MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX PORTANT LA RENOVATION D'UN POSTE D'AIGUILLAGE POUR LA CREATION D'UNE BUVETTE AVEC RESTAURATION LEGERE

La présente consultation porte sur des travaux de rénovation d'un ancien poste d'aiguillage pour la création d'un kiosque avec buvette et restauration légère située au :18 Boulevard de l'Estuaire 44 200 Nantes Le projet s'implante à l'articulation entre le quartier existant au nord du Boulevard de l'Estuaire et du nouveau …

CPV: 45111000 Purkutyöt, rakennustyömaan valmistelu- ja raivaustyöt, 45262510 Kivityöt, 45420000 Rakennuspuusepäntyöt, 45261210 Katteen asentaminen, 45340000 Aitojen, kaiteiden ja turvalaitteiden asennustyöt, 45430000 Lattianpäällystys- ja seinänverhoilutyöt, 45410000 Rappaustyöt, 45442120 Teknisten rakenteiden maalaus- ja suojapinnoitustyöt, 45311200 Sähköasennustyöt, 45331000 Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden asennustyöt, 90910000 Siivous- ja puhdistuspalvelut
Teloituspaikka:
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX PORTANT LA RENOVATION D'UN POSTE D'AIGUILLAGE POUR LA CREATION D'UNE BUVETTE AVEC RESTAURATION LEGERE
Myöntävä elin:
SAMOA
Myöntämisnumero:
Lot 1

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : SAMOA
Forme juridique de l’acheteur : Entreprise publique
Activité du pouvoir adjudicateur : Logement et équipements collectifs

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX PORTANT LA RENOVATION D'UN POSTE D'AIGUILLAGE POUR LA CREATION D'UNE BUVETTE AVEC RESTAURATION LEGERE
Description : La présente consultation porte sur des travaux de rénovation d'un ancien poste d'aiguillage pour la création d'un kiosque avec buvette et restauration légère située au :18 Boulevard de l'Estuaire 44 200 Nantes Le projet s'implante à l'articulation entre le quartier existant au nord du Boulevard de l'Estuaire et du nouveau quartier République, dont la mutation urbaine est en cours. En faisant l'acquisition et en réalisant la rénovation complète de ce bâtiment, la Samoa souhaite conserver et mettre en lumière le patrimoine ferroviaire de l'Ile de Nantes tout en accompagnant la montée en usage du Quartier. Ces marchés de travaux, ont été décomposés en 12 lots. Le présent marché est qualifié de marché de travaux. Le CCAG applicable est le CCAG Travaux 2021. La description des travaux et des prestations ainsi que leurs spécificités techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières CCTP.
Identifiant de la procédure : d3a339b8-6a9a-49ff-975d-687be8f36824
Type de procédure : Autre procédure en une seule étape

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Ile de Nantes
Ville : Nantes
Code postal : 44200
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Informations complémentaires : Le présent marché est composé en 12 lots. Seuls 8 lots seront attribués. les 4 restant sont déclarés sans suite et seront relancés ultérieurement. Il s'agit d'un marché public ordinaire. Tous les lots ne sont pas soumis à la même procédure de passation. La procédure de passation est la procédure adaptée avec possibilité de négociation conformément aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 3° du Code de la commande publique Toutefois, certains lots sont passés de gré à gré sans publicité ni mise en concurrence en application de l'article R.2122-8 du Code de la commande publique (procédure de Mini Lot). La procédure mise en place a été définie en prenant en compte l'enveloppe financière globale de l'opération

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Lot 1 Désamiantage Curage et dépose
Description : Lot 1 Désamiantage Curage et dépose
Identifiant interne : Lot 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Ile de Nantes
Ville : Nantes
Code postal : 44200
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : la procédure utilisée pour ce lot: est la procédure adaptée ouverte. La durée globale du marché est de 8 mois ferme à compter de la notification du marché étant précisé que les congés annuels sont inclus dans ce délai global d'exécution (hors période de garantie de parfait achèvement d'un an et garantie de bon fonctionnement de 2 ans). Le délai d'exécution des travaux est celui imparti au titulaire pour réaliser les travaux qui lui incombent, y compris le cas échéant des installations de chantier et de la remise en état des lieux. Le présent lot sera attribué après l'épuisement du délai de stand still de 11 jours.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : valeur technique pondérée sur 50%
Critère :
Type : Prix
Description : prix pondéré sur 50%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Se référer au Règlement de Consultation

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Rennes
Informations relatives aux délais de recours : Voies et délais des recours dont dispose le candidat : Référé précontractuel prévu à l'article 1441-2 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu à l'article 1441-3 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article précité.
Organisation qui signe le marché : SAMOA

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Lot 2- Installation de chantier Gros OEuvre
Description : Installation de chantier Gros OEuvre
Identifiant interne : Lot 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45262510 Maçonnerie de pierres

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Ile de Nantes
Ville : Nantes
Code postal : 44200
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : la procédure utilisée pour ce lot: est la procédure adaptée ouverte. La durée globale du marché est de 8 mois ferme à compter de la notification du marché étant précisé que les congés annuels sont inclus dans ce délai global d'exécution (hors période de garantie de parfait achèvement d'un an et garantie de bon fonctionnement de 2 ans). Le délai d'exécution des travaux est celui imparti au titulaire pour réaliser les travaux qui lui incombent, y compris le cas échéant des installations de chantier et de la remise en état des lieux. Le présent lot sera attribué aorès l'épuisement du délai de stand still de 11 jours

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : valeur technique pondérée sur 50%
Critère :
Type : Prix
Description : prix pondéré sur 50%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Se référer au Règlement de Consultation

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Rennes
Informations relatives aux délais de recours : Voies et délais des recours dont dispose le candidat : Référé précontractuel prévu à l'article 1441-2 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu à l'article 1441-3 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article précité.
Organisation qui signe le marché : SAMOA

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : Lot 3 Menuiseries extérieures
Description : Menuiseries extérieures
Identifiant interne : Lot 3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45420000 Travaux de menuiserie et de charpenterie

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Ile de Nantes
Ville : Nantes
Code postal : 44200
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : la procédure utilisée pour ce lot: est la procédure sans publicité ni mise en concurrence " de gré à gré" selon la théorie des mini lots. La durée globale du marché est de 8 mois ferme à compter de la notification du marché étant précisé que les congés annuels sont inclus dans ce délai global d'exécution (hors période de garantie de parfait achèvement d'un an et garantie de bon fonctionnement de 2 ans). Le délai d'exécution des travaux est celui imparti au titulaire pour réaliser les travaux qui lui incombent, y compris le cas échéant des installations de chantier et de la remise en état des lieux. Le présent lot sera attribué après l'épuisement du délai de stand still de 11 jours

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : valeur technique pondérée sur 50%
Critère :
Type : Prix
Description : prix pondéré sur 50%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Se référer au Règlement de Consultation

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Rennes
Informations relatives aux délais de recours : Voies et délais des recours dont dispose le candidat : Référé précontractuel prévu à l'article 1441-2 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu à l'article 1441-3 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article précité.
Organisation qui signe le marché : SAMOA

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : Lot 4 Couverture étanchéité
Description : Couverture étanchéité
Identifiant interne : Lot 4

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45261210 Travaux de couverture

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Ile de Nantes
Ville : Nantes
Code postal : 44200
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Si le lot est annulé ou infructueux, il sera relancé
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : la procédure utilisée pour ce lot: est la procédure sans publicité et mise en concurrence dite de " mini lot" . La durée globale du marché est de 8 mois ferme à compter de la notification du marché étant précisé que les congés annuels sont inclus dans ce délai global d'exécution (hors période de garantie de parfait achèvement d'un an et garantie de bon fonctionnement de 2 ans). Le délai d'exécution des travaux est celui imparti au titulaire pour réaliser les travaux qui lui incombent, y compris le cas échéant des installations de chantier et de la remise en état des lieux. Le présent lot est déclaré sans suite pour infructuosité : absence d'offres. Ce lot sera relancé ultérieurement.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Le prix est le seul critère de jugement de l'offre
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : se référer au Règlement de Consultation

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Rennes
Informations relatives aux délais de recours : Voies et délais des recours dont dispose le candidat : Référé précontractuel prévu à l'article 1441-2 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu à l'article 1441-3 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article précité.

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

Titre : Lot 5 Serrurerie
Description : Lot 5 Serrurerie
Identifiant interne : Lot 5

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45340000 Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Ile de Nantes
Ville : Nantes
Code postal : 44200
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : la procédure utilisée pour ce lot: est la procédure adaptée ouverte. La durée globale du marché est de 8 mois ferme à compter de la notification du marché étant précisé que les congés annuels sont inclus dans ce délai global d'exécution (hors période de garantie de parfait achèvement d'un an et garantie de bon fonctionnement de 2 ans). Le délai d'exécution des travaux est celui imparti au titulaire pour réaliser les travaux qui lui incombent, y compris le cas échéant des installations de chantier et de la remise en état des lieux.Pour le lot 5 : SERRURERIE Une variante facultative est prévue dans le cadre du présent marché. Cette variante porte sur l'escalier métallique. Le nombre de variante est limité à une seule variante. Les candidats ont l'obligation de présenter une offre pour la solution de base identifiée par le pouvoir adjudicateur. L'analyse de l'offre varianté se fait dans les mêmes conditions et selon les mêmes critères que la solution de base. Ainsi les candidats qui souhaitent déposer une offre varianté doivent apporter au sein de leur offre les éléments techniques permettant au pouvoir adjudicateur d'analyse l'offre variantées. La variante n'a pas été retenue. Le présent lot sera attribué après l'épuisement du délai stand still de 11 jours.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : valeur technique pondérée sur 50%
Critère :
Type : Prix
Description : prix pondéré sur 50%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Se référer au Règlement de Consultation

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Rennes
Informations relatives aux délais de recours : Voies et délais des recours dont dispose le candidat : Référé précontractuel prévu à l'article 1441-2 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu à l'article 1441-3 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article précité.
Organisation qui signe le marché : SAMOA

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

Titre : Lot 6 Plancher bois - Sol souple
Description : Lot 6 Plancher bois - Sol souple
Identifiant interne : Lot 6

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45430000 Revêtement de sols et de murs

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Ile de Nantes
Ville : Nantes
Code postal : 44200
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : la procédure utilisée pour ce lot: est la procédure adaptée ouverte. La durée globale du marché est de 8 mois ferme à compter de la notification du marché étant précisé que les congés annuels sont inclus dans ce délai global d'exécution (hors période de garantie de parfait achèvement d'un an et garantie de bon fonctionnement de 2 ans). Le délai d'exécution des travaux est celui imparti au titulaire pour réaliser les travaux qui lui incombent, y compris le cas échéant des installations de chantier et de la remise en état des lieux. Le présent lot sera attribué après l'épuisement du délai satnd still de 11 jours.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : valeur technique pondérée sur 50%
Critère :
Type : Prix
Description : prix pondéré sur 50%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Se référer au Règlement de Consultation

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Rennes
Informations relatives aux délais de recours : Voies et délais des recours dont dispose le candidat : Référé précontractuel prévu à l'article 1441-2 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu à l'article 1441-3 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article précité.
Organisation qui signe le marché : SAMOA

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007

Titre : Lot 7 Plâtrerie Doublage
Description : Lot 7 Plâtrerie Doublage
Identifiant interne : Lot 7

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45410000 Travaux de plâtrerie

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Ile de Nantes
Ville : Nantes
Code postal : 44200
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Si le lot est annulé ou infructueux, il sera relancé
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : la procédure utilisée pour ce lot: est la procédure sans publicité ni mise en concurrence " de gré à gré" selon la théorie des mini lots. La durée globale du marché est de 8 mois ferme à compter de la notification du marché étant précisé que les congés annuels sont inclus dans ce délai global d'exécution (hors période de garantie de parfait achèvement d'un an et garantie de bon fonctionnement de 2 ans). Le délai d'exécution des travaux est celui imparti au titulaire pour réaliser les travaux qui lui incombent, y compris le cas échéant des installations de chantier et de la remise en état des lieux. Le présent lot est déclaré sans suite pour infructuosité : absence d'offres. Il sera relancé prochainement de gré à gré.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Le prix est le seul critère de jugement de l'offre
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : se référer au Règlement de Consultation

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Rennes
Informations relatives aux délais de recours : Voies et délais des recours dont dispose le candidat : Référé précontractuel prévu à l'article 1441-2 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu à l'article 1441-3 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article précité.

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008

Titre : Lot 8 Peinture intérieures Ravalement
Description : Lot 8 Peinture intérieures Ravalement
Identifiant interne : Lot 8

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45442120 Travaux de peinture et de revêtement de protection de structures

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Ile de Nantes
Ville : Nantes
Code postal : 44200
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : la procédure utilisée pour ce lot: est la procédure adaptée ouverte. La durée globale du marché est de 8 mois ferme à compter de la notification du marché étant précisé que les congés annuels sont inclus dans ce délai global d'exécution (hors période de garantie de parfait achèvement d'un an et garantie de bon fonctionnement de 2 ans). Le délai d'exécution des travaux est celui imparti au titulaire pour réaliser les travaux qui lui incombent, y compris le cas échéant des installations de chantier et de la remise en état des lieux. Le présent lot sera attribué après l'épuisement du délai satnd still de 11 jours.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : valeur technique pondérée sur 50%
Critère :
Type : Prix
Description : prix pondéré sur 50%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Se référer au Règlement de Consultation

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Rennes
Informations relatives aux délais de recours : Référé contractuel prévu à l'article 1441-3 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article précité.
Organisation qui signe le marché : SAMOA

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0009

Titre : Lot 9 Électricité
Description : Lot 9 Électricité
Identifiant interne : Lot 9

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45311200 Travaux d'installations électriques

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Ile de Nantes
Ville : Nantes
Code postal : 44200
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Si le lot est annulé ou infructueux, il sera relancé
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : la procédure utilisée pour ce lot: de gré à gré sans publicité ni mise en concurrence selon la théorie des mini lots. La durée globale du marché est de 8 mois ferme à compter de la notification du marché étant précisé que les congés annuels sont inclus dans ce délai global d'exécution (hors période de garantie de parfait achèvement d'un an et garantie de bon fonctionnement de 2 ans). Le délai d'exécution des travaux est celui imparti au titulaire pour réaliser les travaux qui lui incombent, y compris le cas échéant des installations de chantier et de la remise en état des lieux. Le présent lot est déclaré sans suite pour infructuosité : absence d'offres. Il sera relancé prochainement de gré à gré. Le lot 9 : électricité comporte une prestation supplémentaire éventuelle (PSE) facultative: - Ajout de bandeau LED au droit de chaque menuiserie accordéon. Le présent lot sera attribué après l'épuisement du délai satnd still de 11 jours.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Le prix est le seul critère de jugement de l'offre
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : se référer au Règlement de Consultation

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Rennes
Informations relatives aux délais de recours : Voies et délais des recours dont dispose le candidat : Référé précontractuel prévu à l'article 1441-2 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu à l'article 1441-3 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article précité.

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0010

Titre : Lot 10 Plomberie
Description : Lot 10 Plomberie
Identifiant interne : Lot 10

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Ile de Nantes
Ville : Nantes
Code postal : 44200
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Si le lot est annulé ou infructueux, il sera relancé
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : la procédure utilisée pour ce lot est la procédure utilisée pour ce lot: de gré à gré sans publicité ni mise en concurrence selon la théorie des mini lots La durée globale du marché est de 8 mois ferme à compter de la notification du marché étant précisé que les congés annuels sont inclus dans ce délai global d'exécution (hors période de garantie de parfait achèvement d'un an et garantie de bon fonctionnement de 2 ans). Le délai d'exécution des travaux est celui imparti au titulaire pour réaliser les travaux qui lui incombent, y compris le cas échéant des installations de chantier et de la remise en état des lieux. Le présent lot est déclaré sans suite pour infructuosité : absence d'offres. Il sera relancé prochainement de gré à gré.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Le prix est le seul critère de jugement de l'offre
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : se référer au Règlement de Consultation

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Rennes
Informations relatives aux délais de recours : Voies et délais des recours dont dispose le candidat : Référé précontractuel prévu à l'article 1441-2 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu à l'article 1441-3 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article précité.

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0012

Titre : Lot 12 Ménage fin chantier
Description : Lot 12 Ménage fin chantier
Identifiant interne : Lot 12

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services
Nomenclature principale ( cpv ): 90910000 Services de nettoyage

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Ile de Nantes
Ville : Nantes
Code postal : 44200
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : la procédure utilisée pour ce lot: est la procédure utilisée pour ce lot: de gré à gré sans publicité ni mise en concurrence selon la théorie des mini lots. La durée globale du marché est de 8 mois ferme à compter de la notification du marché étant précisé que les congés annuels sont inclus dans ce délai global d'exécution (hors période de garantie de parfait achèvement d'un an et garantie de bon fonctionnement de 2 ans). Le délai d'exécution des travaux est celui imparti au titulaire pour réaliser les travaux qui lui incombent, y compris le cas échéant des installations de chantier et de la remise en état des lieux. Le présent lot sera attribué après l'épuisement du délai satnd still de 11 jours.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Le prix est le seul critère de jugement de l'offre.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : se référer au Règlement de Consultation

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Rennes
Informations relatives aux délais de recours : Voies et délais des recours dont dispose le candidat : Référé précontractuel prévu à l'article 1441-2 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu à l'article 1441-3 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article précité.
Organisation qui signe le marché : SAMOA

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 117 274,48 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : ECOAMIANTE
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE ECOAMIANTE
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 15 900 Euro
L’offre a été classée : oui
Place sur la liste des lauréats : 1
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : LOT 1 amiantage Curage dépose
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/07/2025
Date de conclusion du marché : 24/07/2025
Organisation qui signe le marché : SAMOA

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 6

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : CHEZINE BATIMENT
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE CHEZINE BATIMENT
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Valeur de l'offre : 12 840,48 Euro
L’offre a été classée : oui
Place sur la liste des lauréats : 1
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : lot 2 Installation de chantier Gros OEuvre
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/07/2025
Date de conclusion du marché : 24/07/2025
Organisation qui signe le marché : SAMOA

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : ALFAO
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE ALFAO
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003
Valeur de l'offre : 25 470 Euro
L’offre a été classée : oui
Place sur la liste des lauréats : 1
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : LOT 3 Menuiseries extérieures
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/07/2025
Date de conclusion du marché : 24/07/2025
Organisation qui signe le marché : SAMOA

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0004

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0005

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SARL LES ALCHIMISTES METALLERIE
Offre :
Identifiant de l’offre : offre LES ALCHIMISTES METALLERIE
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0005
Valeur de l'offre : 48 165 Euro
L’offre a été classée : oui
Place sur la liste des lauréats : 1
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : LOT 5 Serrurerie
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/07/2025
Date de conclusion du marché : 24/07/2025
Organisation qui signe le marché : SAMOA

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0006

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SARL FREMONDIERE DECORATION
Offre :
Identifiant de l’offre : offre FREMONDIERE DECORATION
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0006
Valeur de l'offre : 5 890 Euro
L’offre a été classée : oui
Place sur la liste des lauréats : 1
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : LOT 6 Plancher bois Sol souple
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/07/2025
Date de conclusion du marché : 24/07/2025
Organisation qui signe le marché : SAMOA

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 6

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0007

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0008

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : CHAUMET
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE CHAUMET
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0008
Valeur de l'offre : 7 854 Euro
L’offre a été classée : oui
Place sur la liste des lauréats : 1
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : LOT 8 Peinture intérieures Ravalement
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/07/2025
Date de conclusion du marché : 24/07/2025
Organisation qui signe le marché : SAMOA

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0009

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0010

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0012

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : ADC PROPRETE
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE ADC PROPRETE
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0012
Valeur de l'offre : 1 155 Euro
L’offre a été classée : oui
Place sur la liste des lauréats : 1
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : LOT 12 menage fin chantier
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/07/2025
Date de conclusion du marché : 24/07/2025
Organisation qui signe le marché : SAMOA

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : SAMOA
Numéro d’enregistrement : 45045211500030
Adresse postale : 2 ter quai François Mitterrand BP 36311
Ville : Nantes cedex 2
Code postal : 44263
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Adresse électronique : florence.pineau@samoa-nantes.fr
Téléphone : 0251897250
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0007

Nom officiel : Tribunal judiciaire de Rennes
Numéro d’enregistrement : 17350111500161
Ville : Rennes
Code postal : 35000
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0009

Nom officiel : CHAUMET
Taille de l’opérateur économique : Moyenne
Numéro d’enregistrement : 37935628000030
Ville : PONTCHATEAU
Code postal : 44160
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0008
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0008

Nom officiel : ADC PROPRETE
Taille de l’opérateur économique : Moyenne
Numéro d’enregistrement : 39825193400038
Ville : Nantes
Code postal : 44000
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0012
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0006

Nom officiel : ECOAMIANTE
Taille de l’opérateur économique : Moyenne
Numéro d’enregistrement : 53289667700038
Ville : SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
Code postal : 44230
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0005

Nom officiel : CHEZINE BATIMENT
Taille de l’opérateur économique : Moyenne
Numéro d’enregistrement : 49905295900032
Adresse postale : 18 rue du CHENE LASSE
Ville : ST HERBLAIN CEDEX
Code postal : 44806
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0002
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0004

Nom officiel : ALFAO
Taille de l’opérateur économique : Moyenne
Numéro d’enregistrement : 44269255400029
Ville : ST JULIEN DE CONCELLES
Code postal : 44450
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0003

8.1 ORG-0003

Nom officiel : SARL LES ALCHIMISTES METALLERIE
Taille de l’opérateur économique : Moyenne
Numéro d’enregistrement : 88296775500019
Ville : GRANDCHAMP LES FONTAINES
Code postal : 44119
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0005
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0002

Nom officiel : SARL FREMONDIERE DECORATION
Taille de l’opérateur économique : Moyenne
Numéro d’enregistrement : 49443293300039
Ville : OREE D'ANJOU
Code postal : 49270
Subdivision pays (NUTS) : Maine-et-Loire ( FRG02 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0006
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 3533fd7a-3aa4-4250-8a31-1f132572c587 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 28/07/2025 10:24 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00496235-2025
Numéro de publication au JO S : 143/2025
Date de publication : 29/07/2025