Contrato de obras de de adaptación de campa de estacionamiento del depósito municipal de vehículos El Peral.

Contrato de obras de de adaptación de campa de estacionamiento del depósito municipal de vehículos El Peral. Contrato de obras de de adaptación de campa de estacionamiento del depósito municipal de vehículos El Peral.

CPV: 45200000 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil, 45216110 Trabajos de construcción de edificios relacionados con los servicios de orden público
Plazo:
14 de julio de 2025 a las 23:59
Tipo de plazo:
Presentación de una oferta
Lugar de ejecución:
Contrato de obras de de adaptación de campa de estacionamiento del depósito municipal de vehículos El Peral.
Organismo adjudicador:
Concejalía del Área de Salud Pública y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid
Número de premio:
SE-SPSC 16/2024

1. Comprador

1.1 Comprador

Denominación oficial : Concejalía del Área de Salud Pública y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid
Naturaleza jurídica del comprador : Autoridad local
Actividad del poder adjudicador : Orden público y seguridad

2. Procedimiento

2.1 Procedimiento

Título : Contrato de obras de de adaptación de campa de estacionamiento del depósito municipal de vehículos El Peral.
Descripción : Contrato de obras de de adaptación de campa de estacionamiento del depósito municipal de vehículos El Peral.
Identificador del procedimiento : 35459f4a-41c6-44cf-ac73-bccbabb6fd2e
Identificador interno : SE-SPSC 16/2024
Tipo de procedimiento : Abierto
El procedimiento está acelerado : no
Justificación del procedimiento acelerado :
Principales características del procedimiento :

2.1.1 Finalidad

Naturaleza del contrato : Obras
Clasificación principal ( cpv ): 45200000 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
Clasificación adicional ( cpv ): 45216110 Trabajos de construcción de edificios relacionados con los servicios de orden público

2.1.2 Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS) : Valladolid ( ES418 )
País : España

2.1.3 Valor

Valor estimado, IVA excluido : 881 820,93 Euro

2.1.4 Información general

Base jurídica :
Directiva 2014/24/UE

2.1.6 Motivos de exclusión

Fuentes de los motivos de exclusión : Anuncio
Conflicto de intereses debido a su participación en el procedimiento de contratación : Declaración de ausencia de conflicto de intereses

5. Lote

5.1 Identificación técnica del lote : LOT-0000

Título : Contrato de obras de de adaptación de campa de estacionamiento del depósito municipal de vehículos El Peral.
Descripción : Contrato de obras de de adaptación de campa de estacionamiento del depósito municipal de vehículos El Peral.
Identificador interno : SE-SPSC 16/2024

5.1.1 Finalidad

Naturaleza del contrato : Obras
Clasificación principal ( cpv ): 45200000 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
Clasificación adicional ( cpv ): 45216110 Trabajos de construcción de edificios relacionados con los servicios de orden público

5.1.2 Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS) : Valladolid ( ES418 )
País : España
Información complementaria :

5.1.3 Duración estimada

Duración : 8 Mes

5.1.4 Renovación

Número máximo de renovaciones : 0

5.1.6 Información general

Participación reservada : La participación no está reservada.
Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : no

5.1.7 Contratación estratégica

Objetivo social promovido : Oportunidades de empleo para desempleados de larga duración, personas desfavorecidas o personas con discapacidad

5.1.10 Criterios de adjudicación

Criterio :
Tipo : Calidad
Nombre :
Descripción : Actuaciones cuantificadas a realizar durante el plazo de garantía y su ampliación.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 20
Criterio :
Tipo : Calidad
Nombre :
Descripción : Ampliación plazo garantía.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 10
Criterio :
Tipo : Precio
Nombre :
Descripción : Precio.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 70
Descripción del método que debe utilizarse si la ponderación no puede expresarse mediante criterios :
Justificación de la no indicación de la ponderación de los criterios de adjudicación :

5.1.11 Pliegos de contratación

5.1.12 Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación :
Presentación electrónica : Obligatoria
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación : español
Catálogo electrónico : No autorizada
Plazo de recepción de ofertas : 14/07/2025 23:59 +02:00
Plazo en el que la oferta debe seguir siendo válida : 3 Mes
Información sobre la apertura pública :
Fecha de apertura : 21/07/2025 12:00 +02:00
Lugar : Telemáticamente
Lugar : Telemáticamente
Información sobre la apertura pública :
Fecha de apertura : 21/07/2025 12:00 +02:00
Lugar : Telemáticamente
Lugar : Telemáticamente
Condiciones del contrato :
La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido : No
Facturación electrónica : Obligatoria
Se utilizarán pedidos electrónicos : no
Se utilizará el pago electrónico : sí

5.1.15 Técnicas

Acuerdo marco :
Ningún acuerdo marco
Información sobre el sistema dinámico de adquisición :
Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16 Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso : Concejalía del Área de Salud Pública y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid - TARCYL-Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León
Información sobre los plazos de revisión : 15 días hábiles desde el siguiente a la notificación de la adjudicación
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso : Concejalía del Área de Salud Pública y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid - TARCYL-Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León

8. Organizaciones

8.1 ORG-0001

Denominación oficial : Concejalía del Área de Salud Pública y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid
Número de registro : 31272360170996
Número de registro : P4718700J
Localidad : Valladolid
Código postal : 47007
Subdivisión del país (NUTS) : Valladolid ( ES418 )
País : España
Punto de contacto : Concejalía del Área de Salud Pública y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid
Correo electrónico : sespsc@ava.es
Teléfono : +34 983426017
Otros puntos de contacto :
Denominación oficial : TARCYL-Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León
Localidad : Zamora
Código postal : 49001
Subdivisión del país (NUTS) : Madrid ( ES300 )
País : España
Correo electrónico : tribunalcontratoscyl@cccyl.es
Teléfono : +034 980559800
Otros puntos de contacto :
Denominación oficial : TARCYL-Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León
Localidad : Zamora
Código postal : 49001
Subdivisión del país (NUTS) : Zamora ( ES419 )
País : España
Correo electrónico : tribunalcontratoscyl@cccyl.es
Teléfono : +034 980559800
Funciones de esta organización :
Comprador
Organización encargada de los procedimientos de recurso
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso
Información del anuncio
Identificador/versión del anuncio : 10d727e7-f2e8-4992-98e3-501c4107d345 - 01
Tipo de formulario : Licitación
Tipo de anuncio : Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal
Fecha de envío del anuncio : 16/06/2025 14:20 +02:00
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente : español
Número de publicación del anuncio : 00391023-2025
Número de la edición del DO S : 114/2025
Fecha de publicación : 17/06/2025