Lot 8 – Marché de travaux ayant pour objet l’installation des équipements de levage des bâtiments A6K et E6K dans le cadre du projet « A6K – E6K : développement du Hub d’innovation et de formation numérique et technologique à Charleroi » - LOT NON PILOTÉ

PREAMBULE Le présent marché s’inscrit dans un projet global concernant la construction d’un nouveau bâtiment (E6K) et la réhabilitation du « Tri Postal » existant (A6K) dans le cadre du projet « A6K – E6K : développement du Hub d’innovation et de formation numérique et technologique à Charleroi » sis …

CPV: 45313100 Hissien asennustyöt
Määräaika:
29. elokuuta 2025 kello 11.00
Määräajan tyyppi:
Tarjouksen jättäminen
Teloituspaikka:
Lot 8 – Marché de travaux ayant pour objet l’installation des équipements de levage des bâtiments A6K et E6K dans le cadre du projet « A6K – E6K : développement du Hub d’innovation et de formation numérique et technologique à Charleroi » - LOT NON PILOTÉ
Myöntävä elin:
Igretec
Myöntämisnumero:
BE-63170-LOT8-2025/024

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Igretec
Forme juridique de l’acheteur : Groupement d’autorités publiques
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Lot 8 – Marché de travaux ayant pour objet l’installation des équipements de levage des bâtiments A6K et E6K dans le cadre du projet « A6K – E6K : développement du Hub d’innovation et de formation numérique et technologique à Charleroi » - LOT NON PILOTÉ
Description : PREAMBULE Le présent marché s’inscrit dans un projet global concernant la construction d’un nouveau bâtiment (E6K) et la réhabilitation du « Tri Postal » existant (A6K) dans le cadre du projet « A6K – E6K : développement du Hub d’innovation et de formation numérique et technologique à Charleroi » sis Quai de la Gare du Sud, 1 à 6000 CHARLEROI. Afin d’assurer une certaine continuité temporelle, et en raison de l’ampleur et de la complexité du site et des travaux, le projet est subdivisé en plusieurs lots. • Lot 1 : E6K – Gros-œuvre fermé – construction (LOT PILOTE pour les travaux touchant uniquement à la construction du nouveau bâtiment E6K) • Lot 2 : A6K – Gros-œuvre fermé – réhabilitation (LOT PILOTE pour les travaux touchant uniquement à la réhabilitation du bâtiment « TRI POSTAL » existant A6K) • Lot 3 : E6K/A6K – HVAC et Sanitaires (lot piloté) • Lot 4 : E6K/A6K – Electricité (lot piloté) • Lot 5a : E6K – Parachèvements intérieurs (lot piloté par le lot 1) • Lot 5b : A6K – Parachèvements intérieurs (lot piloté par le lot 2) • Lot 6 : E6K/A6K – Abords (lot piloté) • Lot 7 : Travaux d’aménagement préparatoires en vue de la mise à disposition d’espaces de bureaux destinés à garantir l’opération « tiroir » lors des travaux de réhabilitation du « TRI POSTAL » (lot non piloté) • Lot 8 : Equipements de levage (lot non piloté) • Lot 9 : Mise en valeur des bâtiments (lot non piloté) Le présent cahier des charges ne concerne que le Lot 8 relatif à l’installation des équipements de levage dans le cadre du projet « A6K – E6K : développement du Hub d’innovation et de formation numérique et technologique à Charleroi » - LOT NON PILOTÉ. Les lots 1, 2, 3, 4 et 7 ont été attribués. Les autres lots sont actuellement à l’étude et feront donc l’objet d’autres procédures de passation pouvant porter sur un seul lot ou un groupe de lots. En raison du montant estimé des travaux, toutes les procédures seront soumises à la publicité européenne. L’attention du candidat est attirée sur le fait que le présent marché est subsidié dans le cadre du Plan national pour la Reprise et la Résilience. Des obligations en matière de respect des délais seront à prendre en compte lors de l’exécution de ce chantier. DESCRIPTION Le présent marché est un marché de travaux qui comprend l’exécution des travaux suivants (description générale des travaux à réaliser) : Lot 8 – Marché de travaux ayant pour objet l’installation des équipements de levage des bâtiments A6K et E6K dans le cadre du projet « A6K – E6K : développement du Hub d’innovation et de formation numérique et technologique à Charleroi » - LOT NON PILOTÉ Lorsqu’il est fait référence au « marché » dans le cadre des dispositions qui suivent, il y a lieu de comprendre qu’il s’agit uniquement du Lot 8 relatif à l’installation des équipements de levage des bâtiments A6K et E6K. Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexé au cahier spécial des charges. Il est expressément stipulé que l’entrepreneur doit exécuter les travaux suivant les règles de l’art. Les lieux d’exécution sont définis comme suit (voir également plans et métrés) : Quai de la Gare du Sud, 1 à 6000 CHARLEROI Code CPV : 45313100-5 – Travaux d'installation d'ascenseurs Numéro de marché : 2025/024 Tous les matériaux à mettre en œuvre dans le présent marché sont neufs et sont à fournir par l’entrepreneur, à moins que le cahier spécial des charges ne le précise autrement. --- Dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale (Voy. A2.91). En cas d’application au titre A2.6 Clauses sociales d’une clause sociale flexible : dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur souhaite favoriser l'insertion professionnelle en réalisant un effort de formation, d’insertion ou d’intégration socioprofessionnelle. Complété comme suit : Autres clauses particulières prévues dans le cadre de ce marché : - Clauses DNSH (Do Not Significant Harm) : Voy. A2.92 Complété comme suit : Le marché repris dans le présent cahier des charges est financé par le fonds Européen de la Facilité. Des obligations en matière de respect des délais seront à prendre en compte lors de l’exécution de ce chantier.
Identifiant de la procédure : 07db5a1b-d32c-47bd-82f3-9a09abaa8c47
Identifiant interne : BE-63170-LOT8-2025/024
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Quai de la Gare du Sud, 1
Ville : Charleroi
Code postal : 6000
Subdivision pays (NUTS) : Arr. Charleroi ( BE32B )
Pays : Belgique

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : CONTEXTE Une attention toute particulière sera portée au contexte singulier du projet. La proximité avec les voies de train et la présence du quai n°1 de la gare de Charleroi seront prises en compte ainsi que le Règlement de la Police des chemins de Fer. Voir Règlement de la Police des chemins de fer en annexe du dossier d’adjudication. La présence d’une cabine HT appartenant à INFRABEL est également à prendre en considération ainsi que les servitudes permettant d’y accéder. La présence d’éléments informatiques particuliers comme un supercalculateur, des installations informatiques de l’ULB etc. est à prendre en compte également. En outre, une attention toute particulière sera portée au fait que certains travaux seront réalisés au sein d’un bâtiment en cours d’utilisation. L’entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires afin de réduire l’impact des travaux au minimum, et de veiller à ne pas entraver le bon fonctionnement des activités se déroulant dans le bâtiment durant le chantier. A savoir : Il est indispensable de maintenir un accès aisé et permanant aux issues de secours, de réduire le stockage de machines et matériaux à la stricte nécessité des travaux, et de réduire les nuisances visuelles et auditives au maximum. L’entrepreneur est invité à soumettre pour approbation son intention à ce sujet avant toute installation de chantier. Une partie des travaux devra être exécutée en horaires décalées. De plus, l’entreprise devra respecter la plage horaire blanche (entre 10h00 et 14h00) où il ne sera pas permis de réaliser des travaux occasionnant des gênes et nuisances (sonores, poussières, accessibilité…). Pour plus de précisions : voir cahier spécial des charges – clauses techniques. MOTIFS D'EXCLUSION Il est renvoyé aux articles 67 à 70 et 73 de la loi du 17 juin 2016 ainsi qu’aux dispositions du cahier des charges relatives aux motifs d’exclusion. Il est fait application du DUME dans le cadre du présent marché. DELAI D'EXECUTION Le délai d’exécution du marché (à savoir le Lot 8) est de : 270 jours de calendrier, englobés dans le délai d’exécution des lots 1 et 2. Pour le marché, il n’est pas dérogé à l’article 76 de l’[AR 2013-01-14]. Il n’est pas dérogé à l’article 76. Pour le marché, la fin des travaux est obligatoirement fixée au 31/08/2026. Si le délai d’exécution ne permet pas de respecter la date butoir du 31/08/2026, la date butoir prime sur le délai d’exécution car elle est imposée par le pouvoir subsidiant et conditionne l’octroi des subsides. L’attention des soumissionnaires est attirée sur la pénalité spéciale prévue en complément de l’article 45 de l’A.R. du 14 janvier 2013. La période d’exécution du marché : à titre obligatoire est prévue d’Octobre 2025 à août 2026. Des délais partiels ne sont pas prévus. VISITE DES LIEUX La visite des lieux est obligatoire sous peine de nullité de l’offre. Elle se déroule sur site aux dates suivantes : - le mardi 19/08/2025 à 10h00. Elle est organisée préalablement à la remise des offres uniquement sur rendez-vous à convenir auprès de : - Madame Sarah MANDERLIER - Email : sarah.manderlier@igretec.com Et - Monsieur Arnaud DUPONT - Email : arnaud.dupont@igretec.com Une attestation est remise après la visite et est jointe à l’offre déposée.
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : BE-63170-LOT8-2025/024 - 1
Description : Lot 8 – Marché de travaux ayant pour objet l’installation des équipements de levage des bâtiments A6K et E6K dans le cadre du projet « A6K – E6K : développement du Hub d’innovation et de formation numérique et technologique à Charleroi » - LOT NON PILOTÉ
Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Quai de la Gare du Sud, 1
Ville : CHARLEROI
Code postal : 6000
Subdivision pays (NUTS) : Arr. Charleroi ( BE32B )
Pays : Belgique
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 270 Jour

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.9 Critères de sélection

Sources des critères de sélection : Avis
Critère : Autres exigences économiques ou financières
Description : SELECTION QUALITATIVE: AGREATION Conformément à l’article 70 de l’AR du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur se satisfait de la preuve de l’agréation comme décrit au point A3.24 ci-dessous pour opérer la sélection des soumissionnaires. Plus particulièrement en ce qui concerne l’agréation, il sera vérifié que le soumissionnaire est correctement agréé pour l’exécution des travaux qu’il est envisagé de lui attribuer. Pour le présent marché, la capacité en termes d’agréation d’entrepreneur de travaux est définie comme suit : Sous-catégorie N1, en classe 4 Pour le marché, ainsi que pour chaque lot et groupe de lot, la classe est déterminée in fine suivant le montant de l'offre retenue.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Le présent marché est attribué au soumissionnaire sélectionné ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse. L’offre considérée comme économiquement la plus avantageuse du point de vue de l’adjudicateur est celle qui, parmi toutes les offres régulières, a obtenu le plus de points sur base du ou des critère(s) d’attribution repris ci-dessous. Le(s) critère(s) d’attribution pour l’attribution du marché est/sont : critère d'attribution unique : le prix Critère d’attribution unique : le prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 100

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date limite de réception des offres : 29/08/2025 11:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Conseil d'état
Informations relatives aux délais de recours : 15 jours et 60 jours
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Igretec
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Igretec
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Igretec
Organisation qui traite les offres : Igretec

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Igretec
Numéro d’enregistrement : 0201741786_547
Adresse postale : boulevard Mayence, 1
Ville : Charleroi
Code postal : 6000
Subdivision pays (NUTS) : Arr. Charleroi ( BE32B )
Pays : Belgique
Point de contact : MEKAOUI Redouane Architecte Boulevard Mayence n°1 à 6000 CHARLEROI redouane.mekaoui@igretec.com MANDERLIER Sarah Architecte Boulevard Mayence n°1 à 6000 CHARLEROI sarah.manderlier@igretec.com DUPONT Arnaud Ingénieur en Techniques Spéciales Boulevard Mayence n°1 à 6000 CHARLEROI arnaud.dupont@igretec.com CZERNIATYNSKI Nathalie Fonctionnaire dirigeant nathalie.czerniatynski@igretec.com
Adresse électronique : igretec@igretec.com
Téléphone : +32 71202811
Adresse internet : https://www.igretec.com
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres

8.1 ORG-0002

Nom officiel : SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement : BE001
Adresse postale : Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Ville : Bruxelles
Code postal : 1000
Subdivision pays (NUTS) : Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad ( BE100 )
Pays : Belgique
Adresse électronique : revise@publicprocurement.be
Téléphone : +32 2 740 80 00
Adresse internet : https://bosa.belgium.be
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Conseil d'état
Numéro d’enregistrement : 0931.814.266
Adresse postale : rue de la Science, 33
Ville : Bruxelles
Code postal : 1040
Subdivision pays (NUTS) : Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad ( BE100 )
Pays : Belgique
Adresse électronique : info@conseildetat.be
Téléphone : +32 (2) 234 93 00
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 35d25a15-e4ff-4080-bfe5-587e3ecb8975 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 11/07/2025 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender) : 11/07/2025 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00457719-2025
Numéro de publication au JO S : 132/2025
Date de publication : 14/07/2025