Wykonanie prac konserwacyjnych, przeglądów gazowych oraz technicznego pogotowia awaryjnego w nieruchomościach wchodzących w skład zasobów Miasta Zabrze zgodnie z zakresem prac – część 1-5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1 do SWZ. Wykonanie prac konserwacyjnych oraz przeglądów gazowych w nieruchomościach wchodzących w skład zasobów Miasta Zabrze oraz lokalach komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych zgodnie z zakresem prac POM 1. Wykonanie prac konserwacyjnych oraz przeglądów gazowych w nieruchomościach wchodzących w skład zasobów Miasta Zabrze oraz …

CPV: 50700000 Repair and maintenance services of building installations, 45000000 Construction work, 45300000 Building installation work, 50800000 Miscellaneous repair and maintenance services, 71356100 Technical control services
Place of execution:
Wykonanie prac konserwacyjnych, przeglądów gazowych oraz technicznego pogotowia awaryjnego w nieruchomościach wchodzących w skład zasobów Miasta Zabrze zgodnie z zakresem prac – część 1-5
Awarding body:
Jednostka Gospodarki Nieruchomościami
Award number:
ZP.340.26.II-14.2025.OT

1. Nabywca

1.1 Nabywca

Oficjalna nazwa : Jednostka Gospodarki Nieruchomościami
Status prawny nabywcy : Podmiot prawa publicznego
Sektor działalności instytucji zamawiającej : Ogólne usługi publiczne

2. Procedura

2.1 Procedura

Tytuł : Wykonanie prac konserwacyjnych, przeglądów gazowych oraz technicznego pogotowia awaryjnego w nieruchomościach wchodzących w skład zasobów Miasta Zabrze zgodnie z zakresem prac – część 1-5
Opis : Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1 do SWZ.
Identyfikator procedury : e86cc5cf-cf1f-4c81-8bd0-e927b4f359fd
Poprzednie ogłoszenie : 480190-2025
Wewnętrzny identyfikator : ZP.340.26.II-14.2025.OT
Rodzaj procedury : Otwarta
Procedura jest przyspieszona : nie

2.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Usługi
Główna klasyfikacja ( cpv ): 50700000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45000000 Roboty budowlane
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71356100 Usługi kontroli technicznej

2.1.2 Miejsce realizacji

Miejscowość : Zabrze
Kod pocztowy : 41-800
Podpodział krajowy (NUTS) : Gliwicki ( PL229 )
Kraj : Polska

2.1.3 Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT : 1 911 666,82 Złoty

2.1.4 Informacje ogólne

Podstawa prawna :
Dyrektywa 2014/24/UE
art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.) - Zamawiający na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp zastosuje tzw. procedurę "odwróconą".

5. Część zamówienia

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0001

Tytuł : Wykonanie prac konserwacyjnych oraz przeglądów gazowych w nieruchomościach wchodzących w skład zasobów Miasta Zabrze oraz lokalach komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych zgodnie z zakresem prac POM 1.
Opis : Wykonanie prac konserwacyjnych oraz przeglądów gazowych w nieruchomościach wchodzących w skład zasobów Miasta Zabrze oraz lokalach komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych zgodnie z zakresem prac POM 1.
Wewnętrzny identyfikator : Część 1

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Usługi
Główna klasyfikacja ( cpv ): 50700000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45000000 Roboty budowlane
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71356100 Usługi kontroli technicznej

5.1.2 Miejsce realizacji

Miejscowość : Zabrze
Kod pocztowy : 41-800
Podpodział krajowy (NUTS) : Gliwicki ( PL229 )
Kraj : Polska
Informacje dodatkowe :

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania : 12 Miesiąc

5.1.5 Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT : 627 152,42 Złoty

5.1.6 Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : nie

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium :
Rodzaj : Cena
Nazwa : Cena
Opis : Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryterium. Największą ilość punktów w kryterium "cena" uzyska oferta z najniższą ceną.
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia próg : Waga (wartość procentowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba : 60
Kryterium :
Rodzaj : Jakość
Nazwa : minimalny czas wykonania zlecenia
Opis : Punktacja dotycząca minimalnego czasu wykonania zlecenia oraz sposób przyznawania punktów: 4 dni robocze– 0 punktów 3 dni robocze – 10 punktów 2 dni robocze – 20 punktów Jeżeli wykonawca nie poda minimalnego czasu wykonania zlecenia w formularzu oferty, to Zamawiający uzna, iż wykonawca wyznaczył minimalny czas wykonania zlecenia na 4 dni robocze, a wykonawca uzyska 0 punktów.
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia próg : Waga (wartość procentowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba : 20
Kryterium :
Rodzaj : Jakość
Nazwa : wysokość kary umownej za niewykonanie zlecenia w terminie
Opis : Punktacja dotycząca wysokości kary umownej za niewykonanie zlecenia w terminie oraz sposób przyznawania punktów: 10 % wynagrodzenia brutto za dane zlecenie za każdy dzień zwłoki w realizacji – 0 punktów 15 % wynagrodzenia brutto za dane zlecenie za każdy dzień zwłoki w realizacji– 10 punktów 20 % wynagrodzenia brutto za dane zlecenie za każdy dzień zwłoki w realizacji – 20 punktów Jeżeli wykonawca nie poda wysokości kary umownej za niewykonanie zlecenia w terminie w formularzu oferty, to Zamawiający uzna, iż wykonawca przyjął 10 % wynagrodzenia brutto za dane zlecenie za każdy dzień zwłoki w realizacji, a wykonawca uzyska 0 punktów.
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia próg : Waga (wartość procentowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba : 20

5.1.15 Techniki

Umowa ramowa :
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów :
Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza
Informacje o terminach odwołania : Zgodnie z art. 515 Pzp, odwołanie wnosi się: w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0002

Tytuł : Wykonanie prac konserwacyjnych oraz przeglądów gazowych w nieruchomościach wchodzących w skład zasobów Miasta Zabrze oraz lokalach komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych zgodnie z zakresem prac POM 3.
Opis : Wykonanie prac konserwacyjnych oraz przeglądów gazowych w nieruchomościach wchodzących w skład zasobów Miasta Zabrze oraz lokalach komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych zgodnie z zakresem prac POM 3.
Wewnętrzny identyfikator : Część 2

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Usługi
Główna klasyfikacja ( cpv ): 50700000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45000000 Roboty budowlane
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71356100 Usługi kontroli technicznej

5.1.2 Miejsce realizacji

Miejscowość : Zabrze
Kod pocztowy : 41-800
Podpodział krajowy (NUTS) : Gliwicki ( PL229 )
Kraj : Polska
Informacje dodatkowe :

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania : 12 Miesiąc

5.1.5 Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT : 652 583,57 Złoty

5.1.6 Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : nie

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium :
Rodzaj : Cena
Nazwa : Cena
Opis : Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryterium. Największą ilość punktów w kryterium "cena" uzyska oferta z najniższą ceną.
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia próg : Waga (wartość procentowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba : 60
Kryterium :
Rodzaj : Jakość
Nazwa : minimalny czas wykonania zlecenia
Opis : Punktacja dotycząca minimalnego czasu wykonania zlecenia oraz sposób przyznawania punktów: 4 dni robocze– 0 punktów 3 dni robocze – 10 punktów 2 dni robocze – 20 punktów Jeżeli wykonawca nie poda minimalnego czasu wykonania zlecenia w formularzu oferty, to Zamawiający uzna, iż wykonawca wyznaczył minimalny czas wykonania zlecenia na 4 dni robocze, a wykonawca uzyska 0 punktów.
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia próg : Waga (wartość procentowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba : 20
Kryterium :
Rodzaj : Jakość
Nazwa : wysokość kary umownej za niewykonanie zlecenia w terminie
Opis : Punktacja dotycząca wysokości kary umownej za niewykonanie zlecenia w terminie oraz sposób przyznawania punktów: 10 % wynagrodzenia brutto za dane zlecenie za każdy dzień zwłoki w realizacji – 0 punktów 15 % wynagrodzenia brutto za dane zlecenie za każdy dzień zwłoki w realizacji– 10 punktów 20 % wynagrodzenia brutto za dane zlecenie za każdy dzień zwłoki w realizacji – 20 punktów Jeżeli wykonawca nie poda wysokości kary umownej za niewykonanie zlecenia w terminie w formularzu oferty, to Zamawiający uzna, iż wykonawca przyjął 10 % wynagrodzenia brutto za dane zlecenie za każdy dzień zwłoki w realizacji, a wykonawca uzyska 0 punktów.
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia próg : Waga (wartość procentowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba : 20

5.1.15 Techniki

Umowa ramowa :
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów :
Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza
Informacje o terminach odwołania : Zgodnie z art. 515 Pzp, odwołanie wnosi się: w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0003

Tytuł : Wykonanie prac konserwacyjnych oraz przeglądów gazowych w nieruchomościach wchodzących w skład zasobów Miasta Zabrze oraz lokalach komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych zgodnie z zakresem prac POM 4.
Opis : Wykonanie prac konserwacyjnych oraz przeglądów gazowych w nieruchomościach wchodzących w skład zasobów Miasta Zabrze oraz lokalach komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych zgodnie z zakresem prac POM 4.
Wewnętrzny identyfikator : Część 3

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Usługi
Główna klasyfikacja ( cpv ): 50700000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45000000 Roboty budowlane
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71356100 Usługi kontroli technicznej

5.1.2 Miejsce realizacji

Miejscowość : Zabrze
Kod pocztowy : 41-800
Podpodział krajowy (NUTS) : Gliwicki ( PL229 )
Kraj : Polska
Informacje dodatkowe :

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania : 12 Miesiąc

5.1.5 Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT : 313 099,32 Złoty

5.1.6 Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : nie

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium :
Rodzaj : Cena
Nazwa : Cena
Opis : Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryterium. Największą ilość punktów w kryterium "cena" uzyska oferta z najniższą ceną.
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia próg : Waga (wartość procentowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba : 60
Kryterium :
Rodzaj : Jakość
Nazwa : minimalny czas wykonania zlecenia
Opis : Punktacja dotycząca minimalnego czasu wykonania zlecenia oraz sposób przyznawania punktów: 4 dni robocze– 0 punktów 3 dni robocze – 10 punktów 2 dni robocze – 20 punktów Jeżeli wykonawca nie poda minimalnego czasu wykonania zlecenia w formularzu oferty, to Zamawiający uzna, iż wykonawca wyznaczył minimalny czas wykonania zlecenia na 4 dni robocze, a wykonawca uzyska 0 punktów.
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia próg : Waga (wartość procentowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba : 20
Kryterium :
Rodzaj : Jakość
Nazwa : wysokość kary umownej za niewykonanie zlecenia w terminie
Opis : Punktacja dotycząca wysokości kary umownej za niewykonanie zlecenia w terminie oraz sposób przyznawania punktów: 10 % wynagrodzenia brutto za dane zlecenie za każdy dzień zwłoki w realizacji – 0 punktów 15 % wynagrodzenia brutto za dane zlecenie za każdy dzień zwłoki w realizacji– 10 punktów 20 % wynagrodzenia brutto za dane zlecenie za każdy dzień zwłoki w realizacji – 20 punktów Jeżeli wykonawca nie poda wysokości kary umownej za niewykonanie zlecenia w terminie w formularzu oferty, to Zamawiający uzna, iż wykonawca przyjął 10 % wynagrodzenia brutto za dane zlecenie za każdy dzień zwłoki w realizacji, a wykonawca uzyska 0 punktów.
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia próg : Waga (wartość procentowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba : 20

5.1.15 Techniki

Umowa ramowa :
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów :
Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza
Informacje o terminach odwołania : Zgodnie z art. 515 Pzp, odwołanie wnosi się: w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0004

Tytuł : Wykonanie prac konserwacyjnych oraz przeglądów gazowych w nieruchomościach wchodzących w skład zasobów Miasta Zabrze oraz lokalach komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych zgodnie z zakresem prac POM 5.
Opis : Wykonanie prac konserwacyjnych oraz przeglądów gazowych w nieruchomościach wchodzących w skład zasobów Miasta Zabrze oraz lokalach komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych zgodnie z zakresem prac POM 5.
Wewnętrzny identyfikator : Część 4

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Usługi
Główna klasyfikacja ( cpv ): 50700000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45000000 Roboty budowlane
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71356100 Usługi kontroli technicznej

5.1.2 Miejsce realizacji

Miejscowość : Zabrze
Kod pocztowy : 41-800
Podpodział krajowy (NUTS) : Gliwicki ( PL229 )
Kraj : Polska
Informacje dodatkowe :

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania : 12 Miesiąc

5.1.5 Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT : 62 027,68 Złoty

5.1.6 Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : nie

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium :
Rodzaj : Cena
Nazwa : Cena
Opis : Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryterium. Największą ilość punktów w kryterium "cena" uzyska oferta z najniższą ceną.
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia próg : Waga (wartość procentowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba : 60
Kryterium :
Rodzaj : Jakość
Nazwa : minimalny czas wykonania zlecenia
Opis : Punktacja dotycząca minimalnego czasu wykonania zlecenia oraz sposób przyznawania punktów: 4 dni robocze– 0 punktów 3 dni robocze – 10 punktów 2 dni robocze – 20 punktów Jeżeli wykonawca nie poda minimalnego czasu wykonania zlecenia w formularzu oferty, to Zamawiający uzna, iż wykonawca wyznaczył minimalny czas wykonania zlecenia na 4 dni robocze, a wykonawca uzyska 0 punktów.
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia próg : Waga (wartość procentowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba : 20
Kryterium :
Rodzaj : Jakość
Nazwa : wysokość kary umownej za niewykonanie zlecenia w terminie
Opis : Punktacja dotycząca wysokości kary umownej za niewykonanie zlecenia w terminie oraz sposób przyznawania punktów: 10 % wynagrodzenia brutto za dane zlecenie za każdy dzień zwłoki w realizacji – 0 punktów 15 % wynagrodzenia brutto za dane zlecenie za każdy dzień zwłoki w realizacji– 10 punktów 20 % wynagrodzenia brutto za dane zlecenie za każdy dzień zwłoki w realizacji – 20 punktów Jeżeli wykonawca nie poda wysokości kary umownej za niewykonanie zlecenia w terminie w formularzu oferty, to Zamawiający uzna, iż wykonawca przyjął 10 % wynagrodzenia brutto za dane zlecenie za każdy dzień zwłoki w realizacji, a wykonawca uzyska 0 punktów.
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia próg : Waga (wartość procentowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba : 20

5.1.15 Techniki

Umowa ramowa :
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów :
Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza
Informacje o terminach odwołania : Zgodnie z art. 515 Pzp, odwołanie wnosi się: w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0005

Tytuł : Utrzymanie technicznego pogotowia awaryjnego w nieruchomościach wchodzących w skład zasobów Miasta Zabrze zgodnie z zakresem prac POM 1, POM 3, POM 4, POM 5.
Opis : Utrzymanie technicznego pogotowia awaryjnego w nieruchomościach wchodzących w skład zasobów Miasta Zabrze zgodnie z zakresem prac POM 1, POM 3, POM 4, POM 5.
Wewnętrzny identyfikator : Część 5

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Usługi
Główna klasyfikacja ( cpv ): 50700000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45000000 Roboty budowlane
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71356100 Usługi kontroli technicznej

5.1.2 Miejsce realizacji

Miejscowość : Zabrze
Kod pocztowy : 41-800
Podpodział krajowy (NUTS) : Gliwicki ( PL229 )
Kraj : Polska
Informacje dodatkowe :

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania : 12 Miesiąc

5.1.5 Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT : 256 803,83 Złoty

5.1.6 Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : nie

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium :
Rodzaj : Cena
Nazwa : Cena
Opis : Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryterium. Największą ilość punktów w kryterium "cena" uzyska oferta z najniższą ceną.
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia próg : Waga (wartość procentowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba : 100

5.1.15 Techniki

Umowa ramowa :
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów :
Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza
Informacje o terminach odwołania : Zgodnie z art. 515 Pzp, odwołanie wnosi się: w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu : 1 513 772,07 Złoty

6.1 Wyniki – ID części zamówienia : LOT-0001

Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2 Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca :
Oficjalna nazwa : Firma Usługowa BUDMAR
Oferta :
Identyfikator oferty : Oferta dla cz. 1
Identyfikator części zamówienia lub grupy części : LOT-0001
Wartość przetargu : 605 252 Złoty
Podwykonawstwo : Nie
Informacje dotyczące zamówienia :
Identyfikator umowy : JGN/OT/245/2025
Data wyboru zwycięzcy : 18/09/2025
Data zawarcia umowy : 01/10/2025

6.1.4 Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału :
Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków : Oferty złożone drogą elektroniczną
Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału : 1
Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków : Oferty złożone przez mikro-, małych lub średnich oferentów
Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału : 1

6.1 Wyniki – ID części zamówienia : LOT-0002

Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2 Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca :
Oficjalna nazwa : Firma Usługowa BUDMAR
Oferta :
Identyfikator oferty : Oferta dla cz. 2
Identyfikator części zamówienia lub grupy części : LOT-0002
Wartość przetargu : 642 272 Złoty
Podwykonawstwo : Nie
Informacje dotyczące zamówienia :
Identyfikator umowy : JGN/OT/246/2025
Data wyboru zwycięzcy : 18/09/2025
Data zawarcia umowy : 01/10/2025

6.1.4 Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału :
Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków : Oferty złożone drogą elektroniczną
Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału : 1
Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków : Oferty złożone przez mikro-, małych lub średnich oferentów
Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału : 1

6.1 Wyniki – ID części zamówienia : LOT-0003

Nie wyłoniono zwycięzcy, a procedura konkurencyjna została zamknięta.
Powód, dla którego nie wyłoniono zwycięzcy : Nie otrzymano żadnych ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału lub projektów

6.1.4 Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału :
Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków : Oferty złożone drogą elektroniczną
Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału : 0

6.1 Wyniki – ID części zamówienia : LOT-0004

Nie wyłoniono zwycięzcy, a procedura konkurencyjna została zamknięta.
Powód, dla którego nie wyłoniono zwycięzcy : Nie otrzymano żadnych ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału lub projektów

6.1.4 Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału :
Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków : Oferty złożone drogą elektroniczną
Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału : 0

6.1 Wyniki – ID części zamówienia : LOT-0005

Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2 Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca :
Oficjalna nazwa : Firma Usługowa BUDMAR
Oferta :
Identyfikator oferty : Oferta dla cz. 5
Identyfikator części zamówienia lub grupy części : LOT-0005
Wartość przetargu : 266 248,07 Złoty
Podwykonawstwo : Nie
Informacje dotyczące zamówienia :
Identyfikator umowy : JGN/OT/247/2025
Data wyboru zwycięzcy : 18/09/2025
Data zawarcia umowy : 01/10/2025

6.1.4 Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału :
Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków : Oferty złożone drogą elektroniczną
Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału : 1
Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków : Oferty złożone przez mikro-, małych lub średnich oferentów
Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału : 1

8. Organizacje

8.1 ORG-0001

Oficjalna nazwa : Jednostka Gospodarki Nieruchomościami
Numer rejestracyjny : 648-25-68-497
Adres pocztowy : plac Warszawski 10
Miejscowość : Zabrze
Kod pocztowy : 41-800
Podpodział krajowy (NUTS) : Gliwicki ( PL229 )
Kraj : Polska
Telefon : +48323734841
Adres strony internetowej : www.jgn.zabrze.magistrat.pl
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL) : https://jgnzabrze.ezamawiajacy.pl
Role tej organizacji :
Nabywca

8.1 ORG-0002

Oficjalna nazwa : Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny : 5262239325
Adres pocztowy : ul. Postępu 17a
Miejscowość : Warszawa
Kod pocztowy : 02-676
Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Warszawa ( PL911 )
Kraj : Polska
Punkt kontaktowy : Sekretariat Biura Odwołań
Telefon : +48224587801
Adres strony internetowej : https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
Role tej organizacji :
Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1 ORG-0003

Oficjalna nazwa : Firma Usługowa BUDMAR
Wielkość podmiotu gospodarczego : Małe
Numer rejestracyjny : 6482480644
Adres pocztowy : Fredry 2A
Miejscowość : Zabrze
Kod pocztowy : 41-800
Podpodział krajowy (NUTS) : Gliwicki ( PL229 )
Kraj : Polska
Telefon : 601536874
Role tej organizacji :
Oferent
Zwycięzca tych części zamówienia : LOT-0001 LOT-0002 LOT-0005

8.1 ORG-0000

Oficjalna nazwa : Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny : PUBL
Miejscowość : Luxembourg
Kod pocztowy : 2417
Podpodział krajowy (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Kraj : Luksemburg
Telefon : +352 29291
Adres strony internetowej : https://op.europa.eu
Role tej organizacji :
TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia : e7f033f2-e0f0-4a1b-95fc-d4d204dc7652 - 01
Typ formularza : Wyniki
Rodzaj ogłoszenia : Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy
Ogłoszenie – data wysłania : 06/10/2025 12:10 +00:00
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne : polski
Numer publikacji ogłoszenia : 00655963-2025
Numer wydania Dz.U. S : 192/2025
Data publikacji : 07/10/2025