Marché de travaux d'aménagement des espaces extérieurs et individualisation des réseaux de 60 logements - Cités 9 & 12 à LENS / LOOS EN GOHELLE

Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Marché de travaux d'aménagement des espaces extérieurs et individualisation des réseaux de 60 logements - Cités 9 & 12 à LENS / LOOS EN GOHELLE Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Marché de travaux d'aménagement des espaces extérieurs et individualisation …

CPV: 45111291 Ehitusplatsi arendustööd
Täitmise koht:
Marché de travaux d'aménagement des espaces extérieurs et individualisation des réseaux de 60 logements - Cités 9 & 12 à LENS / LOOS EN GOHELLE
Auhindade andmise asutus:
Sia Habitat
Auhinna number:
2025022

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Sia Habitat
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Logement et équipements collectifs

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Marché de travaux d'aménagement des espaces extérieurs et individualisation des réseaux de 60 logements - Cités 9 & 12 à LENS / LOOS EN GOHELLE
Description : Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Marché de travaux d'aménagement des espaces extérieurs et individualisation des réseaux de 60 logements - Cités 9 & 12 à LENS / LOOS EN GOHELLE
Identifiant de la procédure : ef1e8795-9ecf-4b4e-ab0f-3cca9937eead
Identifiant interne : 2025022
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45111291 Travaux d'aménagement du terrain
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45111291 Travaux d'aménagement du terrain

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Le présent marché est passé selon une procédure d'appel d'offres ouvert comportant publicité européenne telle que visée par les dispositions des articles L2124-2, R2124-2 et R2161-2 à R2161-5 du Code de la Commande Publique. Le montant du présent marché comprend l'offre de base incluant les variantes obligatoire n°1 et 2
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : Marché de travaux d'aménagement des espaces extérieurs et individualisation des réseaux de 60 logements - Cités 9 & 12 à LENS / LOOS EN GOHELLE
Description : Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Marché de travaux d'aménagement des espaces extérieurs et individualisation des réseaux de 60 logements - Cités 9 & 12 à LENS / LOOS EN GOHELLE
Identifiant interne : T-PF-1613469

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45111291 Travaux d'aménagement du terrain
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45111291 Travaux d'aménagement du terrain

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 12/05/2025
Durée : 18 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique de l'offre
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire de Lille -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Greffe du Tribunal Judiciaire de Lille -

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 911 477 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0000

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : PARCS ET JARDINS ANDRIOLO SARL
Offre :
Identifiant de l’offre : TEN-0001
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0000
Valeur de l'offre : 911 477 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025022
Titre : Marché de travaux d'aménagement des espaces extérieurs et individualisation des réseaux de 60 logements - Cités 9 & 12 à Lens / Loos En Gohelle
Date de conclusion du marché : 06/05/2025

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 5

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : AC74ABFD-0B60-8C9B-0BD83B3D143B4FF6
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Sia Habitat
Numéro d’enregistrement : 54088
Adresse postale : 67 Avenue des Potiers Cs80649
Ville : Douai
Code postal : 59506
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Point de contact : M. PIERRE TONNEAU
Adresse électronique : correspondre@aws-france.com
Téléphone : 0969321218
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal Judiciaire de Lille
Numéro d’enregistrement : AC74AC20-BAED-4271-70F5CEAECCF3771D
Adresse postale : 13 avenue du Peuple Belge
Ville : Lille
Code postal : 59034
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Adresse électronique : tj1-lille@justice.fr
Téléphone : 0320783333
Télécopieur : 0320785009
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Greffe du Tribunal Judiciaire de Lille
Numéro d’enregistrement : AC74AC34-C05D-8FF9-08DE83584CE3F2F9
Adresse postale : 13 avenue du Peuple Belge
Ville : Lille
Code postal : 59034
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Adresse électronique : tj1-lille@justice.fr
Téléphone : 0320783333
Télécopieur : 0320785009
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0005

Nom officiel : PARCS ET JARDINS ANDRIOLO SARL
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 1613469-1-0-1
Adresse postale : Zone Activite Belleforiere
Ville : Roost-Warendin
Code postal : 59286
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Adresse électronique : angeline.ledent@andriolo.fr
Téléphone : 0327964050
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0000

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : ba025c81-de83-4354-81f2-2ad8b784ccea - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 11/06/2025 10:11 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00379758-2025
Numéro de publication au JO S : 111/2025
Date de publication : 12/06/2025