Travaux pour l'aménagement de l'Echangeur de la Manufacture à Sèvres - Lot n° 3 Eclairage & signalisation lumineuse tricolore

Cet aménagement a pour finalité de faciliter les déplacements tous modes, d'améliorer la sécurité routière et d'insérer l'aménagement dans le site et mettre en valeur le patrimoine culturel (la Cité de la Céramique et le Domaine de Saint-Cloud). Ces travaux se décomposent en 4 lots qui sont les suivants : …

CPV: 45112730 Landscaping work for roads and motorways, 45316000 Installation work of illumination and signalling systems
Deadline:
July 30, 2025, 4 p.m.
Deadline type:
Submitting a bid
Place of execution:
Travaux pour l'aménagement de l'Echangeur de la Manufacture à Sèvres - Lot n° 3 Eclairage & signalisation lumineuse tricolore
Awarding body:
Département des Hauts-de-Seine
Award number:
20250628

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Département des Hauts-de-Seine
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Travaux pour l'aménagement de l'Echangeur de la Manufacture à Sèvres - Lot n° 3 Eclairage & signalisation lumineuse tricolore
Description : Cet aménagement a pour finalité de faciliter les déplacements tous modes, d'améliorer la sécurité routière et d'insérer l'aménagement dans le site et mettre en valeur le patrimoine culturel (la Cité de la Céramique et le Domaine de Saint-Cloud). Ces travaux se décomposent en 4 lots qui sont les suivants : Lot n° 1 « Voirie et réseaux divers » Lot n° 2 « Ouvrage d'art et démolitions » Lot n° 3 « Eclairage public et signalisation lumineuse tricolore » Lot n° 4 « Espaces verts » Les lots n° 1 et 2 sont en cours d'attribution et le lot n° 4 en cours d'analyse des offres. Le lot n° 3 a fait l'objet d'une décision sans suite pour motif d'intérêt général. Cette consultation ne concerne donc que le lot n° 3 "Eclairage et signalisation lumineuse tricolore"
Identifiant de la procédure : bbcda9b3-2032-40cd-849d-6c228a74761c
Identifiant interne : 20250628
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112730 Travaux d'aménagement paysager de routes et d'autoroutes
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112730 Travaux d'aménagement paysager de routes et d'autoroutes

2.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Sèvres
Code postal : 92310
Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine ( FR105 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Les variantes à l'initiative des candidats ne sont pas autorisées. Il n'est pas prévu de prestations supplémentaires éventuelles (Pse). Le marché ne comporte pas de tranches optionnelles. Une avance est prévue, les modalités sont décrites au Ccap. Les sous critères de jugement des offres sont détaillés dans le règlement de consultation. Le titulaire s'engage à atteindre un nombre d'heures d'insertion égal à 350 heures. Le contrat prévoit des obligations en matière de protection de l'environnement, dans les spécifications techniques décrites dans le Cctp et l'arrêté environnemental de l'opération ainsi dans le mémoire environnemental du titulaire
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Lot n°3 ; Eclairage public et Signalisation Lumineuse Tricolore
Description : Les travaux compris dans ce lot sont les suivants : - Eclairage public - Signalisation lumineuse tricolore
Identifiant interne : 3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112730 Travaux d'aménagement paysager de routes et d'autoroutes
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45316000 Travaux d'installation de systèmes d'illumination et de signalisation
Options :
Description des options : Conformément aux dispositions de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, l'acheteur se réserve la possibilité de conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires à celles du présent contrat. Le marché est conclu dans un délai maximum de trois ans à compter de la notification du présent contrat.

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Sèvres
Code postal : 92310
Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine ( FR105 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 05/11/2025
Durée : 63 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Ce marché est effectif à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage de la période de préparation de chantier. Il s'achève à l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement. A compter de l'ordre de service de démarrage susmentionné, la durée prévisionnelle du marché est de 63 mois (y compris la période préparation, l'exécution des travaux et la garantie de parfait achèvement), Le délai d'exécution des prestations est fixé à 48 mois à compter du premier ordre de service de démarrage des travaux. La date de démarrage est prévue au 05/11/2025, cette date est donnée à titre indicatif

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.9 Critères de sélection

Sources des critères de sélection : Avis
Critère : Effectif moyen annuel
Description : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Critère : Références sur des travaux spécifiés
Description : Liste des travaux exécutés (5 dernières années) avec attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, montant, époque, lieu d'exécution et précision s'ils ont été faits selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Les candidats peuvent utiliser le cadre de référence joint à la consultation pour présenter leurs références. L'acheteur sera attentif aux 3 références les plus significatives en lien avec l'objet du marché pour juger de la capacité professionnelle du candidat
Critère : Chiffre d'affaires annuel moyen spécifique
Description : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. Les candidats devront justifier d'un Ca annuel moyen supérieur ou égal à 2,5 millions euros Ht
Critère : Qualifications éducatives et professionnelles pertinentes
Description : Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen (notamment certificats d'identité professionnelle, références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur à réaliser la prestation) Ip 651 : éclairage public - Travaux neufs Ip 662 : Signalisation électrique - Routes

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur environnementale
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Critère :
Type : Prix
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50

5.1.11 Documents de marché

Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 30/07/2025 16:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 31/07/2025 10:00 +02:00
Lieu : Nanterre
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interdépartemental de Versailles de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Département des Hauts-de-Seine
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : F1F62F7D-DB87-4552-0243F8F2F59BA033
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Département des Hauts-de-Seine
Numéro d’enregistrement : 67608
Adresse postale : Hôtel du Département des Hauts-de-Seine, 57 rue des longues raies
Ville : Nanterre
Code postal : 92000
Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine ( FR105 )
Pays : France
Point de contact : Département des Hauts-de-Seine
Téléphone : 0806000092
Profil de l’acheteur : https://achats.hauts-de-seine.fr/
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Département des Hauts-de-Seine
Numéro d’enregistrement : F1F62F9A-BA28-E3AC-05F0E9E09D889EC3
Adresse postale : 57 rue des Longues Raies
Ville : Nanterre
Code postal : 92000
Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine ( FR105 )
Pays : France
Téléphone : 0806000092
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro d’enregistrement : F1F62FA9-AB96-7F65-E09F6666E2B2B296
Adresse postale : 2-4 bd de l'Hautil
Ville : Cergy-Pontoise
Code postal : 95027
Subdivision pays (NUTS) : Val-d’Oise ( FR108 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Téléphone : 0130173400
Télécopieur : 0130173459
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0005

Nom officiel : Comité consultatif interdépartemental de Versailles de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
Numéro d’enregistrement : F1F62FBE-E918-232A-2017E30B7CA3838F
Adresse postale : 5, rue Leblanc
Ville : Paris
Code postal : 75911
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Téléphone : 0182524267
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de médiation

8.1 ORG-0006

Nom officiel : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro d’enregistrement : F1F62FDF-FBE2-5BD3-6BE8DF2B1EB3A3C6
Adresse postale : 2-4 bd de l'Hautil
Ville : Cergy-Pontoise
Code postal : 95027
Subdivision pays (NUTS) : Val-d’Oise ( FR108 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Téléphone : 0130173400
Télécopieur : 0130173459
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 30895b55-70ac-4c11-b9a8-e86c064afef0 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 27/06/2025 16:30 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00422626-2025
Numéro de publication au JO S : 123/2025
Date de publication : 01/07/2025