación :

5.1.11 Pliegos de contratación

Lenguas en las que los pliegos de contratación están disponibles oficialmente : español
Dirección de los pliegos de contratación : https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

5.1.12 Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación :
Presentación electrónica : Obligatoria
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación : español
Catálogo electrónico : No autorizada
Descripción de la garantía financiera : 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el valor Añadido
Plazo de recepción de ofertas : 17/06/2025 23:59 +02:00
Plazo en el que la oferta debe seguir siendo válida : 60 Día
Información sobre la apertura pública :
Fecha de apertura : 19/06/2025 10:00 +02:00
Lugar : Consejería de Educación
Condiciones del contrato :
La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido : No
Facturación electrónica : Obligatoria
Se utilizarán pedidos electrónicos : no
Se utilizará el pago electrónico : no

5.1.15 Técnicas

Acuerdo marco :
Ningún acuerdo marco
Información sobre el sistema dinámico de adquisición :
Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16 Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso : Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales -
Información sobre los plazos de revisión : El presente contrato está sujeto a regulación armonizada, siendo susceptible de recurso especial en materia de contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la LCSP
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación : Consejeria de Educación -
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso : Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales -
Organización que recibe solicitudes de participación : Consejeria de Educación -
Organización que tramita ofertas : Consejeria de Educación -

8. Organizaciones

8.1 ORG-0001

Denominación oficial : Consejeria de Educación
Número de registro : S3333001J
Departamento : Servicio de Contratación
Dirección postal : Plaza de España, 5
Localidad : Oviedo
Código postal : 33007
Subdivisión del país (NUTS) : Asturias ( ES120 )
País : España
Teléfono : 985108661
Dirección de internet : https://www.asturias.es/
Perfil de comprador : https://licita.asturias.es/
Funciones de esta organización :
Comprador
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación
Organización que recibe solicitudes de participación
Organización que tramita ofertas

8.1 ORG-0002

Denominación oficial : Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Número de registro : TACRC
Dirección postal : Avenida General Perón, 38, planta 8
Localidad : Madrid
Código postal : 28020
Subdivisión del país (NUTS) : Madrid ( ES300 )
País : España
Teléfono : 913491451
Funciones de esta organización :
Organización encargada de los procedimientos de recurso
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso

8.1 ORG-0000

Denominación oficial : Publications Office of the European Union
Número de registro : PUBL
Localidad : Luxembourg
Código postal : 2417
Subdivisión del país (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
País : Luxemburgo
Correo electrónico : ted@publications.europa.eu
Teléfono : +352 29291
Dirección de internet : https://op.europa.eu
Funciones de esta organización :
TED eSender
Información del anuncio
Identificador/versión del anuncio : 24779adc-b826-47ac-9322-d4f3e7e211b3 - 01
Tipo de formulario : Licitación
Tipo de anuncio : Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal
Fecha de envío del anuncio : 21/05/2025 07:54 +00:00
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente : español
Número de publicación del anuncio : 00331718-2025
Número de la edición del DO S : 98/2025
Fecha de publicación : 22/05/2025