La procédure de passation utilisée est la procédure avec négociation.

La procédure est soumise aux dispositions articles L. 2124-3, R. 2124-4 et R. 2161-21 à R. 2161-23 du Code de la commande publique Travaux de menuiserie et de charpenterie, de fondation, de gros oeuvre béton, de couverture Tranche ferme : Reconstruction de la gare et aménagement des terre-pleins - Tranche …

CPV: 45000000 Ehitustööd, 45112500 Pinnase eemaldustööd, 45112710 Haljasalade maastikukujundustööd, 45261400 Roovitustööd (laudvooderdustööd), 45261210 Katusekatmistööd, 45262210 Vundamenditööd, 45262311 Betoonsõrestikutööd, 45311000 Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldustööd, 45324000 Kipsplaatimistööd, 45330000 Torustikupaigaldus- ja sanitaartehnilised tööd, 45331000 Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldustööd, 45420000 Tisleri- ja puusepatoodete paigaldustööd, 45421000 Tisleritööd, 45421146 Ripplagede paigaldamine
Täitmise koht:
La procédure de passation utilisée est la procédure avec négociation.
Auhindade andmise asutus:
SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne
Auhinna number:
LOT 02

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne
Activité de l’entité adjudicatrice : Activités portuaires

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : La procédure de passation utilisée est la procédure avec négociation.
Description : La procédure est soumise aux dispositions articles L. 2124-3, R. 2124-4 et R. 2161-21 à R. 2161-23 du Code de la commande publique
Identifiant de la procédure : 3a687fd0-413c-42ad-86be-efdb9e859282
Avis précédent : 73f9aba9-5937-40a1-a1d0-4e5b689910a7-01
Type de procédure : Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Terminal ferry du Naye - Chaussée Tabarly
Ville : SAINT-MALO
Code postal : 35400
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/25/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : INSTALLATIONS DE CHANTIER / GROS OEUVRE / FONDATIONS / CHARPENTES BOIS / CHARPENTES METALLIQUES / FACADES / COUVERTURE - ETANCHEITE / MENUISERIES EXTERIEURES / CHARPENTES BOIS / CHARPENTES METALLIQUES / FACADES / COUVERTURE - ETANCHEITE / MENUISERIES EXTERIEURES
Description : Travaux de menuiserie et de charpenterie, de fondation, de gros oeuvre béton, de couverture
Identifiant interne : LOT 02

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45262311 Travaux de gros œuvre en béton
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45420000 Travaux de menuiserie et de charpenterie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262210 Travaux de fondation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261210 Travaux de couverture

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Terminal ferry du Naye - Chaussée Tabarly
Ville : SAINT-MALO
Code postal : 35400
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 28/04/2025
Date de fin de durée : 28/02/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Durée : 34 mois dont période de préparation - Variante autorisée sur les ouvrages identifiés : cf chap 2.4 du règlement de consultation - Clause sociale d'insertion et de promotion de l'emploi : cf chap 2.5 du règlement de consultation

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique : 40% - 1-Qualité des moyens humains et matériels dédiés au chantier - 2-Qualité de la méthodologie - 3-Prise en compte du contexte chantier /Démarche qualité/ Sécurité du chantier/nuisance et gestion des déchets
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Critère environnemental : 20% - 1-Note issue de la calculette CO2 déplacements - 2-Note issue du questionnaire
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des prestation : 40%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes -
Informations relatives aux délais de recours : Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne -
Organisation qui signe le marché : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : TERRASSEMENT / VOIRIES / RESEAUX / ECLAIRAGE / MOBILIER / ESPACES VERTS / CLOTURES
Description : Tranche ferme : Reconstruction de la gare et aménagement des terre-pleins - Tranche optionnelle 1 : Travaux d'aménagement de l'interface Ville/Port
Identifiant interne : LOT 03

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Terminal ferry du Naye - Chaussée Tabarly
Ville : SAINT-MALO
Code postal : 35400
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 28/04/2025
Date de fin de durée : 28/02/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Durée : 34 mois dont période de préparation - Variante autorisée sur les ouvrages identifiés : cf chap 2.4 du règlement de consultation - Clause sociale d'insertion et de promotion de l'emploi : cf chap 2.5 du règlement de consultation

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique : 40% - 1-Qualité des moyens humains et matériels dédiés au chantier - 2-Qualité de la méthodologie - 3- Prise en compte du contexte chantier /Démarche qualité/ Sécurité du chantier/nuisance et gestion des déchets
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Critère environnemental : 20% - 1-Note issue de la calculette CO2 déplacements - 2-Note issue du questionnaire
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des prestation : 40%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes -
Informations relatives aux délais de recours : Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne -
Organisation qui signe le marché : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : CLOISONS / PLAFONDS SUSPENDUS
Description : Travaux de pose de plaques de plâtre et Mise en place de plafonds suspendus
Identifiant interne : LOT 05

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45324000 Travaux de pose de plaques de plâtre
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421146 Mise en place de plafonds suspendus

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Terminal ferry du Naye - Chaussée Tabarly
Ville : SAINT-MALO
Code postal : 35400
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 30/04/2025
Date de fin de durée : 01/03/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Durée : 34 mois dont période de préparation - Clause sociale d'insertion et de promotion de l'emploi : cf chap 2.5 du règlement de consultation

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique : 40% - 1-Qualité des moyens humains et matériels dédiés au chantier - 2-Qualité de la méthodologie - 3-Prise en compte du contexte chantier /Démarche qualité/ Sécurité du chantier/nuisance et gestion des déchets
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Critère environnemental : 20% - 1-Note issue de la calculette CO2 déplacements - 2-Note issue du questionnaire
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des prestation : 40%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes -
Informations relatives aux délais de recours : Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne -
Organisation qui signe le marché : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : MENUISERIES INTERIEURES
Description : Travaux de menuiserie
Identifiant interne : LOT 06

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Terminal ferry du Naye - Chaussée Tabarly
Ville : SAINT-MALO
Code postal : 35400
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Durée : 34 mois dont période de préparation - Clause sociale d'insertion et de promotion de l'emploi : cf chap 2.5 du règlement de consultation

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique : 40% - 1-Qualité des moyens humains et matériels dédiés au chantier - 2-Qualité de la méthodologie - 3-Prise en compte du contexte chantier /Démarche qualité/ Sécurité du chantier/nuisance et gestion des déchets
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Critère environnemental : 20% - 1-Note issue de la calculette CO2 déplacements - 2-Note issue du questionnaire -
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des prestation : 40%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes -
Informations relatives aux délais de recours : Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

Titre : REVETEMENTS DURS
Description : Travaux de revêtement
Identifiant interne : LOT 07

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45261400 Travaux de revêtement

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Terminal ferry du Naye - Chaussée Tabarly
Ville : SAINT-MALO
Code postal : 35400
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 28/04/2025
Date de fin de durée : 28/02/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Durée : 34 mois dont période de préparation - Clause sociale d'insertion et de promotion de l'emploi : cf chap 2.5 du règlement de consultation

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique : 40% - 1-Qualité des moyens humains et matériels dédiés au chantier - 2-Qualité de la méthodologie - 3- Prise en compte du contexte chantier /Démarche qualité/ Sécurité du chantier/nuisance et gestion des déchets
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Critère environnemental : 20% - 1-Note issue de la calculette CO2 déplacements 2-Note issue du questionnaire
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des prestation : 40%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes -
Informations relatives aux délais de recours : Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne -
Organisation qui signe le marché : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

Titre : CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE
Description : Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation, de climatisation et de plomberie
Identifiant interne : LOT 09

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45330000 Travaux de plomberie

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Terminal ferry du Naye - Chaussée Tabarly
Ville : SAINT-MALO
Code postal : 35400
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 28/04/2025
Date de fin de durée : 28/02/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Durée : 34 mois dont période de préparation - Clause sociale d'insertion et de promotion de l'emploi : cf chap 2.5 du règlement de consultation

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique : 40% - 1-Qualité des moyens humains et matériels dédiés au chantier - 2-Qualité de la méthodologie - 3-Prise en compte du contexte chantier /Démarche qualité/ Sécurité du chantier/nuisance et gestion des déchets
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Critère environnemental : 20% - 1-Note issue de la calculette CO2 déplacements - 2-Note issue du questionnaire
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des prestation : 40%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes -
Informations relatives aux délais de recours : Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne -
Organisation qui signe le marché : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007

Titre : COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES
Description : Travaux de câblage et d'installations électriques
Identifiant interne : LOT 10

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Terminal ferry du Naye - Chaussée Tabarly
Ville : SAINT-MALO
Code postal : 35400
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Durée : 34 mois dont période de préparation - Clause sociale d'insertion et de promotion de l'emploi : cf chap 2.5 du règlement de consultation

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique : 40% - 1-Qualité des moyens humains et matériels dédiés au chantier - 2-Qualité de la méthodologie - 3-Prise en compte du contexte chantier /Démarche qualité/ Sécurité du chantier/nuisance et gestion des déchets
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Critère environnemental : 20% - 1-Note issue de la calculette CO2 déplacements - 2-Note issue du questionnaire
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des prestation : 40%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes -
Informations relatives aux délais de recours : Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne -

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 27 685 515,57 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom de la partie appelante : Groupement MARC
Chef de file du soumissionnaire : MARC S.A.
Nom officiel : SMAC RENOUARD SAS Constructions Bois EMG
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE MARC - LOT 2
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 11 470 000 Euro
L’offre est une variante : oui
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : LOT 2
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 24/03/2025
Date de conclusion du marché : 17/04/2025
Organisation qui signe le marché : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0007

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0004

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0006

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SPIE Building Solutions
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE SPIE BUILDING SOLUTIONS - LOT 9
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0006
Valeur de l'offre : 1 997 000 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : LOT 9
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 24/03/2025
Date de conclusion du marché : 22/04/2025
Organisation qui signe le marché : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0005

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : BELLOIR
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE BELLOIR - LOT 7
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0005
Valeur de l'offre : 1 367 001,88 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : LOT 7
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 24/03/2025
Date de conclusion du marché : 22/04/2025
Organisation qui signe le marché : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : PIKARD 35
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE PIKARD - LOT 5
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003
Valeur de l'offre : 1 325 251,89 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : LOT 5
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 24/03/2025
Date de conclusion du marché : 30/04/2025
Organisation qui signe le marché : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom de la partie appelante : Groupement COLAS
Chef de file du soumissionnaire : COLAS France
Nom officiel : ALLEZ ENERGIES JOURDANIERE NATURE
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE COLAS - LOT 3
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Valeur de l'offre : 11 526 261,8 Euro
L’offre est une variante : oui
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : LOT 3
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 24/03/2025
Date de conclusion du marché : 16/04/2025
Organisation qui signe le marché : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne
Numéro d’enregistrement : 59920013600241
Adresse postale : 13 RUE DU CLOS COURTEL
Ville : Cesson-sevigne
Code postal : 35510
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Adresse électronique : ille-et-vilaine@sembreizh.fr
Téléphone : 0299127227
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0010

Nom officiel : JOURDANIERE NATURE
Taille de l’opérateur économique : Moyenne
Numéro d’enregistrement : 419 244 322 00014
Adresse postale : 33 La Jourdaniere
Ville : LIFFRE
Code postal : 35341
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0002
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0011

Nom officiel : PIKARD 35
Taille de l’opérateur économique : Micro
Numéro d’enregistrement : 98107474300015
Adresse postale : 72 BOULEVRD VILLEBOIS MAREUIL
Ville : RENNES
Code postal : 35000
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0003
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0012

Nom officiel : BELLOIR
Taille de l’opérateur économique : Petite
Numéro d’enregistrement : 818 650079 00044
Adresse postale : 4 RUE DE BADMUNSTEREIFEL
Ville : FOUGERES
Code postal : 35300
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0005
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0013

Nom officiel : SPIE Building Solutions
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 440 055 861 01682
Adresse postale : 1, rue Gros Guillaume
Ville : LE RHEU
Code postal : 35651
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0006
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0009

Nom officiel : ALLEZ ENERGIES
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 572 201 549 00183
Adresse postale : 8 Rue Roger Mette
Ville : SAINT-MALO
Code postal : 35417
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0002
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0008

Nom officiel : COLAS France
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 329 338 883 05301
Adresse postale : 2 - 4 Rue du Grand Rhinolophe
Ville : MINIAC-MORVAN
Code postal : 35540
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots : LOT-0002
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0007

Nom officiel : RENOUARD SAS
Taille de l’opérateur économique : Petite
Numéro d’enregistrement : 338 507 411 00019
Adresse postale : Route de la CHEZE
Ville : LOUDEAC
Code postal : 22600
Subdivision pays (NUTS) : Côtes-d’Armor ( FRH01 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0006

Nom officiel : SMAC
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 682 040 837 00382
Adresse postale : 16 rue de la retardais
Ville : RENNES
Code postal : 35920
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0005

Nom officiel : Constructions Bois EMG
Taille de l’opérateur économique : Moyenne
Numéro d’enregistrement : 392 382 917 00038
Adresse postale : 4, ZA de Fournello
Ville : PLOUAGAT
Code postal : 22170
Subdivision pays (NUTS) : Côtes-d’Armor ( FRH01 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0004

Nom officiel : MARC S.A.
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 636 720 120 00162
Adresse postale : ZA de la Massue - 11, rue Edouard Branly
Ville : BRUZ
Code postal : 35170
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots : LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Numéro d’enregistrement : 13002928300012
Ville : NANTES
Code postal : 44042
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Adresse électronique : dreetspdl.ccira@dreets.gouv.fr
Téléphone : 0660489889
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de médiation

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal Administratif de Rennes
Numéro d’enregistrement : 17350005900014
Ville : RENNES
Code postal : 35044
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-rennes@juradm.fr
Téléphone : 02 23 21 28 28
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : ddae33e0-b80d-430a-a76e-bf653b31d712 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 14/05/2025 15:27 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00315902-2025
Numéro de publication au JO S : 94/2025
Date de publication : 16/05/2025