1.1 Comprador
Denominación oficial
:
CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA DE LAS OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL TRASDÓS, CONSOLIDACIÓN DEL TERRENO EN EL TRASDÓS Y REPARACIONES DE LA SUPERESTRUCTURA Y DEL DRENAJE DEL TÚNEL DE LA LÍNEA 7B DE METRO DE MADRID, ENTRE LAS ESTACIONES DE HOSPITAL DEL HENARES Y SAN FERNANDO
TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA DE LAS OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL TRASDÓS, CONSOLIDACIÓN DEL TERRENO EN EL TRASDÓS Y REPARACIONES DE LA SUPERESTRUCTURA Y DEL DRENAJE DEL TÚNEL DE LA LÍNEA 7B DE METRO DE MADRID, ENTRE LAS ESTACIONES DE HOSPITAL DEL HENARES Y SAN FERNANDO Contratación mediante tramitación de emergencia de …
CPV: 45262360 Cementing work
1. Comprador
2. Procedimiento
2.1 Procedimiento
Título
:
TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA DE LAS OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL TRASDÓS, CONSOLIDACIÓN DEL TERRENO EN EL TRASDÓS Y REPARACIONES DE LA SUPERESTRUCTURA Y DEL DRENAJE DEL TÚNEL DE LA LÍNEA 7B DE METRO DE MADRID, ENTRE LAS ESTACIONES DE HOSPITAL DEL HENARES Y SAN FERNANDO
Descripción
:
TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA DE LAS OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL TRASDÓS, CONSOLIDACIÓN DEL TERRENO EN EL TRASDÓS Y REPARACIONES DE LA SUPERESTRUCTURA Y DEL DRENAJE DEL TÚNEL DE LA LÍNEA 7B DE METRO DE MADRID, ENTRE LAS ESTACIONES DE HOSPITAL DEL HENARES Y SAN FERNANDO
Identificador del procedimiento
:
f536c53a-316b-4bb9-987d-2466ea71096d
Identificador interno
:
A/OBR-013496/2024
2.1.1 Finalidad
Naturaleza del contrato
:
Obras
Clasificación principal
(
cpv
):
45262360
Trabajos de consolidación con cemento
2.1.2 Lugar de ejecución
Subdivisión del país (NUTS)
:
Madrid
(
ES300
)
País
:
España
2.1.4 Información general
Base jurídica
:
Directiva 2014/24/UE
5. Lote
5.1 Identificación técnica del lote : LOT-0001
Título
:
Contratación mediante tramitación de emergencia de las OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL TRASDÓS, CONSOLIDACIÓN DEL TERRENO EN EL TRASDÓS Y REPARACIONES DE LA SUPERESTRUCTURA Y DEL DRENAJE DEL TÚNEL DE LA LÍNEA 7B DE METRO DE MADRID, ENTRE LAS ESTACIONES DE HOSPITAL DEL HENARES Y SAN FERNANDO
Descripción
:
Contratación mediante tramitación de emergencia de las OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL TRASDÓS, CONSOLIDACIÓN DEL TERRENO EN EL TRASDÓS Y REPARACIONES DE LA SUPERESTRUCTURA Y DEL DRENAJE DEL TÚNEL DE LA LÍNEA 7B DE METRO DE MADRID, ENTRE LAS ESTACIONES DE HOSPITAL DEL HENARES Y SAN FERNANDO
Identificador interno
:
A/OBR-013496/2024
5.1.1 Finalidad
Clasificación principal
(
cpv
):
45262360
Trabajos de consolidación con cemento
5.1.2 Lugar de ejecución
Subdivisión del país (NUTS)
:
Madrid
(
ES300
)
País
:
España
Información complementaria
:
5.1.3 Duración estimada
Duración
:
7
Mes
5.1.6 Información general
Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
:
no
5.1.16 Información adicional, mediación y recurso
Organización encargada de los procedimientos de recurso
:
Tribunal Administrativo de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
-
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso
:
Tribunal Administrativo de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
-
Organización cuyo presupuesto se utiliza para pagar el contrato
:
CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
Organización que ejecuta el pago
:
CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
Organización que firma el contrato
:
CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
6. Resultados
Valor de todos los contratos adjudicados en este aviso
:
28 284 681,65
Euro
6.1 Resultados: identificador de lotes : LOT-0001
6.1.2 Información de los ganadores
Ganador
:
Denominación oficial
:
RODIO KRONSA, S.L.
Oferta
:
Identificador de la oferta
:
RODIO KRONSA, S.L.
Identificador del lote o el grupo de lotes
:
LOT-0001
Valor de la licitación
:
34 224 464,8
Euro
Información del contrato
:
Identificador del contrato
:
A/OBR-013496/2024
Título
:
Contrato de tramitación de emergencia de las OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL TRASDÓS, CONSOLIDACIÓN DEL TERRENO EN EL TRASDÓS Y REPARACIONES DE LA SUPERESTRUCTURA Y DEL DRENAJE DEL TÚNEL DE LA LÍNEA 7B DE METRO DE MADRID, ENTRE LAS ESTACIONES DE HOSPITAL DEL HENARES Y SAN FERNANDO
Fecha de elección del ganador
:
23/05/2024
Fecha de celebración del contrato
:
13/06/2024
Organización que firma el contrato
:
CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
7. Modificaciones
7.1 Modificaciones
Identificador del aviso de adjudicación de contrato anterior
:
380675-2024
Identificador del contrato modificado
:
CON-0001
Motivos de la modificación
:
Necesidad de modificaciones debido a circunstancias que un comprador diligente no
podía predecir.
Descripción
:
El objeto obedece a la necesidad de modificar la declaración de emergencia, importe y plazo de las obras de impermeabilización del trasdós, consolidación del terreno en el trasdós y reparaciones de la superestructura y del drenaje del túnel de la Línea 7B de Metro de Madrid, entre las estaciones de Hospital del Henares.
7.1.1 Modificación
Descripción de las modificaciones
:
1.- Inyecciones de impermeabilización y consolidación del trasdós del túnel. . Inyecciones de impermeabilización del trasdós del túnel; Inyecciones de consolidación del terreno en el trasdós del túnel en la zona del pozo del P.K. 2+890; Inyecciones de consolidación del terreno en el trasdós del túnel en el resto del tramo. Las características de estos trabajos no se modifican, aunque es necesario actualizar las mediciones para adecuarlas a la situación encontrada. . Tratamiento en la estación de Hospital del Henares. Para paliar los efectos de la entrada de agua y sus consecuencias sobre la estructura, se contempla realizar los siguientes trabajos en la estación de Hospital del Henares para garantizar la estanqueidad e integridad de todas las estructuras existentes: inyecciones de consolidación inclinadas bajo los muros laterales y la base de la losa de la estación sobre la que apoyan; anclajes para reforzar la estructura de la losa de fondo; refuerzo de los muros de apoyo que sustentan el forjado bajo andenes. . Sellado de juntas del túnel. Se considera necesario, además de rellenar las cavidades existentes, reparar las juntas entre dovelas que se encuentren deterioradas para garantizar la estanqueidad de todo el paramento interior del túnel. Esta reparación consiste, en primer lugar, en la limpieza de las juntas, retirando restos de otros productos utilizados en actuaciones previas. Posteriormente, se aplicará un relleno de material elástico, hidrófugo y sulforresistente, para sellar e impermeabilizar las juntas. 2.-Reparación de la superestructura. . Desmontaje y posterior montaje de las instalaciones de Metro. Los trabajos de inyección de impermeabilización ejecutados han manifestado que no existe un hueco continuo en el perímetro del túnel con el terreno, sino espacios discontinuos. Esto ha llevado a adaptar el procedimiento constructivo utilizando una maquinaria más ligera con movimientos más precisos. Este método de trabajo ha permitido no tener que desmontar todas las instalaciones existentes a lo largo del túnel, por lo que la partida económica estimada para los trabajos de desmontaje y montaje de instalaciones de metro se ve reducida. . Ejecución de la superestructura: incluir una partida de hormigón HM-30 sulforresistente en lugar del hormigón con fibra u hormigón armado planteado inicialmente. 3.- Reparación del sistema de drenaje del túnel: en el pozo de ventilación y bombeo del PK 2+890 se ha visto la necesidad de desatrancar el sistema de drenaje, sustituir conducciones y válvulas, así como rehabilitar por condiciones de seguridad los siguientes elementos: - Tabiquería del cuarto de ventiladores. - Barandilla de entrada al pozo. - Barandilla de escalera de acceso a vía. - Vallado en entrada a vía. - Plataforma de cuadro de bombas. - Arco del pozo. - Recinto del vaso. - Arqueta de descarga. - Camisa metálica del pozo, pórtico y estampidores. - Iluminación de servicio y emergencia. - Instalación eléctrica. 4.- Auscultación de las obras. El capítulo de auscultación se definió para un plazo de ejecución inicial de 7 meses. Dado que en el apartado siguiente se propone una ampliación de plazo de 4 meses, resultando un plazo total de las obras de 15 meses, procede la actualización de las mediciones correspondientes a estos trabajos. 5.- Control de Calidad. El control de calidad se ajusta a las nuevas mediciones. 6.- Gestión de Residuos. La gestión de residuos se ajusta a las nuevas mediciones. 7.- Seguridad y Salud. El estudio de seguridad y salud se definió para el plazo de ejecución inicial de 7 meses. Dado que en el apartado siguiente se propone una ampliación de plazo de 4 meses, resultando un plazo total de las obras de 15 meses, procede su actualización.
Identificador de la entidad empresarial en el aviso anterior
:
TEN-0001
8. Organizaciones
8.1 ORG-0001
Denominación oficial
:
CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
Número de registro
:
S7800001E
Dirección postal
:
c/ Maudes, 17
Localidad
:
Madrid
Código postal
:
28003
Subdivisión del país (NUTS)
:
Madrid
(
ES300
)
País
:
España
Teléfono
:
+34 915803576
Fax
:
+34 915803140
Funciones de esta organización
:
Comprador
Organización que firma el contrato
Organización cuyo presupuesto se utiliza para pagar el contrato
Organización que ejecuta el pago
8.1 ORG-0002
Denominación oficial
:
Tribunal Administrativo de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Número de registro
:
X0000000
Localidad
:
Madrid
Código postal
:
28033
Subdivisión del país (NUTS)
:
Madrid
(
ES300
)
País
:
España
Teléfono
:
917206346
Funciones de esta organización
:
Organización encargada de los procedimientos de recurso
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso
8.1 ORG-0003
Denominación oficial
:
RODIO KRONSA, S.L.
Número de registro
:
B84690882
Dirección postal
:
c/Velázquez nº 50
Localidad
:
Madrid
Código postal
:
28001
Subdivisión del país (NUTS)
:
Madrid
(
ES300
)
País
:
España
Teléfono
:
915624610
Funciones de esta organización
:
Licitador
Ganador de estos lotes
:
LOT-0001
8.1 ORG-0000
Denominación oficial
:
Publications Office of the European Union
Número de registro
:
PUBL
Localidad
:
Luxembourg
Código postal
:
2417
Subdivisión del país (NUTS)
:
Luxembourg
(
LU000
)
País
:
Luxemburgo
Teléfono
:
+352 29291
Funciones de esta organización
:
TED eSender
Información del anuncio
Identificador/versión del anuncio
:
f74120f3-b999-4f78-9ab6-37c2f1f27324
-
01
Tipo de formulario
:
Modificación de contrato
Tipo de anuncio
:
Anuncio de modificación de contrato
Fecha de envío del anuncio
:
20/06/2025
07:44 +00:00
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente
:
español
Número de publicación del anuncio
:
00404846-2025
Número de la edición del DO S
:
118/2025
Fecha de publicación
:
24/06/2025