Travaux pour la construction de 17 logements individuels - Phase 1, cité Leclerc sis, rue de Picardie à LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS (80510)

L'opération de Longpré-les-Corps-Saints, ancienne cité ouvrière sis Cité Leclerc s'articulera en 2 phases, une 1ère phase qui constitue la présente consultation soit la construction de 17 logements individuels et une 2nd phase qui consistera à la construction de 21 logements individuels, consultation prévisionnelle au 4éme trimestre 2026, quand les travaux …

CPV: 45211100 Construction work for houses, 45223220 Structural shell work, 45261100 Roof-framing work, 45261210 Roof-covering work, 45421000 Joinery work, 45410000 Plastering work, 45430000 Floor and wall covering work, 45432100 Floor laying and covering work, 45311000 Electrical wiring and fitting work, 45330000 Plumbing and sanitary works, 45232130 Storm-water piping construction work, 45112710 Landscaping work for green areas
Place of execution:
Travaux pour la construction de 17 logements individuels - Phase 1, cité Leclerc sis, rue de Picardie à LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS (80510)
Awarding body:
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME
Award number:
T-PA-1560180

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Travaux pour la construction de 17 logements individuels - Phase 1, cité Leclerc sis, rue de Picardie à LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS (80510)
Description : L'opération de Longpré-les-Corps-Saints, ancienne cité ouvrière sis Cité Leclerc s'articulera en 2 phases, une 1ère phase qui constitue la présente consultation soit la construction de 17 logements individuels et une 2nd phase qui consistera à la construction de 21 logements individuels, consultation prévisionnelle au 4éme trimestre 2026, quand les travaux de démolition de la 2nd phase seront réalisés. Soit un ensemble de construction de 38 logements individuels reprenant les phases 1 et 2. Un plan de recollement sera transmis au commencement de la phase 1 correspondant à ledit marché. Le présent marché débute directement par un lot 2 car le lot 1 de la phase 1 visé au CCTP a fait l'objet d'une consultation séparée, soit la démolition de 18 logements individuels qui est en cours de chantier. Le présent marché exclut toutes prestations sur matériaux amiantés
Identifiant de la procédure : 6a7b2e18-2625-4c71-9cfe-e1bf8bff9960
Identifiant interne : T-PA-1560180
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence préalable

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211100 Travaux de construction de maisons
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45211100 Travaux de construction de maisons

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Gros oeuvre
Description : Le présent marché exclut toutes prestations sur matériaux amiantés
Identifiant interne : 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211100 Travaux de construction de maisons
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45223220 Travaux de gros œuvre

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens -
Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Charpente bois
Description : Le présent marché exclut toutes prestations sur matériaux amiantés
Identifiant interne : 3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211100 Travaux de construction de maisons
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261100 Travaux de charpente

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens -
Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : Couverture - étanchéité
Description : Le présent marché exclut toutes prestations sur matériaux amiantés
Identifiant interne : 4

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211100 Travaux de construction de maisons
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261210 Travaux de couverture

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens -
Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : Menuiseries extérieures
Description : Le présent marché exclut toutes prestations sur matériaux amiantés
Identifiant interne : 5

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211100 Travaux de construction de maisons
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens -
Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

Titre : Plâtrerie
Description : Le présent marché exclut toutes prestations sur matériaux amiantés
Identifiant interne : 6

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211100 Travaux de construction de maisons
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45410000 Travaux de plâtrerie

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens -
Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

Titre : Menuiseries intérieures
Description : Le présent marché exclut toutes prestations sur matériaux amiantés
Identifiant interne : 7

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211100 Travaux de construction de maisons
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens -
Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007

Titre : Carrelage - faïence
Description : Le présent marché exclut toutes prestations sur matériaux amiantés
Identifiant interne : 8

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211100 Travaux de construction de maisons
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45430000 Revêtement de sols et de murs

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens -
Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008

Titre : Revêtement sol - peinture
Description : Le présent marché exclut toutes prestations sur matériaux amiantés
Identifiant interne : 9

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211100 Travaux de construction de maisons
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45432100 Travaux de pose de revêtements de sols

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens -
Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0009

Titre : Electricité
Description : Le présent marché exclut toutes prestations sur matériaux amiantés
Identifiant interne : 10

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211100 Travaux de construction de maisons
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens -
Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0010

Titre : Plomberie - chauffage - ventilation
Description : Le présent marché exclut toutes prestations sur matériaux amiantés
Identifiant interne : 11

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211100 Travaux de construction de maisons
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45330000 Travaux de plomberie

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens -
Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0011

Titre : Voirie Réseaux Divers
Description : Le présent marché exclut toutes prestations sur matériaux amiantés
Identifiant interne : 12

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211100 Travaux de construction de maisons
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232130 Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens -
Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0012

Titre : Espaces verts
Description : Le présent marché exclut toutes prestations sur matériaux amiantés
Identifiant interne : 13

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211100 Travaux de construction de maisons
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens -
Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 2 180 884,47 Euro
Attribution directe :
Justification de l’attribution directe : Marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils applicables aux marchés publics
Autre justification : Marché passé en procédure adaptée, publication au Joue non obligatoire

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : TELLIER CONSTRUCTION
Offre :
Identifiant de l’offre : TELLIER CONSTRUCTION
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 827 700,56 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025-184
Titre : Travaux pour la construction de 17 logements individuels - Phase 1, cité Leclerc sis, rue de Picardie à Longpre-Les-Corps-Saints (80510)

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : EURL ERIC BRAILYL
Offre :
Identifiant de l’offre : EURL ERIC BRAILYL
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Valeur de l'offre : 51 602,6 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025-184
Titre : Travaux pour la construction de 17 logements individuels - Phase 1, cité Leclerc sis, rue de Picardie à Longpre-Les-Corps-Saints (80510)

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SAS LECLERCQ COUVERTURE
Offre :
Identifiant de l’offre : SAS LECLERCQ COUVERTURE
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003
Valeur de l'offre : 125 000 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025-184
Titre : Travaux pour la construction de 17 logements individuels - Phase 1, cité Leclerc sis, rue de Picardie à Longpre-Les-Corps-Saints (80510)

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0004

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : ENTREPRISE B H F DELAPLACE
Offre :
Identifiant de l’offre : ENTREPRISE B H F DELAPLACE
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0004
Valeur de l'offre : 112 678,02 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025-184
Titre : Travaux pour la construction de 17 logements individuels - Phase 1, cité Leclerc sis, rue de Picardie à Longpre-Les-Corps-Saints (80510)

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0005

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : JPC CARPENTIER
Offre :
Identifiant de l’offre : JPC CARPENTIER
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0005
Valeur de l'offre : 196 453,24 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025-184
Titre : Travaux pour la construction de 17 logements individuels - Phase 1, cité Leclerc sis, rue de Picardie à Longpre-Les-Corps-Saints (80510)

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0006

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : JPC CARPENTIER
Offre :
Identifiant de l’offre : JPC CARPENTIER
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0006
Valeur de l'offre : 45 000,2 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025-184
Titre : Travaux pour la construction de 17 logements individuels - Phase 1, cité Leclerc sis, rue de Picardie à Longpre-Les-Corps-Saints (80510)

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0007

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : NORD DESIGN
Offre :
Identifiant de l’offre : NORD DESIGN
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0007
Valeur de l'offre : 30 281,65 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025-184
Titre : Travaux pour la construction de 17 logements individuels - Phase 1, cité Leclerc sis, rue de Picardie à Longpre-Les-Corps-Saints (80510)

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0008

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : ROSACES
Offre :
Identifiant de l’offre : ROSACES
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0008
Valeur de l'offre : 86 802,85 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025-184
Titre : Travaux pour la construction de 17 logements individuels - Phase 1, cité Leclerc sis, rue de Picardie à Longpre-Les-Corps-Saints (80510)

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0009

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : ENTREPRISE ELECRICITE HAUTS DE FRANCE
Offre :
Identifiant de l’offre : ENTREPRISE ELECRICITE HAUTS DE FRANCE
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0009
Valeur de l'offre : 113 172,5 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025-184
Titre : Travaux pour la construction de 17 logements individuels - Phase 1, cité Leclerc sis, rue de Picardie à Longpre-Les-Corps-Saints (80510)

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0010

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : ETABLISSEMENTS COINON
Offre :
Identifiant de l’offre : ETABLISSEMENTS COINON
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0010
Valeur de l'offre : 154 483 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025-184
Titre : Travaux pour la construction de 17 logements individuels - Phase 1, cité Leclerc sis, rue de Picardie à Longpre-Les-Corps-Saints (80510)

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0011

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : TPB
Offre :
Identifiant de l’offre : TPB
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0011
Valeur de l'offre : 338 447,75 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025-184
Titre : Travaux pour la construction de 17 logements individuels - Phase 1, cité Leclerc sis, rue de Picardie à Longpre-Les-Corps-Saints (80510)

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0012

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : PICARDIE ENVIRONNEMENT
Offre :
Identifiant de l’offre : PICARDIE ENVIRONNEMENT
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0012
Valeur de l'offre : 99 262,1 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025-184
Titre : Travaux pour la construction de 17 logements individuels - Phase 1, cité Leclerc sis, rue de Picardie à Longpre-Les-Corps-Saints (80510)

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : 11305B18-E998-2DE6-5B24C03B05F3F992
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME
Numéro d’enregistrement : 42373
Adresse postale : 1 Rue du Général Frère
Ville : Amiens
Code postal : 80084
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Point de contact : Le Directeur
Adresse électronique : polemarche@amsom-habitat.fr
Téléphone : 0322545000
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro d’enregistrement : 11305B6F-A43E-3005-12B9EF62D67156AD
Adresse postale : 14 rue Lemerchier
Ville : Amiens
Code postal : 80011
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-amiens@juradm.fr
Téléphone : 0322336170
Télécopieur : 0322336171
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0004

Nom officiel : TELLIER CONSTRUCTION
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 1560180-1-1-1
Adresse postale : 37 Rue Rue Ventose
Ville : Vauchelles-Les-Quesnoy
Code postal : 80132
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@tellierconstruction.fr
Téléphone : 0322204716
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0001

8.1 ORG-0005

Nom officiel : EURL ERIC BRAILYL
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 1560180-1-2-1
Adresse postale : Rue Des 3 Bossus
Ville : Gorenflos
Code postal : 80690
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Adresse électronique : braillysas@gmail.com
Téléphone : 03 22 28 10 96
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0002

8.1 ORG-0006

Nom officiel : SAS LECLERCQ COUVERTURE
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 1560180-1-3-1
Adresse postale : 5 Rue Martin Louchel
Ville : Woincourt
Code postal : 80520
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Adresse électronique : leclercqcouverture@wanadoo.fr
Téléphone : 0322306504
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0003

8.1 ORG-0007

Nom officiel : ENTREPRISE B H F DELAPLACE
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 1560180-1-4-1
Adresse postale : Rte De Taisnil - Zi Du Capron
Ville : Saleux
Code postal : 80480
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@bhf-delaplace.fr
Téléphone : 0322908440
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0004

8.1 ORG-0008

Nom officiel : JPC CARPENTIER
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 1560180-1-5-1
Adresse postale : Rue Du Pre Aux Vaches
Ville : Envermeu
Code postal : 76630
Subdivision pays (NUTS) : Seine-Maritime ( FRD22 )
Pays : France
Adresse électronique : jean-philippecarpentier@orange.fr
Téléphone : 02 35 04 27 19
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0005

8.1 ORG-0009

Nom officiel : JPC CARPENTIER
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 1560180-1-6-1
Adresse postale : Rue Du Pre Aux Vaches
Ville : Envermeu
Code postal : 76630
Subdivision pays (NUTS) : Seine-Maritime ( FRD22 )
Pays : France
Adresse électronique : jean-philippecarpentier@orange.fr
Téléphone : 02 35 04 27 19
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0006

8.1 ORG-0010

Nom officiel : NORD DESIGN
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1560180-1-7-1
Adresse postale : 16 Rue De La Queue De Veau
Ville : Cayeux-En-Santerre
Code postal : 80800
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Adresse électronique : nord.design80@gmail.com
Téléphone : 06 28 70 08 39
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0007

8.1 ORG-0011

Nom officiel : ROSACES
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1560180-1-8-1
Adresse postale : 8 Rue Des Fauvettes
Ville : Saleux
Code postal : 80480
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@rosaces.fr
Téléphone : 0365890654
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0008

8.1 ORG-0012

Nom officiel : ENTREPRISE ELECRICITE HAUTS DE FRANCE
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1560180-1-9-1
Adresse postale : 6 Che Du Cailloix
Ville : Villers-Bretonneux
Code postal : 80800
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Adresse électronique : eleceehf@gmail.com
Téléphone : 0643118020
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0009

8.1 ORG-0013

Nom officiel : ETABLISSEMENTS COINON
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 1560180-1-10-1
Adresse postale : Che De La Fosse 13
Ville : Sains-En-Gohelle
Code postal : 62114
Subdivision pays (NUTS) : Pas-de-Calais ( FRE12 )
Pays : France
Adresse électronique : coinonclaude@hotmail.fr
Téléphone : 03 21 44 73 97
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0010

8.1 ORG-0014

Nom officiel : TPB
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 1560180-1-11-1
Adresse postale : Parc D Activites Des Hayons
Ville : Esclavelles
Code postal : 76270
Subdivision pays (NUTS) : Seine-Maritime ( FRD22 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@groupetpb.com
Téléphone : 0235931856
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0011

8.1 ORG-0015

Nom officiel : PICARDIE ENVIRONNEMENT
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 1560180-1-12-1
Adresse postale : 81 Rue Ambroise Croizat
Ville : Camon
Code postal : 80450
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Adresse électronique : etudes@picardieenvironnement.fr
Téléphone : 0322519470
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0012
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : 57de4eba-a0a7-4cf6-ba7c-040811ebdab4 - 01
Type de formulaire : Notification préalable d’attribution directe
Type d’avis : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
Date d’envoi de l’avis : 29/04/2025 15:24 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00284166-2025
Numéro de publication au JO S : 85/2025
Date de publication : 02/05/2025