Obras de construcción de centro de educación especial en Montecerrao (Oviedo)

Es objeto del presente contrato de obras la construcción de un Centro de Educación Especial en Montecerrao (Oviedo) de acuerdo con el proyecto básico y de ejecución redactado por el arquitecto D. Jovino Martínez Sierra en marzo de 2024 y visado por la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda …

CPV: 45214230 Special school construction work
Place of execution:
Obras de construcción de centro de educación especial en Montecerrao (Oviedo)
Awarding body:
Consejería de Educación
Award number:
CONP/2024/7908

1. Comprador

1.1 Comprador

Denominación oficial : Consejería de Educación
Naturaleza jurídica del comprador : Autoridad regional
Actividad del poder adjudicador : Educación

2. Procedimiento

2.1 Procedimiento

Título : Obras de construcción de centro de educación especial en Montecerrao (Oviedo)
Descripción : Es objeto del presente contrato de obras la construcción de un Centro de Educación Especial en Montecerrao (Oviedo) de acuerdo con el proyecto básico y de ejecución redactado por el arquitecto D. Jovino Martínez Sierra en marzo de 2024 y visado por la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos con fecha 3 de junio de 2024.
Identificador del procedimiento : 19bef3ec-4ab4-4da7-8a16-c1e2cf9bdf5a
Anuncio anterior : 214541-2025
Identificador interno : CONP/2024/7908
Tipo de procedimiento : Abierto
El procedimiento está acelerado : no
Principales características del procedimiento : La adjudicación del contrato se efectuará mediante procedimiento abierto (artículo 131 de la LCSP), determinándose la mejor oferta conforme a varios criterios de adjudicación explicitados en la cláusula 13.1 del pliego, todos ellos, basados en la relación calidad-precio y susceptibles de valoración automática según establecen los artículos 145.1 y 146.2 de la LCSP. En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores (artículo 156 LCSP).

2.1.1 Finalidad

Naturaleza del contrato : Obras
Clasificación principal ( cpv ): 45214230 Trabajos de construcción de centros de enseñanzas especiales

2.1.2 Lugar de ejecución

Localidad : Oviedo
Subdivisión del país (NUTS) : Asturias ( ES120 )
País : España

2.1.3 Valor

Valor estimado, IVA excluido : 17 908 121,62 Euro

2.1.4 Información general

Base jurídica :
Directiva 2014/24/UE

5. Lote

5.1 Identificación técnica del lote : LOT-0001

Título : obras de construcción de centro de educación especial en Montecerrao (Oviedo)
Descripción : Es objeto del presente contrato de obras la construcción de un Centro de Educación Especial en Montecerrao (Oviedo) de acuerdo con el proyecto básico y de ejecución redactado por el arquitecto D. Jovino Martínez Sierra en marzo de 2024 y visado por la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos con fecha 3 de junio de 2024.
Identificador interno : CONP/2024/7908

5.1.1 Finalidad

Naturaleza del contrato : Obras
Clasificación principal ( cpv ): 45214230 Trabajos de construcción de centros de enseñanzas especiales

5.1.2 Lugar de ejecución

Localidad : Oviedo
Subdivisión del país (NUTS) : Asturias ( ES120 )
País : España
Información complementaria :

5.1.3 Duración estimada

Duración : 24 Mes

5.1.6 Información general

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : no

5.1.10 Criterios de adjudicación

Criterio :
Tipo : Precio
Nombre : Oferta económica
Descripción : Oferta económica
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 75
Criterio :
Tipo : Calidad
Nombre : Ampliación del plazo de garantía
Descripción : Ampliación del plazo de garantía
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 25

5.1.15 Técnicas

Acuerdo marco :
Ningún acuerdo marco
Información sobre el sistema dinámico de adquisición :
Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16 Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso : Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Información sobre los plazos de revisión : Artículo 44 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación : Consejería de Educación
Organización que proporciona acceso fuera de línea a los documentos de la contratación : Consejería de Educación
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso : Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

6. Resultados

Valor de todos los contratos adjudicados en este aviso : 18 912 552,35 Euro

6.1 Resultados: identificador de lotes : LOT-0001

Se ha escogido al menos un ganador.

6.1.2 Información de los ganadores

Ganador :
Denominación oficial : OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A.
Oferta :
Identificador de la oferta : Oferta OGENSA
Identificador del lote o el grupo de lotes : LOT-0001
Valor de la licitación : 18 912 552,35 Euro
La oferta se ha posicionado : sí
Subcontratación : No se sabe aún
Información del contrato :
Identificador del contrato : 2024000656
Fecha de elección del ganador : 20/06/2025
Fecha de celebración del contrato : 28/07/2025

6.1.4 Información estadística

Ofertas o solicitudes de participación recibidas :
Tipo de presentaciones recibidas : Ofertas
Número de ofertas o solicitudes de participación recibidas : 9

8. Organizaciones

8.1 ORG-0001

Denominación oficial : Consejería de Educación
Número de registro : S3333001J
Departamento : Servicio de Contratación
Dirección postal : Plaza de España, 5
Localidad : Oviedo
Código postal : 33007
Subdivisión del país (NUTS) : Asturias ( ES120 )
País : España
Punto de contacto : Servicio de Contratación
Teléfono : 985108661
Dirección de internet : https://www.asturias.es/
Perfil de comprador : https://licita.asturias.es/
Funciones de esta organización :
Comprador
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación
Organización que proporciona acceso fuera de línea a los documentos de la contratación

8.1 ORG-0002

Denominación oficial : Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Número de registro : TACRC
Dirección postal : Avenida General Perón, 38, planta 8
Localidad : Madrid
Código postal : 28020
Subdivisión del país (NUTS) : Madrid ( ES300 )
País : España
Teléfono : 913491451
Funciones de esta organización :
Organización encargada de los procedimientos de recurso
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso

8.1 ORG-0003

Denominación oficial : OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A.
Tamaño del operador económico : Microempresa, pequeña empresa o mediana empresa
Número de registro : A33208505
Dirección postal : Calle Fray Ceferino, nº 25 - 1
Localidad : Oviedo
Código postal : 33001
Subdivisión del país (NUTS) : Asturias ( ES120 )
País : España
Correo electrónico : info@ogensa.com
Teléfono : 985118011
Funciones de esta organización :
Licitador
Ganador de estos lotes : LOT-0001

8.1 ORG-0000

Denominación oficial : Publications Office of the European Union
Número de registro : PUBL
Localidad : Luxembourg
Código postal : 2417
Subdivisión del país (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
País : Luxemburgo
Correo electrónico : ted@publications.europa.eu
Teléfono : +352 29291
Dirección de internet : https://op.europa.eu
Funciones de esta organización :
TED eSender

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio : c56efb7e-de21-4158-826c-668d40aadbe1 - 01
Tipo de formulario : Resultados
Tipo de anuncio : Anuncio de adjudicación de contrato o concesión. Régimen normal
Fecha de envío del anuncio : 29/07/2025 20:52 +00:00
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente : español
Número de publicación del anuncio : 00502514-2025
Número de la edición del DO S : 145/2025
Fecha de publicación : 31/07/2025