Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie s kapacitou 24 miest – CSS LÚČ

Predmetom zákazky „Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie s kapacitou 24 miest – CSS LÚČ“ sú stavebné úpravy budovy terajšej polikliniky v Bytči. Budova sa rekonštrukciou rozdelí na dva samostatné objekty. V staršej časti ostane poliklinika, a novšia časť sa kompletne zrekonštruuje pre potreby CSS Lúč (Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie s kapacitou 24 miest). …

CPV: 45215200 Construction work for social services buildings
Deadline:
July 14, 2025, 9 a.m.
Deadline type:
Submitting a bid
Place of execution:
Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie s kapacitou 24 miest – CSS LÚČ
Awarding body:
Žilinský samosprávny kraj
Award number:
11_25

1. Kupujúci

1.1 Kupujúci

Úradný názov : Žilinský samosprávny kraj
Typ kupujúceho podľa právnych predpisov : Regionálny orgán
Činnosť verejného obstarávateľa : Všeobecné verejné služby

2. Postup

2.1 Postup

Názov : Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie s kapacitou 24 miest – CSS LÚČ
Opis : Predmetom zákazky „Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie s kapacitou 24 miest – CSS LÚČ“ sú stavebné úpravy budovy terajšej polikliniky v Bytči. Budova sa rekonštrukciou rozdelí na dva samostatné objekty. V staršej časti ostane poliklinika, a novšia časÅ¥ sa kompletne zrekonštruuje pre potreby CSS Lúč (Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie s kapacitou 24 miest). Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti ,,B1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY“, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasÅ¥ou súÅ¥ažných podkladov.
Identifikátor postupu : 711ae534-23b7-4ca5-b307-363368149ba2
Interný identifikátor : 11_25
Druh postupu : Verejná súťaž
Postup je zrýchlený : nie

2.1.1 Účel

Druh zmluvy : Práce
Hlavná klasifikácia ( cpv ): 45215200 Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby
Doplňujúca klasifikácia ( cpv ): 45215200 Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby

2.1.2 Miesto plnenia

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS) : Žilinský kraj ( SK031 )
Krajina : Slovensko
Doplňujúce informácie : Objekt terajšej polikliniky v Bytči, ulica Sidónie Sakalovej (katastrálne územie Veľká Bytča, parcely 1087/1, 1087/4, 1087/12).

2.1.3 Hodnota

Predpokladaná hodnota bez DPH : 2 701 834,46 Euro

2.1.4 Všeobecné informácie

Doplňujúce informácie : 1. Postup zadávania zákazky nadlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na www.eplatforma.gov.sk Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené v aktuálnych príručkách na www.eplatforma.gov.sk 2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal. 3. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/uchádzači kontaktovaÅ¥ eplatforma@vlada.gov.sk 4. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieÅ¥ zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosÅ¥ zapísaÅ¥ sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosÅ¥ zapisovaÅ¥ sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 5. V súlade s § 56 ods. 8 ZVO verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pred písomným vyzvaním na uzavretie zmluvy uskutočniÅ¥ s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi rokovania výhradne o znížení zmluvnej ceny. 6. Predzmluvné podmienky: Verejný obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi zálohy ani preddavky. 7. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 50 000,00 EUR 8. Skutočnosti, ktoré môžu nastaÅ¥ v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súÅ¥ažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o VO.
Právny základ :
Smernica 2014/24/EÚ

2.1.6 Dôvody na vylúčenie

Korupcia : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO Verejný obstarávateľ je oprávnený použiÅ¥ údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk). Výpis z registra trestov fyzickej osoby všetkých členov orgánov a prokuristov spoločnosti môže verejný obstarávateľ overiÅ¥ len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie – viď vzor súhlasu, ktorý je súčasÅ¥ou týchto súÅ¥ažných podkladov (Príloha „I“ Údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu/ov z registra trestov). Ak uchádzač nesúhlasí s poskytnutím požadovaných údajov, je povinný predložiÅ¥ výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. Podrobnejšie informácie sú uvedené v bode A.2.1 SúÅ¥ažných podkladov.
ÚčasÅ¥ v zločineckej organizácii : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO Verejný obstarávateľ je oprávnený použiÅ¥ údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk). Výpis z registra trestov fyzickej osoby všetkých členov orgánov a prokuristov spoločnosti môže verejný obstarávateľ overiÅ¥ len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie – viď vzor súhlasu, ktorý je súčasÅ¥ou týchto súÅ¥ažných podkladov (Príloha „I“ Údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu/ov z registra trestov). Ak uchádzač nesúhlasí s poskytnutím požadovaných údajov, je povinný predložiÅ¥ výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. Podrobnejšie informácie sú uvedené v bode A.2.1 SúÅ¥ažných podkladov.
Pranie Å¡pinavých peňazí alebo financovanie terorizmu : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO Verejný obstarávateľ je oprávnený použiÅ¥ údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk). Výpis z registra trestov fyzickej osoby všetkých členov orgánov a prokuristov spoločnosti môže verejný obstarávateľ overiÅ¥ len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie – viď vzor súhlasu, ktorý je súčasÅ¥ou týchto súÅ¥ažných podkladov (Príloha „I“ Údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu/ov z registra trestov). Ak uchádzač nesúhlasí s poskytnutím požadovaných údajov, je povinný predložiÅ¥ výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. Podrobnejšie informácie sú uvedené v bode A.2.1 SúÅ¥ažných podkladov.
Podvod : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO Verejný obstarávateľ je oprávnený použiÅ¥ údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk). Výpis z registra trestov fyzickej osoby všetkých členov orgánov a prokuristov spoločnosti môže verejný obstarávateľ overiÅ¥ len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie – viď vzor súhlasu, ktorý je súčasÅ¥ou týchto súÅ¥ažných podkladov (Príloha „I“ Údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu/ov z registra trestov). Ak uchádzač nesúhlasí s poskytnutím požadovaných údajov, je povinný predložiÅ¥ výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. Podrobnejšie informácie sú uvedené v bode A.2.1 SúÅ¥ažných podkladov.
Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO Verejný obstarávateľ je oprávnený použiÅ¥ údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk). Výpis z registra trestov fyzickej osoby všetkých členov orgánov a prokuristov spoločnosti môže verejný obstarávateľ overiÅ¥ len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie – viď vzor súhlasu, ktorý je súčasÅ¥ou týchto súÅ¥ažných podkladov (Príloha „I“ Údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu/ov z registra trestov). Ak uchádzač nesúhlasí s poskytnutím požadovaných údajov, je povinný predložiÅ¥ výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. Podrobnejšie informácie sú uvedené v bode A.2.1 SúÅ¥ažných podkladov.
Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými činnosÅ¥ami : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO Verejný obstarávateľ je oprávnený použiÅ¥ údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk). Výpis z registra trestov fyzickej osoby všetkých členov orgánov a prokuristov spoločnosti môže verejný obstarávateľ overiÅ¥ len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie – viď vzor súhlasu, ktorý je súčasÅ¥ou týchto súÅ¥ažných podkladov (Príloha „I“ Údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu/ov z registra trestov). Ak uchádzač nesúhlasí s poskytnutím požadovaných údajov, je povinný predložiÅ¥ výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. Podrobnejšie informácie sú uvedené v bode A.2.1 SúÅ¥ažných podkladov.
Platenie príspevkov na sociálne zabezpečenie : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisÅ¥ovne a Sociálnej poisÅ¥ovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO Verejný obstarávateľ je oprávnený použiÅ¥ údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk). Podrobnejšie informácie sú uvedené v bode A.2.1 SúÅ¥ažných podkladov. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiÅ¥ čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Platba daní : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisÅ¥ovne a Sociálnej poisÅ¥ovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO Verejný obstarávateľ je oprávnený použiÅ¥ údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk). Podrobnejšie informácie sú uvedené v bode A.2.1 SúÅ¥ažných podkladov. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiÅ¥ čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Podobná situácia ako úpadok podľa vnútroÅ¡tátneho práva : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO Verejný obstarávateľ je oprávnený použiÅ¥ údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk). Podrobnejšie informácie sú uvedené v bode A.2.1 SúÅ¥ažných podkladov. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiÅ¥ čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Konkurz : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO Verejný obstarávateľ je oprávnený použiÅ¥ údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk). Podrobnejšie informácie sú uvedené v bode A.2.1 SúÅ¥ažných podkladov. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiÅ¥ čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Dohoda s veriteľmi : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO Verejný obstarávateľ je oprávnený použiÅ¥ údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk). Podrobnejšie informácie sú uvedené v bode A.2.1 SúÅ¥ažných podkladov. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiÅ¥ čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Platobná neschopnosÅ¥ : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO Verejný obstarávateľ je oprávnený použiÅ¥ údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk). Podrobnejšie informácie sú uvedené v bode A.2.1 SúÅ¥ažných podkladov. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiÅ¥ čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Aktíva spravované likvidátorom : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO Verejný obstarávateľ je oprávnený použiÅ¥ údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk). Podrobnejšie informácie sú uvedené v bode A.2.1 SúÅ¥ažných podkladov. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiÅ¥ čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Pozastavené podnikateľské činnosti : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO Verejný obstarávateľ je oprávnený použiÅ¥ údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk). Podrobnejšie informácie sú uvedené v bode A.2.1 SúÅ¥ažných podkladov. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiÅ¥ čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Čisto vnútroÅ¡tátne dôvody vylúčenia : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávaÅ¥ tovar, uskutočňovaÅ¥ stavebné práce alebo poskytovaÅ¥ službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. 1. doloženým dokladom o oprávnení dodávaÅ¥ tovar, uskutočňovaÅ¥ stavebné práce alebo poskytovaÅ¥ službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 2. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO Verejný obstarávateľ je oprávnený použiÅ¥ údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk). Podrobnejšie informácie sú uvedené v bode A.2.1 SúÅ¥ažných podkladov. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.

5. Časť

5.1 Technické ID šarže : LOT-0001

Názov : Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie s kapacitou 24 miest – CSS LÚČ
Opis : Predmetom zákazky „Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie s kapacitou 24 miest – CSS LÚČ“ sú stavebné úpravy budovy terajšej polikliniky v Bytči. Budova sa rekonštrukciou rozdelí na dva samostatné objekty. V staršej časti ostane poliklinika, a novšia časÅ¥ sa kompletne zrekonštruuje pre potreby CSS Lúč (Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie s kapacitou 24 miest). Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti ,,B1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY“, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasÅ¥ou súÅ¥ažných podkladov.
Interný identifikátor : 11_25

5.1.1 Účel

Druh zmluvy : Práce
Hlavná klasifikácia ( cpv ): 45215200 Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby
Doplňujúca klasifikácia ( cpv ): 45215200 Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby

5.1.2 Miesto plnenia

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS) : Žilinský kraj ( SK031 )
Krajina : Slovensko
Doplňujúce informácie : Objekt terajšej polikliniky v Bytči, ulica Sidónie Sakalovej (katastrálne územie Veľká Bytča, parcely 1087/1, 1087/4, 1087/12).

5.1.3 Predpokladané trvanie

Trvanie : 18 Mesiac

5.1.6 Všeobecné informácie

Vyhradená účasť : Účasť nie je vyhradená.
Je povinné uviesť mená a odbornú kvalifikáciu zamestnancov určených na plnenie zmluvy : Požiadavka na ponuku
Projekt verejného obstarávania úplne alebo čiastočne financovaný z prostriedkov EÚ
Informácie o fondoch Európskej únie
Program súvisiaci s finančnými prostriedkami EÚ : Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) (2014/2020)
Identifikátor finančných prostriedkov EÚ : PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR
Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA) : áno
Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP) : áno
Doplňujúce informácie : Predpokladaná doba uskutočnenia stavebných prác (lehota na vykonanie Diela) od písomného odovzdania staveniska je do 18 mesiacov. Doba realizácie zahŕňa aj čas potrebný na odovzdávacie a preberacie konanie, a s tým súvisiacu prípravu všetkých náležitostí (atesty, skúšky, revízne správy, doklady).

5.1.7 Strategické verejné obstarávanie

Cieľ strategického verejného obstarávania : Splnenie sociálnych cieľov
Opis : Sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní v zmluvných podmienkach: Ak si Zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých splatných faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú Objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže Zhotoviteľ namietaÅ¥, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržaÅ¥ výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských splatných nárokov voči Zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude Objednávateľovi preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiÅ¥ nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviÅ¥ svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky splatnej pohľadávky subdodávateľa, ktorú Objednávateľ uspokojil, s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela do výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady Objednávateľom subdodávateľovi Zhotoviteľa. Sociálny aspekt v Opise predmetu zákazky: Vzhľadom na skutočnosÅ¥, že rámci prestavby a prístavby sa rieši aj bezbariérovosÅ¥ a debarierizácia existujúcej stavby polikliniky, bude splnená požiadavka na riešenie vhodné pre všetkých užívateľov, teda zabezpečenie vstupu aj pre osoby so zdravotným postihnutím. Prestavba pozostáva z modernizácie vnútorných priestorov, o.i. aj z výmeny dverí v rámci debarierizácie, priestory budú bezprahové, s dostatočnou šírkou dverí, chodieb a otvorov a tiež z prístavby nových dvoch evakuačných lôžkových výÅ¥ahov a vstupného únikového schodiska. Na 2. poschodí budú izby pre imobilných až ležiacich klientov s kúpeľňami. Do všetkých miestností sa dá dostaÅ¥ po hlavných chodbách. Cez všetky podlažia ide schodisko a evakuačné lôžkové výÅ¥ahy, ktoré sú prístupné aj z exteriéru - z parkoviska. Podlažia budú rozlíšené farbami, tak aby boli rozpoznateľné aj ľuďmi s farbosleposÅ¥ou alebo posunutým farbocitom. Pôvodné spevnené plochy okolo objektu majú rôzne výškové úrovne, pozostávajú z asfaltového povrchu a tiež zo spevnenej plochy štrkom a betónových panelov. Parkovisko je štrkové a panelové. Celá príjazdová plocha bude asfaltová spolu s parkoviskom v jednoliatom vzhľade, čo umožní pohyb aj osôb so zdravotným znevýhodnením. Do záhrady je navrhnutá rampa, čo umožní vstup aj osôb so zdravotným znevýhodnením.
Podporovaný sociálny cieľ : Prístupnosť pre všetkých, Spravodlivé pracovné podmienky

5.1.8 Kritériá prístupnosti

Kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím sú zahrnuté

5.1.9 Kritériá výberu

Kritérium :
Typ : Technická a odborná spôsobilosť
Opis : Viď bod A.2.3 súÅ¥ažných podkladov
Použitie tohto kritéria : Použité

5.1.10 Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium :
Typ : Cena
Názov : Celková zmluvná cena v EUR s DPH za predmet zákazky
Opis : Celková najnižšia zmluvná cena v EUR s DPH za predmet zákazky

5.1.11 Súťažné podklady

Jazyky, v ktorých sú súťažné podklady oficiálne k dispozícii : slovenčina
Ad hoc komunikačný kanál :
Názov : IS EVO

5.1.12 Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania :
Elektronické predkladanie : Povinná
Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť : slovenčina, čeština
Elektronický katalóg : Nie je povolená
Varianty : Nie je povolená
Lehota na prijímanie ponúk : 14/07/2025 09:00 +02:00
Lehota, dokedy ponuka musí zostať platná : 10 Mesiac
Informácie o verejnom otváraní ponúk :
Dátum otvorenia : 14/07/2025 10:00 +02:00
Miesto : Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
Doplňujúce informácie : Verejný obstarávateľ otváranie ponúk zabezpečí prostredníctvom „on-line“ sprístupnenia ponúk uchádzačom prostredníctvom funkcionality informačného systému EVO. Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk v systéme EVO sa uskutoční podľa § 52 ods. 2 ZVO. Umožnením účasti uchádzačom na otváraní ponúk pri použití elektronického prostriedku na predkladanie ponúk podľa § 20 ZVO sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie. Po otvorení ponúk systém automaticky vytvorí zápisnicu z otvárania ponúk a odošle ju všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk. Zverejní sa počet predložených ponúk, návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriÅ¥ číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejňujú.
Podmienky zmluvy :
Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk : Nie
Elektronická fakturácia : Povolená
Bude sa využívať elektronické objednávanie : áno
Bude sa využívať elektronická platba : áno
Právna forma, ktorú musí maÅ¥ skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka : V prípade prijatia ponuky od skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ vyžaduje v súlade s § 37 ods. 2 zákona 343/2015 Z.z., aby skupina pred podpisom Zmluvy vytvorila určitú právnu formu potrebnú z dôvodu riadneho plnenia Zmluvy, napr. vytvorila združenie bez právnej subjektivity podľa § 829 Občianskeho zákonníka, niektorú z obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka, alebo iný právny vzÅ¥ah vhodný na riadne plnenie Zmluvy. Úspešný uchádzač preukazuje vyššie uvedené skutočnosti, napr. v prípade obchodných spoločností, podľa Obchodného zákonníka výpisom z Obchodného registra, v prípade konzorcia skupiny, kto a akou časÅ¥ou sa bude podieľaÅ¥ na plnení a skutočnosÅ¥, že všetci členovia skupiny ručia za záväzky skupiny spoločne a nerozdielne. Úspešný uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predkladá doklady postačuje predložiÅ¥ platnú a účinnú zmluvu o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka. Z dokumentácie, preukazujúcej vytvorenie právnej formy skupinou dodávateľov, musí byÅ¥ jasné a zrejmé ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti členov podľa predpisov v tejto krajine.

5.1.15 Techniky

Rámcová dohoda :
Žiadna rámcová dohoda
Informácie o dynamickom nákupnom systéme :
Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16 Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie : Úrad pre verejné obstarávanie
Informácie o lehotách na preskúmanie : Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
Organizácia poskytujúca ďalÅ¡ie informácie o postupy preskúmania : Úrad pre verejné obstarávanie

8. Organizácie

8.1 ORG-0001

Úradný názov : Úrad pre verejné obstarávanie
Registračné číslo : 31797903
Registračné číslo : 2021511008
PoÅ¡tová adresa : Ružová dolina 10
Mesto : Bratislava - mestská časÅ¥ Ružinov
PSČ : 82109
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS) : Bratislavský kraj ( SK010 )
Krajina : Slovensko
Telefón : +421250264111
Roly tejto organizácie :
TED eSender
Organizácia pre preskúmanie
Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania

8.1 ORG-0002

Úradný názov : Žilinský samosprávny kraj
Registračné číslo : 37808427
Registračné číslo : 2021626695
PoÅ¡tová adresa : Komenského 48
Mesto : Žilina
PSČ : 01109
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS) : Žilinský kraj ( SK031 )
Krajina : Slovensko
Telefón : +421415032414
Roly tejto organizácie :
Kupujúci
Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá zadáva verejné zákazky alebo uzatvára rámcové dohody na stavebné práce, dodávky tovaru alebo služby určené pre iných kupujúcich

10. Zmena

Verzia prechádzajúceho oznámenia, ktorá sa má upraviť : 59bb35a8-015d-433f-a87d-ba2248c7c238-01

10.1 Zmena

Identifikátor oddielu : PROCEDURE
Opis zmien : Lehota na predkladanie ponúk sa mení z 7.7.2025 o 9,00 hod. na 14.7.2025 o 9,00 hod. Dátum otvárania ponúk sa mení z 7.7.2025 o 10,00 hod. na 14.7.2025 o 10,00 hod.
Súťažné podklady boli zmenené dňa : 26/06/2025

Informácie o oznámení

Identifikátor/verzia oznámenia : 67487b02-1776-4ff7-bf29-a2750a417c96 - 02
Typ formulára : Súťaž
Typ oznámenia : Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii – štandardný režim
Dátum odoslania oznámenia : 26/06/2025 13:41 +02:00
Jazyky, v ktorých je toto oznámenie oficiálne k dispozícii : slovenčina
Číslo uverejnenia oznámenia : 00417476-2025
Číslo vydania série S úradného vestníka : 121/2025
Dátum uverejnenia : 27/06/2025