Travaux d'aménagement du Parc du Vallon des Gohards

Travaux d'aménagement des espaces publics du Parc du « Vallon des Gohards » dans le cadre de l'opération d'aménagement Doulon Gohards. Dans le cadre de la tranche ferme : la réalisation des travaux préparatoires, la mise en place des installations et la sécurisation de chantier, les travaux de terrassements généraux …

CPV: 45112710 Landscaping work for green areas, 45112711 Landscaping work for parks
Deadline:
July 21, 2025, noon
Deadline type:
Submitting a bid
Place of execution:
Travaux d'aménagement du Parc du Vallon des Gohards
Awarding body:
Nantes Métropole Amenagement
Award number:
1

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Nantes Métropole Amenagement
Forme juridique de l’acheteur : Entreprise publique, contrôlée par une autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Logement et équipements collectifs

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Travaux d'aménagement du Parc du Vallon des Gohards
Description : Travaux d'aménagement des espaces publics du Parc du « Vallon des Gohards » dans le cadre de l'opération d'aménagement Doulon Gohards. Dans le cadre de la tranche ferme : la réalisation des travaux préparatoires, la mise en place des installations et la sécurisation de chantier, les travaux de terrassements généraux et particuliers, le nettoyage, le débroussaillage et l'évacuation des déchets, la création de cheminements, les travaux de plantation, la fourniture et la pose de mobiliers et de clôtures, la création d'une passerelle métallique, et les prestations d'entretien des végétaux pendant le délai de garantie. Dans le cadre des tranches optionnelles (lot1) l'aménagement de la rive sud du ruisseau des Gohards, la réalisation d'un passage à gué sur le ruisseau
Identifiant de la procédure : eb796861-581d-4f5f-9390-5d1629d182b5
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112711 Travaux d'aménagement paysager de parcs

2.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Nantes
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

2.1.5 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 2
Conditions du marché :
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 2

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Lot 1 - VRD /ESPACES VERTS / OUVRAGES / MOBILIERS
Description : VRD /ESPACES VERTS / OUVRAGES / MOBILIERS
Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
Options :
Description des options : Il est prévu une décomposition en tranches uniquement pour le lot n°1. Tranche ferme : Tous travaux hors travaux d'aménagement rive sud du ruisseau et passage à gué. Tranche optionnelle 1 : Travaux d'aménagement rive sud Ruisseau des Gohards. Tranche optionnelle 2 : Réalisation d'un passage à gué sur le ruisseau.

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Nantes
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 36 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : la durée indiquée au point 5.1.3 comprend le délai de préparation, le délai d'exécution des marchés et la période d'entretien des végétaux de 2 ans.

5.1.11 Documents de marché

Date limite de demande d’informations complémentaires : 15/07/2025 12:00 +02:00

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://nantes-am.achatpublic.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 21/07/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 120 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Greffe du Tribunal judiciaire de Rennes -
Informations relatives aux délais de recours : Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Introduction d'un référé précontractuel jusqu'à la signature du marché dans les conditions énoncées aux articles 2 et suivants de l'ordonnance nº 2009-515 du 7.5.2009 et aux articles 1441-1et 1441-2 du code de procédure civile ; Référé contractuel: introduction d'un référé contractuel dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du contrat dans les conditions de l'ordonnance 2009-515du 7.5.2009.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Greffe du Tribunal judiciaire de Rennes -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Lot 2 - SERRURERIE (Création d'une passerelle métallique)
Description : SERRURERIE (Création d'une passerelle métallique)
Identifiant interne : 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Nantes
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 36 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : la durée indiquée au point 5.1.3 comprend le délai de préparation, le délai d'exécution des marchés et la période d'entretien des végétaux de 2 ans.

5.1.11 Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français
Date limite de demande d’informations complémentaires : 15/07/2025 12:00 +02:00

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://nantes-am.achatpublic.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 21/07/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 120 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Greffe du Tribunal judiciaire de Rennes -
Informations relatives aux délais de recours : Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Introduction d'un référé précontractuel jusqu'à la signature du marché dans les conditions énoncées aux articles 2 et suivants de l'ordonnance nº 2009-515 du 7.5.2009 et aux articles 1441-1et 1441-2 du code de procédure civile ; Référé contractuel: introduction d'un référé contractuel dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du contrat dans les conditions de l'ordonnance 2009-515du 7.5.2009.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Greffe du Tribunal judiciaire de Rennes -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Nantes Métropole Amenagement -
Organisation qui traite les offres : Nantes Métropole Amenagement -

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Nantes Métropole Amenagement
Numéro d’enregistrement : 34500228100045
Adresse postale : 2 avenue Carnot BP 50906
Ville : Nantes cedex 1
Code postal : 44009
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Adresse électronique : florence.cassard@nantes-am.com
Téléphone : 0240410130
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Greffe du Tribunal judiciaire de Rennes
Numéro d’enregistrement : 17350111500161
Adresse postale : 7, rue Pierre Abélard CS 73127
Ville : RENNES
Code postal : 35000
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Adresse électronique : accueil.tj-rennes@justice.fr
Téléphone : 02 99 65 37 37
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : 34574ab2-308d-47c8-8058-81b209d3918f - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 20/06/2025 17:08 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00408006-2025
Numéro de publication au JO S : 119/2025
Date de publication : 25/06/2025