1.1 Acheteur
Nom officiel
:
SPL Lyon Part Dieu
Mission Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) des travaux d'espaces publics et d'infrastructures du Pôle d'Echanges Multimodal (PEM) Lyon Part-Dieu
L'objet de la présente consultation concerne la mission d'OPC des travaux d'espaces publics et d'infrastructures du Pôle d'Echanges Multimodal (PEM) Lyon Part-Dieu qui seront réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la SPL Part-Dieu dans le cadre des opérations d'aménagement constitutives du projet Lyon Part-Dieu. L'objet de la présente consultation concerne …
CPV: 71335000 Engineering studies
1. Acheteur
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre
:
Mission Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) des travaux d'espaces publics et d'infrastructures du Pôle d'Echanges Multimodal (PEM) Lyon Part-Dieu
Description
:
L'objet de la présente consultation concerne la mission d'OPC des travaux d'espaces publics et d'infrastructures du Pôle d'Echanges Multimodal (PEM) Lyon Part-Dieu qui seront réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la SPL Part-Dieu dans le cadre des opérations d'aménagement constitutives du projet Lyon Part-Dieu.
Identifiant de la procédure
:
bd2b9993-74d5-40ea-8594-b2ce58b235be
Identifiant interne
:
17008-MA
2.1.1 Objet
Nature du marché
:
Services
Nomenclature principale
(
cpv
):
71335000
Études techniques
2.1.4 Informations générales
Base juridique
:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000
Titre
:
Mission Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) des travaux d'espaces publics et d'infrastructures du Pôle d'Echanges Multimodal (PEM) Lyon Part-Dieu
Description
:
L'objet de la présente consultation concerne la mission d'OPC des travaux d'espaces publics et d'infrastructures du Pôle d'Echanges Multimodal (PEM) Lyon Part-Dieu qui seront réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la SPL Part-Dieu dans le cadre des opérations d'aménagement constitutives du projet Lyon Part-Dieu. L'objet de la présente consultation concerne la mission d'OPC des travaux d'espaces publics et d'infrastructures du Pôle d'Echanges Multimodal (PEM) Lyon Part-Dieu qui seront réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la SPL Part-Dieu dans le cadre des opérations d'aménagement constitutives du projet Lyon Part-Dieu.
Identifiant interne
:
17008-MA
5.1.1 Objet
Nature du marché
:
Services
Nomenclature principale
(
cpv
):
71335000
Études techniques
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale
:
Quartier de la Part-Dieu
Ville
:
LYON
Code postal
:
69003
Subdivision pays (NUTS)
:
Rhône
(
FRK26
)
Pays
:
France
Informations complémentaires
:
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours
:
Tribunal de grande instance
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation
de marché
:
SPL Lyon Part Dieu
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
:
Tribunal de grande instance
Organisation qui signe le marché
:
SPL Lyon Part Dieu
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis
:
657 790
Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0000
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat
:
Nom officiel
:
PLANITEC BTP (devenu SETEC OPENCY)
Offre
:
Identifiant de l’offre
:
Offre_planitec
Identifiant du lot ou groupe de lots
:
LOT-0000
Valeur de l'offre
:
657 790
Euro
Sous-traitance
:
Non
Informations relatives au marché
:
Identifiant du marché
:
17008-MA
Titre
:
Mission OPC des travaux d'espaces publics et d'infrastructures du Pôle d'Echanges Multimodal (PEM) Lyon Part-Dieu
Date de conclusion du marché
:
27/11/2017
Organisation qui signe le marché
:
SPL Lyon Part Dieu
7. Modification
7.1 Modification
Identifiant de l'avis d'attribution de contrat précédent
:
498557-2017
Identifiant du contrat modifié
:
CON-0001
Raison de la modification
:
Besoin de travaux, de services ou de fournitures supplémentaires de la part du contractant
initial.
Description
:
Prestations supplémentaires devenues nécessaires en raison de l'article R. 2194-2 du Code de la Commande Publique.
7.1.1 Modification
Description des modifications
:
Objet des modifications : prolongation de la durée globale du marché et ajout de prestations supplémentaires devenues nécessaires pour la bonne réalisation du projet, compte tenu du caractère complexe et évolutif de l'opération. Description des modifications : Dans le cadre de la réalisation du pôle d'échange multimodal de la Part-Dieu, et en raison de la réalisation d'opérations en interfaces avec le périmètre du présent marché et notamment la réalisation du Boulevard Vivier Merle, des décalages dans la réalisation des travaux ont été constatés. Par conséquent et en corrélation avec l'allongement des travaux coordonnés par le présent marché, il convient d'allonger la durée de la mission de l'OPC. Cet allongement s'explique premièrement, par la validation tardive du dispositif de sûreté de la Place Béraudier, en février 2025 ayant entraîné un délai supplémentaire de réalisation des travaux de 2 mois et ayant retardé la réalisation du Boulevard Vivier Merle. Ce délai a permis la réalisation des plans d'EXE, la validation des dispositifs avec les services gestionnaires, la commande du matériel, la mise en oeuvre et les tests associés. Deuxièmement, l'ajout des travaux de reprise de l'étanchéité du tunnel Vivier Merle, non prévus dans le planning travaux initial, a entrainé un allongement du délai de réalisation des travaux sur le Boulevard Vivier Merle de 3 mois. L'ensemble de ces délais supplémentaires n'est pas cumulatif et il consiste en un délai supplémentaire global de travaux de 3 mois et 3 jours pour le présent marché d'OPC pour permettre le suivi des travaux du Boulevard Vivier Merle, qui ont ainsi été décalés jusqu'en décembre 2025. La durée globale du marché est portée de 94 mois (avenant 2) à 97 mois et trois jours, soit une fin de ce délai au 31 décembre 2025. L'allongement des délais de réalisation a pour conséquence l'allongement de la durée des prestations du titulaire, pour un montant de 12 887,52eurosHT (soit 2% d'augmentation par rapport au montant initial et 38,4% d'augmentation cumulée).
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel
:
SPL Lyon Part Dieu
Numéro d’enregistrement
:
805376613 00024
Adresse postale
:
184 Cours Lafayette
Ville
:
Lyon
Code postal
:
69003
Subdivision pays (NUTS)
:
Rhône
(
FRK26
)
Pays
:
France
Téléphone
:
+33 428000602
Rôles de cette organisation
:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation
de marché
Organisation qui signe le marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel
:
Tribunal de grande instance
Numéro d’enregistrement
:
176 901 114 00403
Ville
:
Lyon
Code postal
:
69003
Subdivision pays (NUTS)
:
Rhône
(
FRK26
)
Pays
:
France
Rôles de cette organisation
:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1 ORG-0003
Nom officiel
:
PLANITEC BTP (devenu SETEC OPENCY)
Numéro d’enregistrement
:
380 867 325 00033
Adresse postale
:
97/101 Boulevard Vivier Merle
Ville
:
LYON CEDEX 03
Code postal
:
69329
Subdivision pays (NUTS)
:
Rhône
(
FRK26
)
Pays
:
France
Rôles de cette organisation
:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots
:
LOT-0000
8.1 ORG-0000
Nom officiel
:
DEMATIS
Numéro d’enregistrement
:
45072478600030
Ville
:
Paris
Code postal
:
75015
Subdivision pays (NUTS)
:
Paris
(
FR101
)
Pays
:
France
Téléphone
:
+33 172365548
Rôles de cette organisation
:
TED eSender
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis
:
00aec130-8c54-4a63-a4b0-3f929fe10ba0
-
01
Type de formulaire
:
Modification du marché
Type d’avis
:
Avis de modification de marché
Date d’envoi de l’avis
:
26/09/2025
16:40 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible
:
français
Numéro de publication de l’avis
:
00639592-2025
Numéro de publication au JO S
:
187/2025
Date de publication
:
30/09/2025