TRAVAUX DE RESTAURATION DU FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE DE TOURBIERES ALCALINES (3) - DEBOISEMENT / ETREPAGE / NIVELLEMENT

Restauration de milieux ouverts envahis par les ligneux : Coupe à blanc de ligneux avec exportation Arrachage des souches avec exportation Remise à jour d'horizons tourbeux favorables à la reconstitution de bas-marais pionniers : Décaper une couche superficielle du sol. Etrépage - retrait de la tourbe minéralisée Travaux de déboisement …

CPV: 45112500 Earthmoving work, 45112210 Topsoil-stripping work, 45111220 Scrub-removal work
Place of execution:
TRAVAUX DE RESTAURATION DU FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE DE TOURBIERES ALCALINES (3) - DEBOISEMENT / ETREPAGE / NIVELLEMENT
Awarding body:
CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF
Award number:
LIFE-AF_RESTAU_FONCT_ECO_(3)

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF
Forme juridique de l’acheteur : Organisation qui passe un marché subventionné par un pouvoir adjudicateur
Activité du pouvoir adjudicateur : Protection de l’environnement

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : TRAVAUX DE RESTAURATION DU FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE DE TOURBIERES ALCALINES (3) - DEBOISEMENT / ETREPAGE / NIVELLEMENT
Description : Restauration de milieux ouverts envahis par les ligneux : Coupe à blanc de ligneux avec exportation Arrachage des souches avec exportation Remise à jour d'horizons tourbeux favorables à la reconstitution de bas-marais pionniers : Décaper une couche superficielle du sol. Etrépage - retrait de la tourbe minéralisée
Identifiant de la procédure : 4ea41a79-853e-4f82-80ec-17bae3db41c6
Avis précédent : 32b8ed2c-7fee-4ee2-b331-503d5ed4487d-01
Identifiant interne : LIFE-AF_RESTAU_FONCT_ECO_(3)
Type de procédure : Ouverte
Principales caractéristiques de la procédure : LIFE18NAT/FR/000906 ANTHROPOFENS

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112500 Travaux de terrassement

2.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Mareuil Caubert
Code postal : 80132
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Informations complémentaires : Site : Les Quarante

2.1.3 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 330 000 Euro

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : TRAVAUX DE RESTAURATION DU FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE DE TOURBIERES ALCALINES (3) - DEBOISEMENT / ETREPAGE / NIVELLEMENT
Description : Travaux de déboisement avec arrachage des souches. Travaux d'étrépage et de nivellement du terrain Restauration de milieux ouverts envahis par les ligneux : Coupe à blanc de ligneux avec exportation Arrachage des souches avec exportation Remise à jour d'horizons tourbeux favorables à la reconstitution de bas-marais pionniers : Décaper une couche superficielle du sol. Etrépage - retrait de la tourbe minéralisée
Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112210 Travaux de décapage de terre végétale
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45111220 Travaux de débroussaillage

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : site Natura 2000 " Marais et monts de Mareuil-Caubert " (FR2200354) site " Les Quarante " - (Latitude : 50.067191° / Longitude : 1.841626°).
Ville : Mareuil-Caubert
Code postal : 80132
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Informations complémentaires : accès les Quarante partie Nord /Sud : Dans Mareuil-Caubert, se rendre dans la " Rue du Grand Voyeul ", traversez une pâture pendant 270 mètres " Accès les Quarante partie Nord/Sud ", les zones d'intervention trouvent sur les îlots.

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/08/2025
Durée : 8 Mois

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 330 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
Informations complémentaires : LIFE18NAT/FR/000906 ANTHROPOFENS

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom : Critère 1 : Prix
Description : Prix de la prestation - Pondération : 40 %
Critère :
Type : Qualité
Nom : Critère 2 : Valeur technique
Description : Critère 2 : Valeur technique -Pondération : 55 % Sous critère 1 : Méthodologie proposée par le candidat, tant en phase préparatoire qu'en phase exécution de chantier, spécifique à l'opération et au lot en question et répondant aux exigences du CCTP - Pondération : 30 % Sous critère 2 : Planning des travaux précisant les différentes phases du chantier. - Pondération : 10 % Sous critère 3 : Mesures mises en place face aux contraintes spécifiques des sites et de leur accessibilité (portance, pente, ouvrages d'art à franchir...) - Pondération : 10 % Sous critère 4 : Capacité de réactivité face aux divers aléas (climatiques, matériels, absence... pouvant engendrer retards et reports) - Pondération : 5 %
Critère :
Type : Qualité
Nom : Critère 3 : Prise en compte du développement durable en lien avec le marché- Pondération : 5 %
Description : Sous critère 1 : Description des mesures mises en oeuvre par le candidat pour répondre aux enjeux environnementaux et réduire l'empreinte carbone de son activité en lien avec les travaux prévus.- Pondération : 5 %
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : _

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal de Grande Instance d'Amiens
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal de Grande Instance d'Amiens
Organisation qui signe le marché : CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 368 845 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : BIBAUT ENVIRONNEMENT
Offre :
Identifiant de l’offre : [1081237][offre][181602] bibaut - [1084874] Lot num 0
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 368 845 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : ouverture_procedure_1081237_1747899252
Date de conclusion du marché : 27/06/2025
Organisation qui signe le marché : CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF
Numéro d’enregistrement : 40320217900087
Adresse postale : 04 Avenue de l'Étoile du Sud
Ville : BOVES
Code postal : 80440
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Adresse électronique : g.delforge@cen-hautsdefrance.org
Téléphone : +33 321019340
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal de Grande Instance d'Amiens
Numéro d’enregistrement : 17800111100016
Adresse postale : 14 rue de Luzarche
Ville : AMIENS
Code postal : 80027
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Adresse électronique : accueil-amiens@justice.fr
Téléphone : +33322823500
Adresse internet : www.justice.gouv.fr/sve
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0003

Nom officiel : BIBAUT ENVIRONNEMENT
Taille de l’opérateur économique : Moyenne
Numéro d’enregistrement : 327 918 942 000 27
Ville : LE MEUX
Code postal : 60880
Subdivision pays (NUTS) : Oise ( FRE22 )
Pays : France
Téléphone : 03 44 41 74 74
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001

8.1 ORG-0000

Nom officiel : DEMATIS
Numéro d’enregistrement : 45072478600030
Ville : Paris
Code postal : 75015
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@dematis.com
Téléphone : +33 172365548
Adresse internet : www.dematis.com
Rôles de cette organisation :
TED eSender

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 91d1de09-e809-4a29-b000-5cb24ad5c22f - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 26/09/2025 15:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00639227-2025
Numéro de publication au JO S : 187/2025
Date de publication : 30/09/2025