Travaux de réhabilitation du Parc Grand Peixotto-Margaut

Les travaux concernés font l'objet de marchés séparés. La division des lots est la suivante : lot 1 : VRD lot 2: Espaces verts lot 3: fontainerie En outre, les travaux objets des lots 1 et 2 sont décomposés en une tranche ferme et deux tranches optionnelles, identiques : - …

CPV: 45111000 Demolition, site preparation and clearance work, 45112100 Trench-digging work, 45112500 Earthmoving work, 45112700 Landscaping work, 45232410 Sewerage work, 45232100 Ancillary works for water pipelines, 45233222 Paving and asphalting works, 45233253 Surface work for footpaths
Place of execution:
Travaux de réhabilitation du Parc Grand Peixotto-Margaut
Awarding body:
Mairie de Talence
Award number:
25-24-01

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Mairie de Talence
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Travaux de réhabilitation du Parc Grand Peixotto-Margaut
Description : Les travaux concernés font l'objet de marchés séparés. La division des lots est la suivante : lot 1 : VRD lot 2: Espaces verts lot 3: fontainerie En outre, les travaux objets des lots 1 et 2 sont décomposés en une tranche ferme et deux tranches optionnelles, identiques : - Tranche Ferme : travaux réalisés de l'esplanade du Château Margaut au médaillon Peixotto en passant par les stationnements des services de la ville de Talence, l'Allée Peixotto ainsi que les portails et la clôture du cours de la Libération. - Tranche Optionnelle 1 : travaux réalisés sur l'esplanade Peixotto, les allées Ouest et Est esplanade Peixotto, le chemin de l'âne, le giratoire du Pin et l'Allée de l'Ars - Tranche Optionnelle 2 : travaux réalisés de l'Allée du Pavillon de musique jusqu'à l'esplanade et le médaillon Peixotto. L'exécution d'une tranche optionnelle est subordonnée à une décision du maître d'ouvrage, notifiée au titulaire du marché avec date et l'heure certaines de sa réception et confidentialité. La date limite de notification de l'affermissement d'une tranche optionnelle est précisée à l'acte d'engagement. La consistance des tranches est définie dans le C.C.A.P. Le lot 3 n'est pas décomposé en tranches.
Identifiant de la procédure : 0a1bae61-2363-460d-88f4-a2c247b07b85
Avis précédent : 4183047-2025
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112700 Travaux d'aménagement paysager
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232100 Ouvrages annexes pour canalisations d'eau

2.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Talence
Code postal : 33400
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : VRD
Description : Travaux de terrassement, voierie, réseaux divers
Identifiant interne : 25-24-01

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233253 Travaux de revêtement de chemins piétonniers
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232410 Travaux d'assainissement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233222 Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112100 Travaux de creusement de tranchées

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Talence
Code postal : 33400
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 1 500 Jour

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations relatives aux avis antérieurs :
Identifiant de l’avis antérieur : 149551-2025

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 55
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique de l'offre 2.1-Phasage, planning, gestion de l'exploitation sous chantier (10 points) 2.2-Contraintes du chantier (8 points) 2.3-Prise en compte des enjeux environnementaux (8 points) 2.4-Moyens humains et matériels affectés à cette opération (4 points)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux -
Informations relatives aux délais de recours : oRéféré précontractuel. oRecours pour excès de pouvoir pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la présente notification. oRecours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du marché est rendue publique.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Mairie de Talence -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Mairie de Talence -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Bordeaux -
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché : Mairie de Talence
Organisation qui exécute le paiement : Mairie de Talence
Organisation qui signe le marché : Mairie de Talence

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Espaces Verts
Description : Travaux d'aménagement paysager
Identifiant interne : 25-24-02

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112700 Travaux d'aménagement paysager

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Talence
Code postal : 33400
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 1 500 Jour

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations relatives aux avis antérieurs :
Identifiant de l’avis antérieur : 149551-2025

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 55
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique de l'offre 2.1-Compréhension des enjeux et méthodologie d'intervention (10points) 2.2-Contraintes du chantier (10 points) 2.3-Moyens humains et matériels affectés à cette opération (6 points) 2.4-Fiches techniques et provenance des fournitures proposées (2points) 2.5-Démarche Qualité, Sécurité, Environnement (QSE) (2 points)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux -
Informations relatives aux délais de recours : oRéféré précontractuel. oRecours pour excès de pouvoir pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la présente notification. oRecours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du marché est rendue publique.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Mairie de Talence -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Mairie de Talence -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Bordeaux -
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché : Mairie de Talence
Organisation qui exécute le paiement : Mairie de Talence
Organisation qui signe le marché : Mairie de Talence

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : Fontainerie
Description : Ouvrages annexes pour canalisations d'eau
Identifiant interne : 25-24-03

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45232100 Ouvrages annexes pour canalisations d'eau

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Talence
Code postal : 33400
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 1 500 Jour

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations relatives aux avis antérieurs :
Identifiant de l’avis antérieur : 149551-2025

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 55
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : 2 - Valeur technique de l'offre 2.1 - Méthodologie des prestations (12 points) 2.2 - Adaptabilité des interventions temporelle et spatiale (10 points) 2.3 - Moyens humains et matériels affectés à cette opération (5points) 2.4 - Prise en compte des enjeux environnementaux (3points)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Planning prévisionnel et délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux -
Informations relatives aux délais de recours : oRéféré précontractuel. oRecours pour excès de pouvoir pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la présente notification. oRecours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du marché est rendue publique.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Mairie de Talence -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Mairie de Talence -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Bordeaux -
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché : Mairie de Talence
Organisation qui exécute le paiement : Mairie de Talence
Organisation qui signe le marché : Mairie de Talence

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 3 508 998,12 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : EUROVIA Gironde SAS
Offre :
Identifiant de l’offre : Offre EUROVIA
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 2 495 973,6 Euro
L’offre a été classée : oui
Place sur la liste des lauréats : 1
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 25-24-01
Titre : Travaux de réhabilitation du Parc Grand Peixotto-Margaut Lot 1 VRD
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 19/05/2025
Date de conclusion du marché : 03/06/2025
Organisation qui signe le marché : Mairie de Talence

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : PINSON PAYSAGE MIDI PYRENEES - SAS
Offre :
Identifiant de l’offre : Offre PINSON
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Valeur de l'offre : 512 827,44 Euro
L’offre a été classée : oui
Place sur la liste des lauréats : 1
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 25-24-02
Titre : Travaux de réhabilitation du Parc Grand Peixotto-Margaut Lot 2 Espaces verts
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 19/05/2025
Date de conclusion du marché : 03/06/2025
Organisation qui signe le marché : Mairie de Talence

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : CCA PERROT SASU
Offre :
Identifiant de l’offre : Offre CCA PERROT
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003
Valeur de l'offre : 500 197,08 Euro
Place sur la liste des lauréats : 1
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 25-24-03
Titre : Travaux de réhabilitation du Parc Grand Peixotto-Margaut Lot 3 Fontainerie
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 19/05/2025
Date de conclusion du marché : 03/06/2025
Organisation qui signe le marché : Mairie de Talence

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Mairie de Talence
Numéro d’enregistrement : 21330522000013
Adresse postale : rue du professeur Arnozan
Ville : Talence
Code postal : 33400
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
Adresse électronique : achatsmarches@talence.fr
Téléphone : 05 56 84 78 33
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui signe le marché
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché
Organisation qui exécute le paiement

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro d’enregistrement : 173 300 054 00025
Adresse postale : 9 rue Tastet - CS 21490
Ville : Bordeaux cedex
Code postal : 33063
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Téléphone : 05 56 99 38 00
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0005

Nom officiel : EUROVIA Gironde SAS
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 437975543000012
Adresse postale : 20 rue Thierry Sabine
Ville : MERIGNAC
Code postal : 33706
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
Téléphone : 05 57 29 04 60
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001

8.1 ORG-0004

Nom officiel : PINSON PAYSAGE MIDI PYRENEES - SAS
Taille de l’opérateur économique : Petite
Numéro d’enregistrement : 353 063 860 000 61
Adresse postale : 57 Allée des Lettres Persanes
Ville : LA BREDE
Code postal : 33650
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0002

8.1 ORG-0003

Nom officiel : CCA PERROT SASU
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 702 006 222 00047
Adresse postale : 1 Boulevard du Moulin à Vent
Ville : PUISEUX PONTOISE
Code postal : 95650
Subdivision pays (NUTS) : Val-d’Oise ( FR108 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0003
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : 45448255-4c90-45b3-9b67-a733fa98187d - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 24/06/2025 11:36 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00410533-2025
Numéro de publication au JO S : 119/2025
Date de publication : 25/06/2025