REHABILITATION DU COLLEGE MASSEY A TARBES - TRAVAUX DE TERRASSEMENT - VRD POUR L'ADAPTATION DES RESEAUX POUR LA MISE EN PLACE DE GEOTHERMIE

Délai d'exécution est de 6 mois (dont 1 mois de préparation chantier) Délai d'exécution est de 6 mois (dont 1 mois de préparation chantier)

CPV: 45112500 Pinnase eemaldustööd
Täitmise koht:
REHABILITATION DU COLLEGE MASSEY A TARBES - TRAVAUX DE TERRASSEMENT - VRD POUR L'ADAPTATION DES RESEAUX POUR LA MISE EN PLACE DE GEOTHERMIE
Auhindade andmise asutus:
Département des Hautes Pyrénées
Auhinna number:
M25DEB010

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Département des Hautes Pyrénées
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : REHABILITATION DU COLLEGE MASSEY A TARBES - TRAVAUX DE TERRASSEMENT - VRD POUR L'ADAPTATION DES RESEAUX POUR LA MISE EN PLACE DE GEOTHERMIE
Description : Délai d'exécution est de 6 mois (dont 1 mois de préparation chantier)
Identifiant de la procédure : 1efe4b33-f7b0-4127-8b5d-34bc3b9749a2
Identifiant interne : M25DEB010
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence préalable
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112500 Travaux de terrassement

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : La consultation du contrat peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau 50 cours Lyautey - Villa Noulibos Bp 543 64010 Pau Cedex Tél : +33 559849440 Fax : +33 559024993 Email : greffe.ta-pau@juradm.fr Url : http://greffe.ta-pau.juradm.fr Service d'introduction des recours : cf adresse du Greffe du Tribunal indiqué ci-dessus
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : REHABILITATION DU COLLEGE MASSEY A TARBES - TRAVAUX DE TERRASSEMENT - VRD POUR L'ADAPTATION DES RESEAUX POUR LA MISE EN PLACE DE GEOTHERMIE
Description : Délai d'exécution est de 6 mois (dont 1 mois de préparation chantier)
Identifiant interne : T-PF-1613183

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112500 Travaux de terrassement

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Coût (en points)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 0
Critère :
Type : Coût
Nom :
Description : Coût (en points) Coût (en points)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 100
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau -

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 39 876,19 Euro
Attribution directe :
Justification de l’attribution directe : Marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils applicables aux marchés publics
Autre justification : Le contrat ne relève pas du champ d'application de la directive

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0000

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : COLAS FRANCE ETS TARBES
Offre :
Identifiant de l’offre : COLAS FRANCE ETS TARBES
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0000
Valeur de l'offre : 39 876,19 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 250043
Titre : Rehabilitation Du College Massey A Tarbes - Travaux De Terrassement - Vrd Pour L'Adaptation Des Reseaux Pour La Mise En Place De Geothermie
Date de conclusion du marché : 17/04/2025

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : A82CC263-C728-7B84-DC5525B6B9D43412
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Département des Hautes Pyrénées
Numéro d’enregistrement : 37132
Adresse postale : Hotel du département 7 rue Gaston Manent, Cs71324
Ville : Tarbes
Code postal : 65013
Subdivision pays (NUTS) : Hautes-Pyrénées ( FRJ26 )
Pays : France
Point de contact : PÉLIEU Michel
Adresse électronique : commandepublique@ha-py.fr
Téléphone : 0562567865
Profil de l’acheteur : http://commandepublique.ha-py.fr
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal administratif de Pau
Numéro d’enregistrement : A82CC2C8-03DA-E804-47695DF4AB822F5E
Adresse postale : 50 Cours Lyautey Villa Noulibos
Ville : Pau
Code postal : 64010
Subdivision pays (NUTS) : Pyrénées-Atlantiques ( FRI15 )
Pays : France
Point de contact : Même adresse pour les renseignements concernant l'introduction des recours
Adresse électronique : greffe.ta-pau@juradm.fr
Téléphone : 0559849440
Télécopieur : 0559024993
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0004

Nom officiel : COLAS FRANCE ETS TARBES
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1613183-1-0-1
Adresse postale : 108 Rue Kleber
Ville : Tarbes
Code postal : 65000
Subdivision pays (NUTS) : Hautes-Pyrénées ( FRJ26 )
Pays : France
Adresse électronique : valerie.duranton@colas.com
Téléphone : 0562365171
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0000

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 9b1623a2-df65-4d4d-9aae-fd9f0be73d92 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 12/05/2025 12:22 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00304641-2025
Numéro de publication au JO S : 91/2025
Date de publication : 13/05/2025