evergabe.com

N09.48 MP-160035 - Ant.Villars-Ste-Croix-Vennes - Lot 119 Trav. préparatoires BSA - Dévoiement bus d'énergie (ID 11070)

L’OFROU planifie le maintien de la substance sur le tronçon Villars-Ste-Croix – Vennes (N09-km 1.170 à 7.180) par des mesures anticipées. La stratégie d’entretien du présent tronçon est l’assainissement ciblé de l’infrastructure de manière à garantir qu’aucune intervention ne soit nécessaire durant la réalisation des chantiers OFROU d’envergure situés dans …

CPV: 45311100 Electrical wiring work

Place of execution:

N09.48 MP-160035 - Ant.Villars-Ste-Croix-Vennes - Lot 119 Trav. préparatoires BSA - Dévoiement bus d'énergie (ID 11070)

Awarding body:

Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac

Award number:

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac

Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public, contrôlé par une autorité publique centrale

Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : N09.48 MP-160035 - Ant.Villars-Ste-Croix-Vennes - Lot 119 Trav. préparatoires BSA - Dévoiement bus d'énergie (ID 11070)

Description : L’OFROU planifie le maintien de la substance sur le tronçon Villars-Ste-Croix – Vennes (N09-km 1.170 à 7.180) par des mesures anticipées. La stratégie d’entretien du présent tronçon est l’assainissement ciblé de l’infrastructure de manière à garantir qu’aucune intervention ne soit nécessaire durant la réalisation des chantiers OFROU d’envergure situés dans l’agglomération Lausanne–Morges. Le présent appel d’offres concerne les travaux préparatoires de dévoiement des bus énergie de distribution basse tension existants dans le réseau de tubes BSA de l’autoroute pour l’alimentation des équipements d’exploitation de la N09. Ces travaux consistent : - Au déplacement des coffrets de terrain à maintenir alimentés sur des supports provisoires installés à proximité immédiate des chambres existantes, - Aux raccordements provisoires des équipements à maintenir alimentés depuis les coffrets de terrain déplacés - À la mise en œuvre d’un bus énergie de distribution BT le long des clôtures de l’autoroute, - Aux adaptions nécessaires éventuelles des coffrets existants pour accueillir les câbles provisoires, - À la déconnexion des bus énergie existants, - Au raccordement des câbles provisoires aux tableaux de distribution principaux et aux coffrets de terrain déplacés, - À déposer les câbles des bus énergie mis hors tension. Les travaux couvrent la zone du tronçon N09 allant entre le pont sur la Sorges au le pont sur le Flon.

Identifiant de la procédure : 8d163a59-3f57-4d16-948d-9cd2ed6c080d

Type de procédure : Ouverte

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45311100 Travaux de câblage électrique

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Justification de la décision d’adjudication Il s’agit de l’offre la plus avantageuse sur la base de l’ensemble des critères.

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : N09.48 MP-160035 - Ant.Villars-Ste-Croix-Vennes - Lot 119 Trav. préparatoires BSA - Dévoiement bus d'énergie (ID 11070)

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45311100 Travaux de câblage électrique

5.1.2 Lieu d’exécution

Pays : Suisse

N’importe où dans le pays donné

Informations complémentaires : Exécution : • Autoroute N09 entre le pont sur la Sorges et le pont sur le Flon, Séances : • A l’OFROU, filiale d’Estavayer-le-Lac, • A l’OFROU, centrale à Ittigen, • Aux bureaux des mandataires, • Sur le tronçon de route nationale concerné, • Aux centres d’entretien des routes nationales concernés, • Auprès des services administratifs fédéraux ou cantonaux, • Aux communes concernées.

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 09/07/2025

Date de fin de durée : 28/09/2026

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Les dates de début et de fin du marché sont provisoires. Une reconduction du marché entre en ligne de compte, lorsque la libération des crédits nécessaires, les délais pour la procédure d'approbation et/ou des événements imprévisibles la rendent nécessaire.

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :

Type : Prix

Nom : C1 PRIX

Description : Eléments de preuve : - Liste de prix, devis descriptif. Eléments de jugement : Le prix considéré pour l'évaluation est le montant de l’offre avec rabais, sans escompte et sans TVA, après contrôle par le mandataire du MO et correction des erreurs arithmétiques. L’évaluation des prix se fait selon la méthode suivante : La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 50 % ou plus à celui de l’offre la plus basse, obtiennent la note 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire et tient compte des centièmes.

Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d’attribution : 40

Critère :

Type : Qualité

Nom : C2 ORGANISATION

Description : Eléments de preuve : - Organigramme détaillé pour le projet - Analyse des risques inhérents au projet (3 risques exigés) ; - CV et diplômes (personnes-clés*) *Pour les critères d’adjudication, le chef de projet et le chef de chantier sont considérées comme personnes-clés. Eléments de jugement : Organigramme : - Pertinence et adéquation de l’organisation Analyse des risques : - Pertinence des risques spécifiques à la réalisation du projet (maximum 3 risques) - Adéquation des mesures proposées pour éliminer ou réduire les risques et des responsables des mesures (3 mesures). CV et diplômes des personnes-clés : - Formation de base et continue en relation avec les domaines concernés par le projet ; - Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de références en relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence ; Pour toutes les preuves : - Qualité et clarté des documents.

Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d’attribution : 30

Critère :

Type : Qualité

Nom : C3 QUALITÉ DES ÉQUIPEMENTS ET DE L'EXÉCUTION

Description : Eléments de preuve : - Mémoire technique spécifique à ce projet décrivant toutes les parties d’installation du marché et leurs mises en œuvre - Fiches techniques des constructeurs pour les matériels offerts - Programme des travaux Eléments de jugement - Mémoire technique : pertinence et adéquation de la méthodologie avec les travaux mis en soumissions. - Qualité et adéquation du matériel proposé conformément aux exigences minimales Programme / planning des travaux : adéquation et optimisation du planning y compris les temps d’intervention sur site (délais d’exécution), les délais d’approvisionnement des fournitures avec mise en évidence des fournitures sur le chemin critique. Proposition de solutions pour éviter les gênes au trafic, identification des interfaces

Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d’attribution : 30

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Voies de droit Etant donné que le montant du présent marché n'atteint pas le seuil défini à l'art. 52 alinéa 1 lettre b LMP, la présente décision n'est pas sujette à recours.

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif fédéral

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 1 566 056,7 Franc suisse

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0000

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : FR_Groupe E Connect SA

Offre :

Identifiant de l’offre : e05d947a-e349-41b6-a488-293da663c562

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0000

Valeur de l'offre : 1 566 056,7 Franc suisse

L’offre a été classée : non

L’offre est une variante : non

Sous-traitance : Non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : N/A

Date de conclusion du marché : 27/08/2025

6.1.4 Informations statistiques

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00560486-2025

Numéro de publication au JO S : 164/2025

Date de publication : 28/08/2025